建设工程承包管理合同三篇

建设工程承包管理合同三篇篇一甲方（建设单位）：____________________乙方（承包单位）：____________________鉴于甲方需要进行建设工程项目的建设，乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商，就建设工程项目的承包管理事宜达成如下协议：一、合同标的1.本合同标的为甲方委托乙方进行的建设工程项目，包括但不限于施工图纸、施工组织设计、施工方案等。2.建设工程项目的具体内容、规模、工期等，详见本合同附件《建设工程项目详细清单》。二、合同履行1.乙方应在合同签订后，按照甲方要求的时间内完成以下工作：（1）编制施工组织设计、施工方案等，并报甲方审批；（2）按照审批通过的施工组织设计、施工方案进行施工；（3）严格按照国家有关法律法规、行业标准、施工图纸、施工组织设计、施工方案进行施工，确保工程质量和安全；（4）按照甲方要求的时间节点完成工程，并组织验收。2.甲方应在本合同签订后，按照约定向乙方支付工程款，支付方式详见本合同附件《工程款支付计划》。3.甲方有权对乙方施工过程中的工作进行监督检查，乙方应予以配合。三、合同解除1.甲方在以下情形下有权解除本合同：（1）乙方未按照合同约定履行施工义务；（2）乙方施工过程中出现重大质量、安全事故；（3）乙方不具备履行合同的能力，经甲方催告后仍不改正；（4）法律法规规定的其他情形。2.乙方在以下情形下有权解除本合同：（1）甲方未按照合同约定支付工程款；（2）甲方违反合同约定，严重影响乙方施工；（3）法律法规规定的其他情形。四、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按照合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付工程款金额的千分之五计算；（2）违反合同约定，严重影响乙方施工的，应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：（1）未按照合同约定履行施工义务的，应向甲方支付违约金，违约金按未完成工程部分价值的千分之五计算；（2）施工过程中出现重大质量、安全事故的，应承担相应的法律责任。五、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同。六、合同生效、终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同履行完毕，经双方确认，本合同终止。七、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，双方各执一份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________代表人（签字）：____________________签订日期：____________________篇二甲方（建设单位）：____________________乙方（承包单位）：____________________鉴于甲方需要进行建设工程项目的建设，乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商，就建设工程项目的承包管理事宜达成如下协议：一、合同标的1.本合同标的为甲方委托乙方进行的建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、道路桥梁、市政工程、水利工程等。2.项目范围：包括项目的设计、施工、监理、验收等全过程。二、合同主体1.甲方：中华人民共和国境内依法设立的建设单位，负责项目的立项、审批、资金筹措、组织实施等工作。2.乙方：中华人民共和国境内依法设立的具有相应资质的承包单位，负责项目的施工、管理、质量控制、安全监督等工作。三、项目概况1.项目名称：____________________2.项目地点：____________________3.项目规模：____________________4.工期：____________________5.质量要求：____________________四、甲方义务1.按照国家有关法律法规和政策要求，办理项目立项、审批、招投标等手续。2.提供项目所需的资金、资料、图纸等。3.按照合同约定支付工程款。4.对乙方施工过程中的工作进行监督检查。五、乙方义务1.按照国家有关法律法规、行业标准、施工图纸、施工组织设计、施工方案进行施工。2.确保工程质量、安全和进度。3.按照甲方要求的时间节点完成工程，并组织验收。4.配合甲方进行项目管理工作。六、工程款支付1.双方约定工程款支付方式、比例及时间节点。2.甲方应在本合同签订后，按照约定向乙方支付工程款。七、违约责任1.明确双方在合同履行过程中违约行为及相应的违约责任。2.甲方违约责任：（1）未按照合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付工程款金额的千分之五计算。（2）违反合同约定，严重影响乙方施工的，应承担相应的违约责任。3.乙方违约责任：（1）未按照合同约定履行施工义务的，应向甲方支付违约金，违约金按未完成工程部分价值的千分之五计算。（2）施工过程中出现重大质量、安全事故的，应承担相应的法律责任。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同。九、合同生效、终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同履行完毕，经双方确认，本合同终止。十、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，双方各执一份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________代表人（签字）：____________________签订日期：____________________篇三甲方（建设单位）：____________________乙方（承包单位）：____________________鉴于甲方需要进行建设工程项目的建设，乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商，就建设工程项目的承包管理事宜达成如下协议：一、合同标的1.本合同标的为甲方委托乙方进行的建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、道路桥梁、市政工程、水利工程等。2.项目范围：涵盖项目的设计、施工、监理、验收等全过程。二、合同主体1.甲方：中华人民共和国境内依法设立的建设单位，负责项目的立项、审批、资金筹措、组织实施等工作。2.乙方：中华人民共和国境内依法设立的具有相应资质的承包单位，负责项目的施工、管理、质量控制、安全监督等工作。三、项目概况1.项目名称：____________________2.项目地点：____________________3.项目规模：____________________4.工期：____________________5.质量要求：____________________四、甲方义务1.提供项目所需的资金、资料、图纸等；2.按照合同约定支付工程款；3.对乙方施工过程中的工作进行监督检查。五、乙方义务1.按照国家有关法律法规、行业标准、施工图纸、施工组织设计、施工方案进行施工；2.确保工程质量、安全和进度；3.按照甲方要求的时间节点完成工程，并组织验收；4.配合甲方进行项目管理工作。六、工程款支付1.双方约定工程款支付方式、比例及时间节点。2.甲方应在本合同签订后，按照约定向乙方支付工程款。七、违约责任1.明确双方在合同履行过程中违约行为及相应的违约责任。2.甲方违约责任：（1）未按照合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付工程款金额的千分之五计算。（2）违反合同约定，严重影响乙方施工的，应承担相应的违约责任。3.乙方违约责任：（1）未按照合同约定履行施工义务的，应向甲方支付违约金，违约金按未完成工程部分价值的千分之五计算。（2）施工过程中出现重大质量、安全事故的，应承担相应的法律责任。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同。九、合同生效、终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同履行完毕，经双方确认，本合同终止。十、其他1.本合同未尽事宜