建设工程合同纠纷处理协议模板

建设工程合同纠纷处理协议模板双方于[原合同签订日期]签订了关于[工程项目名称]的建设工程合同（合同编号：[原合同编号]，以下简称“原合同”）。为友好、高效解决因履行原合同所产生或可能产生的任何争议（以下简称“争议”），维护双方的合法权益，经友好协商，达成如下协议：第一条适用范围及争议类型本协议适用于双方就原合同在履行过程中及履行结束后所发生的下列争议：1.1因工程质量和验收标准产生的争议；1.2因工程进度、工期延误产生的争议；1.3因工程价款结算、支付（包括进度款、竣工结算款、质保金等）产生的争议；1.4因设计变更、工程量增减、索赔与反索赔产生的费用争议；1.5因不可抗力事件造成的损失分担争议；1.6因合同解除、终止产生的责任承担争议；1.7原合同约定的其他违约行为及其责任承担争议；1.8双方认为与原合同相关的其他争议。第二条争议解决方式优先级双方确认，就本协议第一条所列争议，首先通过友好协商方式解决。若协商在[协商期限，例如：三十（30）]日内未能达成一致，则双方同意启动以下第二顺位或第三顺位方式：第三条协商双方同意，就本协议第一条所述争议，首先进行友好协商。协商可在以下地点进行：[协商地点，例如：发包人所在地/承包人所在地/合同履行地/双方另行约定的地点]。协商过程中形成的任何意向性文件或记录，均不作为最终承诺，除非双方另行签署书面确认文件。第四条调解若协商未能解决争议，双方同意在协商不成后的[调解期限，例如：十五（15）]日内，将争议提交给[调解组织名称，例如：XX市建筑业行业协会调解中心/双方共同认可的第三方调解组织]进行调解。调解应遵循自愿、公平、合理、高效的原则。双方应积极参与调解，提供相关证据材料。经调解达成一致，双方应签署调解协议书。该调解协议书经双方签字盖章后，即具有法律约束力，其效力等同于生效的仲裁裁决或法院判决。第五条仲裁如果协商和调解均未能解决争议，或双方在协商、调解启动后[协商或调解期限，例如：三十（30）]日内未能达成调解协议，双方一致同意将争议提交至[仲裁委员会全称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）]，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。5.1仲裁地点：[具体的仲裁地点，例如：XX市]。5.2仲裁语言：中文。5.3申请人：[发包人名称]（或承包人名称，根据实际情况填写）。5.4被申请人：[承包人名称]（或发包人名称，根据实际情况填写）。5.5仲裁事项：本协议第一条所列争议。5.6双方同意，仲裁庭由三名仲裁员组成（或根据所选仲裁规则选择单数或双数仲裁员），其中申请人/被申请人的首席仲裁员由[申请人/被申请人]指定，另一方首席仲裁员由首位指定仲裁员与对方申请人/被申请人共同指定（或按仲裁规则规定的方式指定），第三名仲裁员由三位仲裁员共同协商确定（或按仲裁规则规定的方式指定）。若在规定期限内未能就仲裁员指定达成一致，则由[仲裁委员会名称]指定。5.7双方确认，已充分了解并同意遵守所选定仲裁委员会的仲裁规则及适用法律（通常为中华人民共和国法律）。第六条诉讼若双方未选择仲裁，或虽选择仲裁但最终未能进入仲裁程序，或仲裁裁决被法院依法裁定不予执行，则任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。争议解决协议中关于管辖的约定（如适用）优先于诉讼途径的管辖约定。若未明确约定管辖，则双方同意将争议提交至[具体法院名称，例如：原合同履行地/签订地有管辖权的人民法院或双方共同选择的其他有管辖权的人民法院]依法审理。第七条证据双方同意，在协商、调解、仲裁或诉讼过程中，应本着诚实信用原则，根据其主张提供完整、真实的证据材料。任何一方提供虚假证据或隐瞒重要证据，应承担相应法律责任。第八条法律适用本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律（为免疑义，不包括香港、澳门及台湾地区法律）。第九条费用承担9.1双方同意，因协商、调解、仲裁或诉讼（以下简称“争议解决程序”）产生的费用（包括但不限于仲裁费/案件受理费、律师费、鉴定费、评估费、差旅费等）由败诉方承担。9.2若达成调解协议，则根据调解协议内容确定费用承担方式。9.3若争议解决程序未进入实质性阶段即终止（如双方自行和解），则相关费用由双方协商承担或各自承担。9.4除本协议另有约定外，为进行协商、调解、仲裁或诉讼而支出的其他合理费用（如本方律师费、文件复印费等）由承担该费用的方自行承担，除非该费用是由对方的违约行为直接导致的。第十条保密双方确认，在履行原合同及本协议的过程中，获悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）、未公开的经营数据及其他不愿对外公开的信息（以下简称“保密信息”）均构成对方的保密财产。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用该保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求披露的除外。本保密义务不因本协议的终止而解除。第十一条不可抗力因发生不可抗力事件（指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为等），导致任何一方无法履行或无法完全履行本协议义务，该方应在不可抗力发生后[不可抗力通知期限，例如：七（7）]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或终止履行本协议。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。第十二条协议的生效、变更与解除12.1本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。12.2对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意。12.3若因原合同被宣告无效、被撤销或双方协商一致解除原合同，本协议的效力将根据具体情况进行评估；若本协议的履行已无必要或与原合同目的完全不符，则本协议可由双方协商一致解除。第十三条完整协议本协议构成双方就本协议标的及争议解决事宜达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。双方均知悉并同意，除本协议明确记载的内容外，不存在任何其他协议或谅解。第十四条可分割性若本协议任何条款被有管辖权的人民法院或仲裁机构认定为无效、非法或不可执行，该条款的无效不影响本协议其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款，以实现原条款的基本目的。第十五条通知与本协议有关的任何通知或通讯应以书面形式按本协议首页载明的地址、传真号码或电子邮件地址送达。以邮寄方式发送的，挂号信发出后[通知邮寄期限，例如：三日（3）]计为送达；以传真或电子邮件方式发送的，发送时即视为送达。任何一方变更联系方式，应提前[通知变更提前期，例如：五（5）]日书面通知对方。第十六条适用法律与争议解决本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。与本协议的订立、效力、解释、履行或争议解决相关的任何争议，双方应首先尝试通过协商解决；协商不成的，适用本协议第五条、第六条的约定。第十七条其他本协议未尽