下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设工程合同纠纷调解协议模板甲方(债权人/原诉讼请求方):[原告/申请人之全称]法定代表人/负责人:[姓名]职务:[职务]地址:[原告/申请人之法定地址]联系方式:[原告/申请人之联系方式]乙方(债务人/被诉讼请求方):[被告/被申请人之全称]法定代表人/负责人:[姓名]职务:[职务]地址:[被告/被申请人之法定地址]联系方式:[被告/被申请人之联系方式](如有)主持调解机构:[主持调解的法院/仲裁委员会/调解委员会全称]地址:[调解机构地址]鉴于甲乙双方就位于[项目具体地址]的建设工程项目(项目名称:[项目名称],合同编号:[合同编号],合同类型:[合同类型,如施工合同、勘察合同等])发生合同纠纷,原争议事项为[简要概括原争议焦点,如工程款支付、工期延误、质量缺陷等],双方于[调解协议签订日期]在[调解协议签订地点]经[主持调解机构名称,如无则删除]主持/协助调解,在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经充分协商,达成如下协议,以兹共同遵守:第一条争议事项解决方案1.1乙方同意按照双方原建设工程合同[合同编号]的约定,向甲方支付拖欠的工程款。本协议确认的应付未付工程款总额为人民币(大写)[金额大写]元整(小写:[金额小写]元)。该款项包含但不限于[根据实际情况列明款项构成,如:2023年度进度款、2024年度进度款、结算款中尚未支付的金额等]。1.2付款方式:乙方应于本协议签订之日起[具体天数,如:十五(15)]日内,将上述款项中的人民币[金额大写]元整(小写:[金额小写]元)支付至甲方以下指定银行账户:开户行:[甲方开户银行全称]账户名称:[甲方账户名]账号:[甲方银行账号]乙方应于本协议签订之日起[具体天数,如:三十(30)]日内,将上述款项中的剩余人民币[金额大写]元整(小写:[金额小写]元)支付至上述甲方指定银行账户。1.3甲方在收到乙方支付的上述全部款项后[具体天数,或约定条件,如:乙方配合甲方办理完毕工程竣工验收/结算确认手续后],应向乙方出具等额、合法的收款凭证,并配合乙方办理(如适用)工程款支付相关手续。1.4关于工程质保金的支付:本协议确认的应付未付工程款总额中的质保金[金额或比例],按照原合同[合同编号]第[具体条款号]条的约定,在工程竣工验收合格后[具体时间,如:一年(12)]个月/或工程交付使用后[具体时间]内支付给甲方。乙方承诺其已按合同约定履行了质保期内的相关义务,甲方同意在本协议生效后[具体时间]内,根据原合同约定支付该部分质保金。1.5关于工程质缺陷的修复:针对原合同履行过程中出现的[具体描述质量缺陷部位或情况],双方确认,[选择一项:乙方同意在本协议生效后[具体天数]内负责修复完毕并达到合同约定的质量标准/双方已就修复方案达成一致,由乙方按照[具体方案描述]进行修复,修复费用由[甲方/乙方]承担/甲方同意接受现有状态,免除乙方就该部分质量缺陷的修复义务]。乙方完成修复(或甲方接受现状)后,应通知甲方进行验收。如需,双方应在修复完毕后[具体天数]内共同进行验收确认。第二条权利义务的确认与转移2.1双方确认,除本协议明确约定的事项外,就双方就本协议争议项目所产生的其他一切争议(包括但不限于合同履行过程中的其他款项支付、工期延误责任、管理费、利润、税金等),均已协商解决,相互予以放弃,不再向对方主张任何权利或追究任何责任。2.2双方同意,就本协议第一条所述款项的支付,乙方不再以任何其他理由(包括但不限于合同解除、价款调整等)主张权利,甲方亦不得再以任何其他理由(包括但不限于工程变更、索赔等)拒绝或迟延支付本协议约定的工程款。第三条双方承诺3.1甲乙双方均确认充分了解本协议各项条款内容,并自愿签署本协议,承诺将严格按照本协议约定履行各自义务。3.2双方承诺将积极、配合地履行本协议约定的各项义务,特别是付款义务和(如适用)修复义务。3.3双方承诺,就本协议约定事项所产生的争议,将首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向[选择一项:甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼/乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼/双方共同选择的[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁]。第四条协议生效本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖单位公章(或合同专用章)之日起生效。第五条保密双方同意对本协议的条款内容以及在本协议签订和履行过程中了解的对方商业秘密信息承担保密义务,非经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而失效。第六条其他6.1本协议构成双方就本协议争议事项的完整协议,取代此前所有口头或书面的协议、谅解或安排。6.2对本协议的任何修改或补充,均应以书面形式作出,并经双方授权代表签字盖章后生效。6.3本协议未尽事宜,依照中华人民共和国相关法律法规执行。甲方(盖章):[原告/申请人之单位公章]授权代表(签字):[签字]日期:[签署日期]乙方(盖章):[被告/被申请人之单位公章]授权代表(签字):[签字]日期:[签署日期](如有)主持调解机构(盖章):[调解机构公章,如适用]日期:[签署日期]---请注意:*请将所有方括号
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 机箱机柜结构优化钣金加工技术方案
- 员工2023岗位述职报告(20篇)
- 邵阳机电一体化就业前景
- 四上第一单元习作《推jian一个好地方》满分写作指导-方法+提纲+素材+范文
- 收货岗前培训试题及答案(药品)
- 《药品经营和使用质量监督管理办法》考核试题及答案
- 2026年《信息技术》教师资格证真题及答案
- 2026年传染病选择题试题及答案
- 棚户区改造项目重力式码头施工方案
- 会计专业人员述职报告(3篇)
- 小学语文新部编版六年级上册第三单元教案(2026秋)
- 小学数学教师专业素养测试题及答案
- 贵州铜仁市2025-2026学年高一下学期7月期末考试语文试卷
- 中国硅钢市场需求产能分析与前景供需形势研究研究报告
- 煤储运安全注意事项培训课件
- 新版2026年高考生物(河南卷)真题详细解读及评析
- DB42T2556-2026无性系茶苗快速成园技术规程
- 人教版高中必修一语文《课外古诗词讲解》课件
- (2026版)超龄劳动者基本权益保障暂行规定培训课件
- T∕TAF 322-2026 接入Ka频段GEO、MEO卫星的机载卫星通信地球站相控阵天线技术要求
- 2026年高中政治教师招聘经典试题及答案
评论
0/150
提交评论