建设工程合同合同终止后合同变更协议_第1页
建设工程合同合同终止后合同变更协议_第2页
建设工程合同合同终止后合同变更协议_第3页
建设工程合同合同终止后合同变更协议_第4页
建设工程合同合同终止后合同变更协议_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程合同合同终止后合同变更协议甲方(发包方):[甲方全称]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]注册地址:[甲方注册地址]通讯地址:[甲方通讯地址]联系电话:[甲方联系电话]统一社会信用代码:[甲方统一社会信用代码]乙方(承包方):[乙方全称]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]注册地址:[乙方注册地址]通讯地址:[乙方通讯地址]联系电话:[乙方联系电话]统一社会信用代码:[乙方统一社会信用代码]鉴于甲方拥有位于[项目地址]的[项目名称]建设工程项目(以下简称“项目”),双方于[原合同签订日期]签署了编号为[原合同编号]的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”)。原合同已部分履行,目前项目处于[原合同当前履行状态,例如:主体结构已完工、已部分竣工、尚未完工但合同已到期等]状态。现因项目需要,甲乙双方经友好协商,就原合同项下项目的部分变更事宜,达成如下协议:双方同意,对原合同项下的[项目名称]工程进行如下变更:四、变更内容具体条款四、一甲方根据项目新的使用需求,要求对原合同图纸第[原图纸页码]页所示的[具体部位,例如:3号楼1-3层室内装饰]进行设计修改。变更内容为:将原设计采用的[原装饰材料或做法]更改为[新的装饰材料或做法],具体技术要求详见本协议附件一《设计变更说明》。四、二因设计优化,原合同约定的[具体工程项,例如:室外景观绿化工程]范围及内容进行调整。变更后,乙方需按照本协议附件二《工程量清单》及附件三《相关图纸》的要求进行施工,增加工程量共计[变更工程量数量或范围],涉及主要材料为[变更材料名称及规格]。四、三根据国家最新发布的[相关标准或规范名称],原合同项下的[具体施工工艺或设备,例如:屋面防水施工工艺]需进行变更。乙方应采用[新的施工工艺或设备名称]进行施工,确保符合[新的标准或规范名称]的要求。四、四其他变更事项:[如有其他变更,请逐一列明]五、变更价款与费用五、一本协议项下的变更价款,原则上参照原合同约定的计价原则及市场价格确定。具体各项变更的价款明细如下:1.根据四、一所述设计变更,涉及的费用为人民币[金额]元(大写:[金额大写])。2.根据四、二所述工程量增加,涉及的费用为人民币[金额]元(大写:[金额大写])。3.根据四、三所述施工工艺变更,涉及的费用为人民币[金额]元(大写:[金额大写])。4.其他变更费用:人民币[金额]元(大写:[金额大写])。(注:以上各项费用已包含相应的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税费)五、二本协议变更总价款为人民币[各项变更费用之和]元(大写:[各项费用之和的大写])(以下简称“变更总价款”)。五、三乙方应在[日期]前向甲方提交详细的变更费用计算书及相应证明材料,甲方应在收到后[日期]内进行审核确认。双方确认的变更费用计算书作为本协议不可分割的一部分。六、工期影响六、一因本协议项下变更事项的实施,预计将导致项目总工期(或[具体阶段]工期)延长[天数]天。新的预计竣工日期为[新的竣工日期]。六、二乙方应在[日期]前向甲方提交详细的工期影响分析报告,甲方应在收到后[日期]内进行审核确认。经甲方确认的工期影响视为双方一致意见。七、履行与实施七、一乙方负责按照本协议第四条及附件的约定,组织完成所有变更内容的施工,确保施工质量符合国家及地方相关标准和规范,并满足甲方使用要求。七、二乙方应在变更施工前,向甲方提交详细的施工方案及进度计划,并按甲方要求进行报批。甲方应提供必要的施工条件及配合,包括但不限于提供变更所需的[具体资料或条件]。七、三乙方需保证变更施工期间及变更完成后的工程质量,并承担因自身原因造成的任何质量问题及返工费用。八、双方权利义务八、一甲方的权利与义务:1.按照本协议第五条的约定,及时审核确认变更费用计算书,并按约定支付变更款项。2.按时向乙方提供本协议第七条所述的必要资料和配合条件。3.组织或参与对变更完成情况的验收工作。4.履行原合同及本协议约定的其他权利义务。八、二乙方的权利与义务:1.按照本协议第四条及附件的约定,保质保量完成所有变更内容的施工。2.按照本协议第七条所述,提交施工方案、进度计划等文件,并接受甲方的监督和管理。3.负责办理变更施工相关手续(如需),并承担由此产生的所有费用。4.按照本协议第五条的约定,及时提交变更费用计算书及相关证明材料。5.配合甲方或相关单位对变更完成情况的验收工作。6.履行原合同及本协议约定的其他权利义务。九、验收与确认九、一变更工程完工后,乙方应自行初验合格,并通知甲方进行验收。甲方应在收到验收通知后[日期]内组织验收。九、二验收标准:变更工程的验收标准应按照本协议附件一《设计变更说明》、附件二《工程量清单》、附件三《相关图纸》以及国家及地方现行的相关工程建设标准、规范执行。如上述文件与国家标准冲突,以国家标准为准。九、三验收程序:验收应由甲方组织,可邀请设计单位、监理单位(如原合同有约定)等相关方参与。验收合格后,由组织验收方出具《变更工程验收合格确认书》或类似书面文件,作为变更完成及结算的依据。九、四如验收不合格,乙方应在甲方要求的期限内整改完毕,并承担由此产生的所有费用,直至验收合格。整改后仍不合格的,甲方有权要求乙方采取进一步措施,直至达到要求,相关费用由乙方承担。十、结算与支付十、一本协议项下的变更费用纳入项目的最终工程结算。变更总价款[是否]在本协议生效后[日期]内一次性支付,[或]在乙方提交符合约定的变更费用计算书及验收合格确认书后[日期]内支付[比例]%,余款[比例]%在[日期]内支付。十、二乙方应在收到变更款项前,向甲方开具合法有效的增值税发票。十、三上述变更款项支付至乙方在原合同中指定的以下银行账户:开户名称:[乙方全称]开户银行:[乙方开户银行名称]银行账号:[乙方银行账号]十、四甲方应按照原合同约定,结合本协议变更内容,及时完成项目的最终结算工作。十一、税费承担十一、一本协议项下由甲方承担的税费,由甲方负责缴纳;由乙方承担的税费,由乙方负责缴纳。十一、二乙方在收取变更款项时代扣代缴的增值税等,按照国家相关税收法律法规执行。十二、争议解决十二、一因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。十二、二协商不成的,任何一方均有权向[选择仲裁或诉讼]仲裁委员会申请仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。仲裁地点为[仲裁委员会名称所在地]。(如选择诉讼,则写:任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。)十三、协议生效与有效期十三、一本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章(或合同专用章)之日起生效。十三、二本协议的有效期至本协议项下所有变更内容完成并通过验收、所有变更款项支付完毕之日止。十四、其他条款十四、一本协议构成双方关于本协议变更事项的完整协议,取代此前可能存在的口头约定或备忘录。十四、二对本协议的任何修改或补充,均需以书面形式作出,并经双方授权代表签字并加盖单位公章(或合同专用章)后方能生效。十四、三若本协议任何条款被认定为无效或不可执行,不影响其他条款的效力。十四、四任何一方未经对方书面同意,不得将其在本协议项下的权利义务部分或全部转让给第三方。十四、五一方行使本协议项下的任何权利,不影响其行使其他权利。十四、六本协议未尽事宜,依照原合同相关约定执行。原合同相关约定与本协议有冲突的,以本协议为准。十四、七本协议附件是本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。附件包括:附件一:《设计变更说明》附件二:《工程量清单》附件三:《相关图纸》(如有其他附件,请列明)十四、八双方应将本协议及附件的副本报送各自有关主管部门备案(如需)。十四、九本协议中约定的“日”指

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论