雨污分流施工合同文本(修改后)

1、陕西省建设工程施工合同系统陕西省建设厅陕西工商行政管理局2010年1月21日第一部分协议业主(全称):商洛市城市排水管网改造建设管理办公室承包商(全名):根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就本建设项目的建设事项达成一致意见，签订本合同。一、项目概述项目名称：2016商洛市雨污分流工程项目地点：商洛市区项目内容：承包商承包的项目清单应附在集团项目中(附件1)项目启动的批准文件编号：资金来源：政府投资二。工程承包范围合同范围：当前图纸设计范围内的所有内容三、合同期限开始日期：一年中的月日完成日期：合同工期总日历天数：天四.质量

2、标准工程质量标准：符合性V.发包价格金额(大写):元(人民币)元。六、合同文件的组成构成本合同的文件包括：1.本合同协议2.投标文件和中标通知书3.投标书及其附件4.本合同的特殊条款和条件5.本合同的一般条款和条件6.合同补充条款(共17条)7、标准、规范及相关技术文件8、图纸及答疑纪要9.数量清单10.项目报价或预算双方之间有关项目的谈判和变更等书面协议或文件应视为本合同不可分割的一部分。七、本协议中相关词语的含义与本合同第二部分通用条款中分别给出的定义相同。八、承包人承诺发包人按约定进行施工，并在质量保修期内承担工程竣工质量保修责任。九、发包人承诺承包人支付的合同价款和其他款项应按照合同约

3、定的条款和方法支付。X.合同的效力订立合同的时间：合同订立地：本合同将在双方同意后生效。业主：(公章)承包商：(公章)住所：法定代表人：法人代表：授权代理人：授权代理人：电话：传真：传真：存款银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分总则(内容与合同示范文本相同)第三部分特殊条款和条件一、词语和合同文件的定义2.合同文件和解释命令合同文件的组成和解释顺序：2.1合同协议2.2合同的特殊条件2.3合同的一般条件2.4中标通知书2.5投标、项目报价或预算及其附件2.6投标文件、答疑纪要和工程量清单2.7图纸2.8标准、规范及相关技术文件2.9双方为履行合同而协商和变更的书面协议和文件应视为合同

4、的组成部分。3、语言和适用的法律、标准和规范3.1本合同仅使用中文。3.2适用的法律法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法。3.3适用的标准和规范适用标准和规范名称：国家建设项目施工及验收实施与材料和设备相关的现行国家、省、市或工业工程建设标准和规范的规范标准和要求。雇主提供标准和规范的时间：否国内有相应的标准和规范时没有约定：根据技术监督局生产企业备案标准，经监理工程师和业主同意。4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸的日期和数量：合同签订后5天内，发包人应向承包人提供2套施工图纸。业主对图纸的保密要求：_未经业主同意，不得发放贷款。使用fore的要求和费用发

5、包人委托的权限：质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理、工程预决算审计、全过程监督的组织协调。只有经业主批准才能行使的职权：重大设计变更、项目谈判、材料和设备的质量和价格认可，在决策前应得到业主的批准。5.4业主派遣的工程师名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工作：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _权限：处理施工过程中的文件，并对质量、进度、监督和管理材料进场和安全施工，协调与承包商的内外关系。5.6如果不实施监督，工程师的权限如下：7.项目管理人名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工作：_ _ _ _ _

6、 _ _ _ _ _ _ _8.雇主的工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地满足施工条件和竣工时间要求；根据实际情况确定。(2)施工所需的水、电、通讯线路与施工现场连接的时间、地点和供应要求：水、电和施工费用应由承包商承担。(3)开放时间及进入施工现场和公共道路的要求：开工前五天内。(4)提供工程地质和地下管线数据的时间：(5)发包人办理施工所需的证书、批准文件的名称和完成时间：工程开工前10天内。(6)水准点和坐标控制点的检查要求：以书面形式提交给承包商进行现场检查。(7)图纸会审和设计交底时间：工程开工前五天内。(8)协调处理施工现场周围地下管线及邻近建筑物、构筑

7、物(包括文物保护建筑)和古树名木的保护：执行通用条款 8.1(8)段。(9)双方约定由发包人完成的其他工作：无8.2业主委托给承包商的工作：无9.承包商的工作9.1承包商应按照约定的时间和要求完成以下工作：(1)设计资质等级和业务范围允许承包商完成的设计文件提交时间：(2)提供计划和报告的名称和完成时间：每月25日向业主和监理单位提交进度统计和进度计划。其他计划和报表应根据监理单位的要求执行。(3)承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：执行第通用条款 9.1(3)条。(4)对业主提供的办公、生活用房和设施的要求：甲方现场代表和监理工程师应根据施工现场情况配备办公室和办公家具。(5)

8、承包商应在施工现场处理的交通、卫生和施工噪音管理程序：应执行段落通用条款.9.1 (5)。(6)竣工项目成品保护的特殊要求和费用：执行第通用条款 9.1(6)条。(7)施工现场周围地下管线及邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)和古树名木的保护要求和费用：承包人应执行第通用条款.9.1 (7)款，因施工方因素造成的损失由承包人承担；如果文物和管网保护费用不是由施工方造成的，经监理工程师和发包人项目经理签字认可后，由发包人承担。(8)施工现场的清洁卫生要求：按照市政文明工地的要求(9)双方同意承包人应做的其他工作：在施工过程中，承包人应协调和处理施工周围的相邻单位、居民和村庄之间的关系，以确保工

9、程的正常进行不受影响。10.1承包人提供的施工组织设计(施工方案)和进度计划时间17.1双方同意中间验收部分：管沟基础、混凝土管套和检查井基础在回填前按要求进行闭水试验，费用由承包商承担。19、工程试运行19.5调试费用承诺：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _五、安全防护、文明施工执行通用条款第5条的所有规定和国家、省市的安全文明施工要求。承包人和施工单位应对施工过程中发生的任何人身伤亡事故或伤害事故负责，发包人不承担任何经济和法律责任。本工程要求按照市政文明工地的要求进行施工。成本是非竞争性的，应用于特殊目的。该金额应按工程造价的比例支付。在施工过程中，甲乙双方不得随

10、意增减。六.发包价格26、合同价格协议26.2合同价格由固定综合单价合同法确定。(1)采用固定总价合同：(2)采用固定综合单价合同，综合单价中包含的风险范围：执行通用条款第26条。风险成本的计算方法：风险成本应由承包商考虑并包含在投标报价中。其他因素造成的风险包含在合同价格中，工程价格不做调整。风险范围外的综合单价调整方法：_因发包人设计变更、答疑纪要、现场签证、谈判文件、发包人对质量和价格的确认而引起的工程增减，应根据承包人投标文件中的报价进行调整。承包商遗漏的项目将不予调整。(3)采用可调价格合同，合同价格调整方法：执行通用条款第26条。27.合同价格的调整27.1双方约定的合同价格的其他

11、调整因素：_按本条款第27.1条执行28.项目预付款发包人向承包人支付预付款的时间和金额或其占合同总价的比例：本工程不支付预付款。预扣项目资金的时间和比例：_ _ _ _ _ _按条款第28条执行29.1承包商向工程师提交完工报告的时间：每月25日前30、工程进度款结算及支付双方约定的进度款支付方式、时间和比例为：本项目为承包商出资项目，资金到位后，按约定支付70%。原则是根据形象进度进行分配，支付80%后暂停分配，工程竣工验收合格，工程结算经物价部门批准，施工资料整理移交后，分配95%工程结算，预留5%保修金。保修期满后一次性付清。如果甲方的项目资金暂时不能按期支付，乙方应自觉遵守承诺，自行

12、垫付资金，确保项目照常进行，不得停工或怠工，以确保项目按时完成和交付。七、材料和设备供应32、承包人采购的材料和设备，如承包人拖欠材料，经材料供应单位申请，承包人同意，发包人可从承包人工程款中支付。32.1承包商关于采购材料和设备的协议应按照条款第32.1条执行八.工程变更33.工程设计变更：根据第33条_ _34.其他变更：本章程第34条适用_ _35.确定变更价格35.1在本工程的施工过程中，如因设计变更或基础部分超出设计范围而导致工程量增加或减少，变更后的工程量应经发包人核实后，按投标书中所报的综合单价和计量费用计价标准进行调整。35.2未包含在投标报价中的项目应按照2009年陕西省建设

13、项目通用条款条例、通用条款修订定额和市场价格作为成本调整的依据。35.3材料的补偿部分应进行处理X.违约、索赔和争议39.系统默认值39.1本合同中发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第28.1条规定了雇主的违约责任：本合同通用条款第30.5条规定了雇主的违约责任：本合同通用条款第37.6条规定了雇主的违约责任：双方约定的其他违约责任：_ _ _ _ _ _ _ _ _39.2本合同中承包商违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2条规定了承包商的违约责任：工期不予提前奖励，工期每延误一天，违约金为投标总价的2/10000。合同通用条款第15.1条规定，承包商应承担违约责任：如不符合中标质量等级和设计规范的要求，除按要求修复外，还应接受合同价格2%的罚款，直至合格。_并承担由此造成的一切损失。在施工过程中，如果由于停水、停电、自然灾害等原因造成工期延误。发包人将不承担任何额外费用或逾期付款的违约责任。双方约定的其他违约责任：以双方签订合同时协商的条款为准。41.争论41.1双方同意，在履行合同过程中发生争议时：(1)请合同部或成本部负责调解；(2)如果合同争议不能通过调解解决，应采用以下第一种方式：1)提交商洛仲裁委员会仲裁；2)依法向商洛市人民法院提起诉讼。X