建设工程承包管理协议合同二篇

建设工程承包管理协议合同二篇篇一甲方（发包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方拟在_______地点进行_______（工程名称）的建设工程，乙方愿意承担该工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：_______5.工程预算：_______（人民币大写：_______）二、合同工期1.合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______个月。2.乙方应严格按照合同工期完成工程，如有延误，每延误一日，应向甲方支付_______元人民币的违约金。三、工程款支付1.甲方按以下进度支付工程款：（1）开工前支付合同总价的_______%作为预付款；（2）主体结构完工后支付合同总价的_______%；（3）工程竣工验收合格后支付合同总价的_______%；（4）保修期满后支付合同总价的_______%。2.乙方提交相关证明材料后，甲方应在_______个工作日内支付相应款项。四、工程质量管理1.乙方应严格按照国家有关工程建设强制性标准、规范和设计图纸进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。2.乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程质量。3.甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。五、工程安全管理1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。2.乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。3.发生安全事故时，乙方应立即采取有效措施，并立即通知甲方。六、竣工验收1.工程完工后，乙方应组织有关人员进行自检，并向甲方提交竣工验收报告。2.甲方应在收到竣工验收报告后_______个工作日内组织验收，验收合格后，双方签署竣工验收证书。3.工程验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改，直至合格。七、保修期1.保修期自竣工验收合格之日起计算，共计_______年。2.保修期内，乙方应负责解决因施工原因造成的质量问题，并承担相应的维修费用。八、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按时支付工程款的，应向乙方支付_______%的违约金；（2）未按时组织验收的，应向乙方支付_______%的违约金。2.乙方违约责任：（1）未按时完成工程的，应向甲方支付_______%的违约金；（2）工程质量不合格的，应承担修复费用及相应的违约责任。九、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。2.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。十、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______代表人（签字）：_______代表人（签字）：_______签订日期：_______篇二甲方（发包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方拟在_______地点进行_______（工程名称）的建设工程，乙方愿意承担该工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：_______5.工程预算：_______（人民币大写：_______）二、合同工期1.合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______个月。2.乙方应严格按照合同工期完成工程，如有延误，每延误一日，应向甲方支付_______元人民币的违约金。三、工程款支付1.甲方按以下进度支付工程款：（1）开工前支付合同总价的_______%作为预付款；（2）主体结构完工后支付合同总价的_______%；（3）工程竣工验收合格后支付合同总价的_______%；（4）保修期满后支付合同总价的_______%。2.乙方提交相关证明材料后，甲方应在_______个工作日内支付相应款项。四、工程质量管理1.乙方应严格按照国家有关工程建设强制性标准、规范和设计图纸进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。2.乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程质量。3.甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。五、工程安全管理1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。2.乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。3.发生安全事故时，乙方应立即采取有效措施，并立即通知甲方。六、竣工验收1.工程完工后，乙方应组织有关人员进行自检，并向甲方提交竣工验收报告。2.甲方应在收到竣工验收报告后_______个工作日内组织验收，验收合格后，双方签署竣工验收证书。3.工程验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改，直至合格。七、保修期1.保修期自竣工验收合格之日起计算，共计_______年。2.保修期内，乙方应负责解决因施工原因造成的质量问题，并承担相应的维修费用。八、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按时支付工程款的，应向乙方支付_______%的违约金；（2）未按时组织验收的，应向乙方支付_______%的违约金。2.乙方违约责任：（1）未按时完成工程的，应向甲方支付_______%的违约金；（2）工程质量不合格的，应承担修复费用及相应的违约责任。九、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。2.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。十、其他