2026年全国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试黑金试卷详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为（）日。A.5B.10C.15D.20

2、下列情形中，属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）。A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的B.仲裁庭的组成违反法定程序的C.合同中没有仲裁条款，争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

3、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）内进行竣工验收备案。A.7日B.10日C.15日D.20日

4、《211程建设施工企业质量管理规范》GB／T50430--2007中，GB／T代号表示该规范是()。A.强制性国家标准B.推荐性国家标准C.强制性行业标准D.推荐性行业标准

5、根据《刑法》，下列下刑事责任中，属于主刑的是（）。A.罚金B.没收财产C.驱逐出境D.拘役

6、在某一大型项目施工过程中，施工企业从甲材料供应商处采购了一批材料，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的材料款支付给了乙设备租赁公司。关于该材料款处理的说法，正确的是（）。A.甲材料供应商与乙设备租赁公司属于不当得利之债B.施工单位与乙设备租赁公司属于合同之债C.施工企业与甲材料供应商属于侵权之债D.乙设备租赁公司和施工企业属于不当得利之债

7、（）是具有最高法律效力的根本大法。A.宪法B.法律C.行政法规D.部门规章

8、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是（）。A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动B.占用保护规划确定保留的园林绿地C.在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动D.修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库

9、合同的权利义务终止，不影响合同中（）条款的效力。A.履行时间B.履行地点C.争议解决D.质量检验

10、（2020年真题）招标投标过程中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

11、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.1B.6C.12D.3

12、某依法必须进行招标的项目，投标人对评标结果有异议，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同谈判期间D.招标人收到评标报告之前

13、某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（）。A.3月1日B.3月20日C.3月10日D.3月30日

14、定金合同是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.25%D.30%

15、建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反（）。A.工程建设国家标准B.工程建设行业标准C.工程建设强制性标准D.工程建设企业标准

16、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法中，正确的是（）。A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C.根据鉴定结果釆取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任

17、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担B.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担C.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

18、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员

19、甲省某市建委对一企业做出罚款50万元的处罚。该企业不服，向甲省建设厅申请行政复议。下列说法正确的是()。A.企业只能以书面形式申请行政复议B.甲省建设厅受理行政复议后，企业在法定行政复议期限内不得向法院提起行政诉讼C.企业不能委托代理人参加行政复议D.甲省建设厅的行政复议决定，应当在受理行政复议申请之日起30日内作出

20、（2016年真题）关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效B.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构D.当事人只能向仲裁机构申请仲裁，不可以直接提起诉讼

21、法人可以分为()两大类。A.行政法人、事业法人B.企业法人、非企业法人C.企业法人、事业法人D.非企业法人、社团法人

22、注册建造师卫某2012年1月办理了延续注册，2013年1月因工作调动而办理了变更注册，变更后他的注册证书和执业印章在（）年内有效。A.2B.3C.4D.5

23、下列关于知识产权保护期限的说法，正确的是（）。A.外观设计专利的保护期限是20年，自核准日起算B.商标的保护期限是10年，自申请之日起算，到期后不允许续展C.著作权中作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期限不受限制D.实用新型的保护期限是10年，可以在期满前12个月内申请续期

24、（2017年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是()。A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡B.未按照节能设计进行施工C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料取样检测D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重

25、（2014年真题）某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是()。A.安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表B.未对未成年工进行定期健康检査C.安排女职工王某从事井下作业D.安排未成年工进行井下作业

26、以下关于商标权的说法中正确的是（）。A.商标专用权包括财产权和人身权的双重属性B.注册商标的有效期为10年，期满后不得续期C.商标专用权人应当将商标连同企业或者商誉同时转让D.转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请

27、（2021年第2批真题）下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。A.为职工办理了意外伤害保险B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位生产经营条件所需资金的投入D.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

28、（2016年真题）关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

29、关于记入注册建造师执业信用档案的说法，正确的是（）。A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案B.注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信用档案C.注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档案D.注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案

30、下列关于施工安全费的提取与管理不符合法律规定的是（）。A.矿山工程为工程造价的2.5％B.总承包单位应将安生生产费直接支付给分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取C.安全费在合同中约定不明，合同期1年以内的，建设单位预付不低于该费用30％D.安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费

31、建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是()。A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的混凝土小型砌块C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

32、（2014年真题）下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。A.涉及国家安全，国际秘密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目

33、根据《民法典》，土地承包经营权属于（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权

34、关于委托合同法律特征的说法，正确的是（）。A.是—种典型的提供劳务的合同B.应当是有偿合同C.委托事务只能是法律行为D.受托人不得转委托

35、关于法院调解说法，正确的是（）。A.调解书效力低于判决书B.调解达成协议的，人民法院均应当判做调解书C.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前均应当进行调解

36、下列关于外资建筑企业资质审批与管理的表述中，正确的是（）。A.项目投资中外资少于50%,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包B.外资建筑企业与其他企业联合承包工程，应按外资建筑企业资质等级的业务许可范围进行C.外资建筑企业申请晋升资质等级或申请资质增项的，应按规定统一到国务院建设行政主管部门办理D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成

37、关于不可抗力的说法，正确的是()。A.不可抗力包括主观情况与客观情况B.法定的免责事由主要限于不可抗力C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除责任D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，可以免除责任

38、下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A.承揽人应当以自己的设备，技术和劳动力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成

39、民事诉讼中，被告住所地是确定法院管辖权的关键事项。关于被告住所地的确定，正确的是（）。A.对公民提起的民事诉讼，被告住所地即其当前居住地B.对法人提起的民事诉讼，被告住所地即其注册登记地C.同一诉讼的几个被告住所地在不同辖区的，原告可以向其中任何一个法院起诉D.同一诉讼的几个被告住所地在不同辖区的，由共同上级法院指定管辖

40、（2015年真题）根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是()。A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款

41、租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为（）年。A.10B.20C.25D.30

42、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法中，正确的是（）。A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请D.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续

43、不属于物权的是（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.署名权

44、关于建设工程代理的说法中，正确的是（）。A.招标活动应当委托代理B.代理人不可以自行辞去委托C.被代理人可以单方取消委托D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

45、关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（）。A.任何单位不得对能源消费实行包费制B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告

46、在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失

47、（2015年真题）关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项目审批手续C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标

48、以下关于法律法规效力的说法中，不正确的是（）。A.法律的效力一定大于行政法规B.地方法规效力一定大于地方政府制定的规章C.一般情况下，同一事项的特别法，要优先于一般法D.法律的效力，一定大于地方法规的效力

49、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是（）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决

50、（2020年真题）关于承担代理责任的说法，正确的是（）。A.代理行为的法律后果由被代理人和代理人共同承担B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任C.代理人不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任

51、甲公司与乙公司订立一书面合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章，该合同的成立时间为()A.甲公司与乙公司口头协商一致时B.甲公司签字盖章时C.甲公司签字盖章后交付邮寄时D.乙公司签字盖章时

52、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，说法正确的是（）。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当在1小时内向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员可以立即向有关部门越级报告

53、根据我国《劳动法》的规定，下列内容不属于用人单位不得解除劳动合同的情形的是（）。A.职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的B.劳动者在本单位持续工作满10年以上的C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.女职工在孕期、产假、哺乳期内的

54、下列关于危大工程专项施工方案的编制审查，正确的有（）。A.危大工程实行分包的，专项施工方案只能由相关专业分包单位组织编制B.危大工程专项施工方案一律需要进行专家论证C.需要组织专家论证的专项施工方案由施工单位组织D.专家论证前应由施工单位项目负责人和总监理工程师审核

55、基坑支护与降水工程是一个危险性较大工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（）。A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C.专项施工方案经项目技术负责人签字后实施D.由专职安全管理人员进行现场监督

56、根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A.2个月B.6个月C.1年D.2年

57、根据《绿色施工导则》，关于节材与材料利用的说法，正确的是（）。A.应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低10%B.根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存C.采取技术和管理措施降低模板、脚手架等的周转次数，优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案D.应就地取材，施工现场800公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70％以上

58、关于建设单位安全责任的说法，错误的是()。A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.应当依法履行合同，不得随意压缩合同约定的工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案

59、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑业企业执业

60、【2018年真题】施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是（）。A.放弃诉讼请求B.与对方当事人进行和解C.提起上诉D.提供证据

61、建筑市场诚信行为记录信息的公布期限，针对具体情况有不同的规定。下列表述错误的是()。A.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月至1年B.良好行为记录信息的公布期限为3年C.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月D.招标投标违法行为记录的公告期限为6个月

62、关于融资租赁合同当事人义务的说法，正确的是（）。A.出租人向承租人履行交付标的物的义务B.出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务C.出租人向承租人履行租赁物维修的义务D.承租人向出卖人履行交付租金的义务

63、建筑企业的特种作业人员不包括（）。A.架子工B.钢筋工C.起重信号司索工D.起重机械司机

64、场景(二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《建设工程勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨，2008年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计皖办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上。”事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。下列关于诉讼时效的表述，正确的是()A.距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权B.王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效C.设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断D.因2008年1月1日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止

65、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（）作为结算工程价款的根据。A.备案的中标合同B.最后签订的合同C.双方协商所确定的合同D.签订合同时工程所在地的价格标准

66、以下属于建设单位安全责任的是（）。A.向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查D.依法对施工安全事故隐患进行处理

67、（2017年真题）关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）。A.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资B.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金C.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资

68、（2021年第1批真题）甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本案中定金的说法，正确的是()。A.定金合同自合同订立时成立B.甲应当补交合同定金5万元C.甲应当补交合同定金25万元D.定金数额视为变更为55万元

69、合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定；②签订补充协议；③按《民法典》其他规定执行。三种方式正确的先后顺序是（）。A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①

70、根据《民法典》，与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在（）天内予以追认。A.15B.30C.45D.60

71、（2020年12月真题）根据《工程建设国家标准管理办法》，不属于工程建设国家标准制定阶段的是()。A.专家评审B.征求意见C.送审D.报批

72、下列关于分包的说法中，正确的是()。A.劳务作业分包是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动B.专业工程分包是指专业工程承包人将其所承包的部分专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动C.劳务分包企业可以将其承包的部分劳务作业任务分包给其他劳务分包企业D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的任意部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位

73、下列选项中，不属于人民调解基本原则的是（）。A.不告不理原则B.当事人自愿原则C.合法原则D.当事人平等原则

74、《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，将处（）有期徒刑或者拘役，并处罚金。A.3年以下B.3年以上5年以下C.5年以下D.5年以上

75、（2021年真题第2批）建筑节能分部工程验收的主持人应当是（）。A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.施工企业技术负责人D.总监理工程师建设单位项目负责人

76、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（）作为结算工程价款的根据。A.备案的中标合同B.最后签订的合同C.双方协商所确定的合同D.签订合同时工程所在地的价格标准

77、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的

78、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，但自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A.2年B.3年C.5年D.10年

79、根据《建设工程质量管理条例》，下列情形中，不属于违法发包的是()。A.建设单位将工程发包给个人的B.建设单位将工程发包给具有相应资质的单位的C.依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的D.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的

80、在保证合同中未约定保证方式的，保证人（）。A.不承担保证责任B.承担一般保证责任C.承担连带保证责任D.保证合同无效二、多选题

81、（2021年真题第2批）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为（）。A.3个月至1年B.1年至3年C.6个月至3年D.3年至5年

82、关于第二审程序，下列说法正确的是（）。A.第二审人民法院审理对判决的上诉案件，审限为3个月B.第二审人民法院审理对裁定的上诉案件，审限为50日C.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起10日内提起上诉D.当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉

83、关于团体标准的说法，正确的是（）。A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定D.团体标准对本团体成员强制通用

84、建筑施工企业以欺骗贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，（）年内不得再次申请安全生产许可证。A.1B.2C.3D.4

85、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知（）。A.保险经纪人B.保险人C.受益人D.投保人

86、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，下列说法正确的是（）。A.承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失B.发包人只承担造成损失C.损失由承包人承担，工期可以顺延D.损失由发包人承担，工期不顺延

87、关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制C.对各类能源消耗实行分类计量和统计D.对能源消费应实行包费制

88、下列建设工程保险中，属于强制性险种的是（）。A.意外伤害险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险

89、下列关于危大工程专项施工方案的编制审查，说法正确的有（）。A.危大工程实行分包的，专项施工方案只能由相关专业分包单位组织编制B.危大工程专项施工方案一律需要进行专家论证C.需要组织专家论证的专项施工方案由施工单位组织D.专家论证前应由施工单位项目负责人和总监理工程师审核

90、施工企业认为建设单位经营状况严重恶化，为防范风险暂停了施工，后经查未发现确切证据。施工企业()。A.属于正当行使先履行抗辩权B.属于正当行使不安抗辩权C.可以要求建设单位补偿停工损失D.应承担违约责任

91、根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，其停工留薪期一般不超过()。A.3个月B.6个月C.12个月D.9个月

92、项目经理部行为的法律后果由（）承担。A.项目经理B.项目经理部各成员C.企业法人D.企业法定代表人

93、根据法律规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。A.买卖合同生效B.转移登记C.双方达成一致D.买方占有

94、在下列几种情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是（）。A.小王在试用期内迟到、早退，不符合录用条件B.小李因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑3年C.小孔在外出执行任务时因公负伤，成为残疾人D.小吴在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作

95、资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（）。A.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的B.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的C.施工企业被责令停产整顿的D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的

96、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（）应当组织专家对专项方案进行论证。A.建设单位B.施工单位C.施工项目部D.监理单位

97、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.不得压缩合同工期B.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用C.审查专项施工方案D.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

98、根据《建设工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（）处以罚款。A.勘察单位B.建设单位和施工企业C.设计单位D.建设单位和监理单位

99、（2017年真题）甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为200万元，甲按约定付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元

100、根据《绿色施工导则》，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到（）。A.40%B.30%C.70%D.50%

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：本题考查的是招标基本程序。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为20日。

2、答案：B本题解析：被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审査核实，裁定不予执行：（1）当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所依据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。

3、答案：C本题解析：本题考查的是竣工验收报告备案的规定。建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上建设主管部门备案。

4、答案：B本题解析：工程建设国家标准的编号由国家标准代号、发布标准的顺序号和发布标准的年号组成。强制性国家标准的代号为“GB”，推荐性国家标准的代号为“GB／T”。例如：《工程建设施工企业质量管理规范》GB／T50430—2007，其中GB／T表示为推荐性国家标准，50430表示标准发布顺序号，2007表示是2007年批准发布。故选项B正确。

5、答案：D本题解析：教材P41《中华人民共和国刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：①管制；②拘役；③有期徒刑；④无期徒刑；⑤死刑。附加刑包括：①罚金；②剥夺政治权利；③没收财产；④驱逐出境。

6、答案：D本题解析：不当得利是指没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。受损失的人有权请求其返还不当利益。

7、答案：A本题解析：本题考查的是法的形式。宪法是由全国人民代表大会依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。

8、答案：C本题解析：本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。《历史文化名城名镇名村保护条例》25条规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续：（1）改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动；（2）在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动；（3）其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。选项A、B、D均为禁止进行的活动。

9、答案：C本题解析：本题考查的是合同的终止。合同的终止不影响合同中关于清理、结算和解决纠纷的条款。

10、答案：A本题解析：有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。B选项是视为投标人相互串通投标的情形，C、D选项是属于投标人相互串通投标的情形。

11、答案：D本题解析：P2872019年3月住房和城乡建设部经修改后发布的《城市建设档案管理规定》中规定，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

12、答案：A本题解析：投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标技标活动。

13、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程工期。开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。（三）工期顺延当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。（四）竣工日期『注意1』施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。『注意2』如对竣工日期有争议的，如下处理：1）经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

14、答案：B本题解析：2021/2020版教材P32页定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。

15、答案：C本题解析：本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位的实施强制性标准的规定：建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。建设单位不得明示或暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。

16、答案：A本题解析：建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期，故选项B错。经过具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界定使用期，并经有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强，该建设工程能达到继续使用条件的就可以继续使用，故选项C错；但是，如果不经鉴定、加固等而违法继续使用的，所产生的后果由产权所有人自负，故选项D错。

17、答案：C本题解析：本题考查的是施工质量检验和返修的规定。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此造成的损失及返修费用由责任方负责。

18、答案：A本题解析：本题考查的是招标基本程序。开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况。

19、答案：B本题解析：选项A错误，申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请。选项B正确，申请行政复议，凡行政复议机关已经依法受理的，或者法律、法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议、对行政复议决定不服再向人民法院提起行政诉讼的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼。选项C错误，申请人可以委托代理人代为参加行政复议。选项D错误，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但法律规定的申请期限超过60日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。

20、答案：D本题解析：A选项错误，仲裁协议独立存在，不是合同的附属协议，合同的效力不影响仲裁的效力；B选项错误，仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议的约定范围的其他争议事项无权仲裁；C选项错误，仲裁协议不得约定仲裁裁决的强制执行机构。

21、答案：B本题解析：法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。

22、答案：A本题解析：2021/2020版教材P64页注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30曰前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。变更注册后仍延续原注册有效期。

23、答案：C本题解析：选项A错误，外观设计专利权的期限为15年，自申请日起计算。选项B错误，注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起算，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。每次续展注册的有效期为10年。选项D错误，专利权到期后权利自行消灭，不能申请续期。

24、答案：A本题解析：BC属于工程质量不良行为，D属于资质不良。

25、答案：A本题解析：《劳动法》规定，禁止安排女职工从事井下作业；对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动；用人单位应对未成年工定期进行健康检查；不得安排未成年工从事矿山井下工作。

26、答案：D本题解析：A选项错误，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受《著作权法》保护。B选项错误，注册商标可以无数次提出续展申请，其理论上的有效期是无限的。C选项错误，商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让，也可以将商标单独转让。

27、答案：B本题解析：申请安全生产许可证应当具备的条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害险，为从业人员交纳保险费。（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。（12）法律、法规规定的其他条件。

28、答案：C本题解析：《民事诉讼法》第35条规定“两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。此题的A选项是超纲选项错误，C选项正确；有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。选项B错误；人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请上级共同人民法院指定管辖。选项D错误。

29、答案：A本题解析：本题考查的是建造师的基本权利和义务。注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案：（1）《注册建造师执业管理办法（试行）》第22条所列行为；（2）未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的；（3）泄露商业秘密的；（4）无正当理由拒绝或未及时签字盖章的；（5）未按要求提供注册建造师信用档案信息的；（6）未履行注册建造师职责造成不良社会影响的；（7）未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的；（8）不配合办理交接手续的；（9）不积极配合有关部门监督检查的。选项B错误，不配合办理交接手续的不是“视情况”记入，而是直接记入信用档案。选项C错误，商业信息不一定就是“商业秘密”。选项D错误，注册建造师修改施工文件属于他的工作职责。注册机关的监督管理注册建造师违法从事相关活动的，违法行为发生地县级以上地方人民政府建设主管部门或有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果告知注册机关；注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部门，注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在14个工作日内作出处理，并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。

30、答案：C本题解析：本题考查的是施工单位安全生产费用的提取和使用管理。合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费不低于该费用总额的50%。

31、答案：B本题解析：原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。故选项B正确。

32、答案：B本题解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。

33、答案：B本题解析：本题考查的是物权的种类。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。

34、答案：A本题解析：2021版教材P171/2020版教材P170选项B错误，委托合同的订立以双方相互信任为前提，但委托合同未必是有偿合同。选项C错误，委托的事务可以是法律行为，也可以是事实行为。它不同于民事代理，后者委托的只能是法律行为。选项D错误，委托人经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务，但因此给受托人造成损失的，受托人可以向委托人要求赔偿损失。

35、答案：C本题解析：2022教材P342-345《民事诉讼法》规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。被邀请的单位和个人，应当协助人民法院进行调解。

36、答案：D本题解析：项目投资中外资少于50%,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施,经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包，故选项A错误；B项外资建筑企业与其他企业联合承包工程，应按资质等级低的企业的业务许可范围承包工程；C项要分企业等级分别到省或住建部办理。

37、答案：B本题解析：A选项错误，不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。B选项正确，违约方若想、免于承担违约责任，必须举证证明其存在法定的或约定的免责事由，而法定免责事由主要限于不可抗力，约定的免责事由主要是合同中的免责条款。C选项错误，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。D选项错误，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

38、答案：D本题解析：D错误，未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同；经定作人同意的，承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。承揽合同的特征：（1）承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的。（2）承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作。（3）承揽人工作具有独立性，独立承担完成合同约定的质量、数量、期限等责任。

39、答案：C本题解析：被告住所地的确定：（1）公民：由被告住所地（即公民的户籍所在地）法院管辖；住所地与经常居住地不一致，由经常居住地（离开住所地至起诉时连续居住满1年地方，但公民住院就医的地方除外）法院管辖；（2）法人或其他组织：住所地指主要办事机构所在地，主要办事机构所在地不能确定的，法人或者其他组织的注册地或者登记地为住所地；（3）同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地人民法院起诉。

40、答案：D本题解析：AB选项所描述的情况，应该先责令改正、后果严重的罚款、情节严重的、吊销资质。

41、答案：B本题解析：本题考查的是租赁合同的内容和类型。租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。

42、答案：D本题解析：企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质，故选项A错；选项B应重新核定；被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请，故选项C错。

43、答案：D本题解析：本题考查的是物权的种类。署名权属于知识产权。

44、答案：C本题解析：招标人可自行招标也可委托招标代理机构，故选项A错；代理人可以自行辞去委托，故选项B错；法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。因此，选项D错误。

45、答案：C本题解析：本题考查的是建筑节能的规定。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

46、答案：B本题解析：本题考查的是工程价款的支付。隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

47、答案：B本题解析：选项A：错误。《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。选项C：错误。《招标投标法》规定，招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。选项D：错误。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

48、答案：B本题解析：本题考查的是法的效力层级。地方法规的制定主体为地方人大常委会，地方政府规章制定主体为地方人民政府。不同级别时，无法判断谁的效力更高。

49、答案：A本题解析：发包人对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方可就有争议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行，其余部分的竣工结算依照约定办理。

50、答案：C本题解析：A错误，代理行为的法律后果归属于被代理人。B错误，代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。C正确，代理人不履行或者不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任。D错误，代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任。

51、答案：D本题解析：《合同法》第33条规定，当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。

52、答案：D本题解析：AB选项,单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。C选项，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，情况紧急的可直接向有关部门报告。

53、答案：B本题解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。有下列情形之一的，用人单位不得解除劳动合同：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。

54、答案：C本题解析：A错误，实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。B错误，对于超过一定规模的危大工程和涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案才需要组织专家论证。D错误，专家论证前应由施工单位技术负责人和总监理工程师审核

55、答案：C本题解析：建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

56、答案：C本题解析：本题考查的是劳动争议的解决方式。劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。

57、答案：B本题解析：A错误，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%；C错误，采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数；优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案；D错误，应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70％以上；

58、答案：C本题解析：P251-254本题考查的是建设单位相关的安全责任，为一般考点。建设单位相关的安全责任：1、依法办理有关批准手续；2、向施工单位提供真实，准确和完整的有关资料；3、不得提出违法要求和随意压缩合同工期；4、确定建设工程安全作业环境及安全措施所需费用；5、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；6、申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；7、装修工程和拆除工程的规定；8、建设单位违法行为应承担的法律责任。其中C选项，安全技术交底属施工单位的安全责任。

59、答案：B本题解析：教材P67建造师既可以在施工单位担任项目经理，也可以在勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询等单位执业。二级建造师担任二级及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理。不得同时担任两个及以上建设工程施工项目的负责人，除非（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位统一的。

60、答案：D本题解析：本题考查诉讼当事人和代理人的规定。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。全权代理人，无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。

61、答案：A本题解析：《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年；省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月；《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，招标投标违法行为行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为。6个月。故选项A正确。

62、答案：B本题解析：本题考查的是融资租赁合同。出租人的义务包括：向出卖人支付价款、保证承租人对租赁物的占有和使用、协助承租人索赔和尊重承租人选择。出卖人的主要义务是向承租人交付标的物和标的物的瑕疵担保。承租人的主要义务是支付租金、妥善保管和使用租赁物、租赁期限届满返还租赁物。承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。

63、答案：B本题解析：建筑施工特种作业包括：建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。

64、答案：C本题解析：根据《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效提起诉讼，当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。故选C。

65、答案：A本题解析：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

66、答案：A本题解析：B属于设计单位的安全责任。CD属于监理单位的安全责任。

67、答案：A本题解析：A正确，CD错误。工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资。B错误。工资，是指用人单位依据国家有关规定和劳动关系双方的约定，以货币形式支付给劳动者的劳动报酬，如计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴等。

68、答案：D本题解析：实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额（以交付的为准）。

69、答案：C本题解析：本题考查的是买卖合同当事人的权利义务。当事人对标的物的质量要求没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

70、答案：B本题解析：本题考查的是效力待定合同。与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在30天内予以追认。

71、答案：A本题解析：制定国家标准的工作程序按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行。

72、答案：A本题解析：建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包：(1)专业工程分包，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。(2)劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动；《招标投标法》规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。《招标投标法实施条例》进一步规定，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。《招标投标法》也规定，接受分包的人不得再次分包。故选项A正确。

73、答案：A本题解析：人民调解的基本原则是：（1）当事人自愿原则；（2）当事人平等原则；（3）合法原则；（4）尊重当事人权利原则。

74、答案：C本题解析：2022版教材P219/2021版教材P218/2020版教材P216页《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

75、答案：D本题解析：节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。教材页码：P290-292

76、答案：A本题解析：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据

77、答案：