建造合同会计准则15号合同履行中的合同履行期限推迟

建造合同会计准则15号合同履行中的合同履行期限推迟本合同由以下双方于______年______月______日在______签订：甲方（发包方）：__________法定代表人/授权代表：__________注册地址：__________联系地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________法定代表人/授权代表：__________注册地址：__________联系地址：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就乙方承建甲方委托的______工程项目（以下简称“本工程”）事宜，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________（包括但不限于设计、施工、设备安装、调试、验收等）1.4工程规模与主要技术指标：__________第二条合同文件及解释顺序2.1组成本合同的文件包括但不限于：（1）本合同协议书（2）中标通知书（如适用）（3）投标书及其附件（如适用）（4）合同附件（包括工程量清单、技术规范、设计图纸、工程变更单等）（5）标准、规范及有关技术文件（6）双方协商一致的其他文件2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决；协商不成的，按本合同约定的争议解决方式处理。第三条合同工期3.1开工日期：______年______月______日（或按发包方书面通知日期为准）3.2竣工日期：______年______月______日3.3总工期：______日历天3.4工期延误：（1）因甲方原因（如未提供必要施工条件、指令错误、未及时支付款项等）导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，乙方不受误期赔偿的限制。（2）因不可抗力（如地震、洪水、战争等）导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。（3）因乙方原因（如管理不善、资源投入不足、技术问题、非业主原因导致的停工等）导致工期延误，乙方应承担误期赔偿责任，具体赔偿标准按本合同约定执行。乙方应在工期即将或已经延误时，立即通知甲方，并采取有效措施加快施工进度，尽量减少工期延误。（4）非业主原因导致的延期，如涉及设计变更、地质条件变化、关键材料供应延迟（非业主责任）等，乙方应在确认原因及影响后，及时提出书面报告并附相关证明材料给甲方，甲方应在收到报告后______日内进行审核确认。确认属于非业主原因导致工期延误的，工期相应顺延，并视为合同变更进行相关处理。乙方因该非业主原因导致的额外成本，有权在合同变更处理或索赔处理中获得合理补偿，但需提供充分证据，并经甲方确认。第四条合同价款4.1本合同采用______价格（固定总价/固定单价/成本加酬金）方式。4.2合同总价款（含税）：人民币______元整（大写：__________）。4.3单价合同：工程量按实际完成并经甲方确认的数量计算，单价按合同约定执行。工程量清单作为合同附件，构成合同不可分割的一部分。4.4成本加酬金合同：实际发生的合同成本经甲方审核确认后支付，同时支付按约定比例或金额计算的酬金。第五条付款方式5.1预付款：合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%，即人民币______元整（大写：__________），用于工程准备和材料采购。5.2进度款：（1）主体工程每完成______%（或按形象进度节点）经甲方现场代表验收合格后，甲方向乙方支付至当时已完成工程量对应合同价款的______%，即人民币______元整（大写：__________）。（2）……（根据工程实际情况约定多个进度款支付节点及比例）5.3质量保证金：合同约定质量保证金为合同总价款的______%，即人民币______元整（大写：__________），在工程竣工验收合格并完成结算审核后______日内支付______%，剩余______%在工程质保期满且无质量问题后支付。5.4竣工结算：工程竣工验收合格后______日内，乙方提交竣工结算报告及相关资料，甲方在收到后______日内完成审核，确认无误后支付至结算总价的______%，即人民币______元整（大写：__________）。剩余款项（含质保金）在质保期满后______日内支付。5.5付款前提：乙方每次申请付款时，应向甲方提供符合要求的发票、进度确认单、支付申请表及其他甲方要求的文件。甲方付款应以乙方完成并经甲方确认的合格工程量为前提。第六条工程变更6.1任何一方提出工程变更，应提前以书面形式通知对方，并附详细变更内容、原因说明及对工期、价款影响的评估。6.2甲方提出的变更，乙方应在收到变更通知后______日内予以书面确认，或提出书面异议及替代方案。乙方逾期未确认，视为同意变更。6.3乙方提出的变更，若为非业主原因导致的优化或必要调整，甲方应在收到报告后______日内进行评估，并书面答复乙方。若变更合理且有利于工程，甲方应予以确认，并相应调整合同价款和工期。6.4工程变更价款的确定：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格计算。（2）合同中有类似于变更工程的价格，参照类似价格确定。（3）合同中没有适用或类似价格的，由甲乙双方根据变更工程的内容、数量、计价标准等，协商确定价格，并签订补充协议。协商不成的，按本合同约定的争议解决方式处理。6.5因工程变更导致的合同履行期限的推迟，按本合同第三条第3.4款及第四条约定处理。第七条索赔7.1发生非业主原因（如业主未能提供必要条件、不可抗力、设计错误、材料供应延迟等）导致的额外成本或工期延误，乙方应在事件发生后的______日内，向甲方提交索赔报告，详细说明索赔事件、理由、证据材料及索赔金额（或工期要求），甲方应在收到索赔报告后______日内进行审核，并书面答复乙方。7.2甲方审核确认的索赔金额，将按本合同第五条约定纳入相应付款阶段支付，或通过合同变更进行确认。乙方应在收到甲方确认的索赔款项后，及时开具等额发票。7.3甲方对索赔的审核确认不构成对乙方其他方面的认可或承诺。第八条工程质量与验收8.1乙方应按照国家及行业现行的施工规范、标准和设计图纸施工，确保工程质量达到______（如：合格/优良）标准。8.2乙方应建立完善的内部质量管理体系，并接受甲方及监理单位的监督检查。8.3工程验收：按照国家相关验收规范执行。分部分项工程完成后，乙方应自行检查合格后，向甲方或监理单位申请验收；验收合格后，方可进行下道工序施工。8.4竣工验收：工程具备竣工验收条件时，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告。甲方应在收到申请后______日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按要求整改，并承担由此产生的费用，直至验收合格。因乙方原因导致验收不合格，乙方应承担违约责任。第九条安全文明施工9.1乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的法律法规，建立安全生产责任制，制定安全施工措施，并组织落实。9.2乙方应对其施工人员进行安全教育和技术培训，确保施工安全。9.3施工期间发生的安全事故，由乙方承担全部责任及由此产生的一切费用，除非事故是由甲方原因直接造成的。乙方应立即采取救助措施，并通知甲方，同时按国家规定上报。9.4乙方应保持施工现场整洁，做好环境保护工作。第十条违约责任10.1甲方违约责任：（1）未能按时支付合同款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额万分之______的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的______%。逾期超过______日的，乙方有权暂停施工，或解除合同，并要求甲方赔偿损失。（2）未能提供必要施工条件导致工期延误，应承担由此造成的工期延误责任及乙方相关损失。10.2乙方违约责任：（1）工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工、修理，并承担由此发生的费用。若返工、修理后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。（2）工期延误：除本合同第三条约定的非乙方原因及甲方原因外，因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付误期赔偿金，具体标准为：每逾期一日，按合同总价款的万分之______向甲方支付，但累计赔偿金不超过合同总价款的______%。甲方有权根据工程实际情况，要求乙方采取赶工措施，赶工费用由乙方承担。（3）乙方擅自变更设计或施工方案，甲方有权要求其纠正，由此造成的损失由乙方承担。（4）乙方未按时提交竣工资料或竣工结算报告，导致甲方无法按期支付尾款，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之______的违约金。（5）乙方在保修期内未能履行保修义务，甲方可自行或委托第三方维修，费用由乙方承担，并扣减相应的质量保证金。第十一条不可抗力11.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争、动乱等。11.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明文件。11.3因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应根据事件影响程度，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十二条保险12.1乙方应自行承担一切施工人员意外伤害保险及施工过程中所需的第三方责任保险，并保证保险范围和金额满足合同要求。保险单复印件应提交甲方备案。12.2甲方应自行负责其财产和人员的保险。第十三条争议解决13.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。13.2协商不成的，任何一方均有权向______（选择：工程所在地人民法院提起诉讼/提交______仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁）解决。13.3选择诉讼的，管辖法院为______人民法院。选择仲裁的，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十四条保密14.1甲乙双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同的终止而解除。第十五条合同生效与终止15.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。15.2本合同在双方权利义务履行完毕后自动终止。15.3合同终止后，乙方应在______日内将剩余工程材料、设备撤离现场，并清理好施工区域。第十六条其他16.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。16.2本合同所有通知、文