沥青路面--监理细则

1、龙蛟路道路改造项目项目监理机构：河北中基华工程项目管理有限公司专业监理工程师：晋常兵 李坤华 张旭动 王秀江总监理工程师：费建平日期：2018.7.15目 录第一节 监理工作细则1第二节 建筑材料质量监理实施细则7第三节 工程质量检测试验监理实施细则9第四节 合同管理监理实施细则12第五节 信息管理监理实施细则17第六节 组织协调管理实施细则20第七节 安全生产及文明施工管理监理细则21第八节 沥青混凝土面层施工监理细则24第九节 沥青混凝土路面基层施工监理细则33第十节 沥青混凝土路面底基层施工监理细则37第十一节 砌体工程监理细则43第十二节 爆破工程监理细则45第一节 监理工作细则一、目

2、 的为规范工程监理工作，明确工程监理工作职责和程序，提高业主授权范围内的服务项目及服务内容的工作质量，特制定本细则。二、范 围本细则适用于涞水县龙门乡龙蛟龙路监理委托合同范围内的各项工程监理工作。三、监理工作依据1、国家有关工程建设的法律、法规。2、批准的项目建设文件，工程设计文件。3、施工承包合同、监理合同。4、国家及国家有关部门制定颁发的施工技术及工程验收规范、规程、规定和质量检验标准等四、监理机构职责项目监理机构应依照监理合同中项目法人授予的职责与权限，与参与工程建设各方密切协作，检查、督促施工单位严格履行工程施工合同的职责和义务，通过认真、谨慎、勤奋与高效的工作，促使工程建设合同目标得

3、到实现。4.1 总监理工程师负责组织实施项目监理工作，保证项目监理机构高效有序运转；负责对项目监理工作分解，指定相关项目监理组对相关项目监理工作负责。对监理人员行为规范进行监督、组织监理人员上岗培训、业务考核、岗位管理、内部协调和对外公共关系处理等项工作。4.2 项目监理机构综合部门应做好文件收发登记及文件、资料、记录管理和后勤保障工作； 4.3 项目监理机构应做好检测监理工作。检测监理是对施工单位检验和测量机构的资质、手段、方法、与成果的监理。4.4 项目各级监理人员直接负责相应工程标段现场的施工准备、资源投入、合同履行等全过程的跟踪监理和信息（记录）处理；承担工程进度、施工质量、合同支付三

4、项目标控制和合同商务管理等监理业务。五、监理工作程序5.1 工程建设监理的一般程序：5.1.1组建项目监理机构，确定监理人员，编制监理规划并报送业主；以工程建设合同文件为依据，按工程建设分专业和分项目编制监理工作规程或监理实施细则；按照监理工作规程或监理工作细则进行监理；组织、主持或参与合同工程验收；监理业务完成后，向业主提交工程监理档案资料和监理工作总结报告。 5.1.2原材料控制工作程序：监理机构应严格要求施工单位执行材料进场检验制度，没有经过检验和检验不合格的材料，不准用于工程建设。对钢材水泥等原材料实行施工单位进场检验（查产品合格证、厂家生产许可证、产品许可证、批号、代表数量、外观检查

5、等）、抽样试验和报监理工程师认可制度，未经监理工程师认可的材料不能用于工程建设。对石材、砂等“地材”，实行施工单位现场勘察、并要求施工单位进行复查试验和报监理工程师认可制度。未经监理工程师认可的“地材”不能用于工程建设。督促施工单位根据原材料采购计划，建立原材料进出台帐。台帐内容至少包括：进货日期、材料来源、进货数量、规格、合格证编号、检验、试验结果、监理认可结果、用途、使用部位等。检查施工单位原材料检测、试验单位资质是否经过省（市）技术监督部门计量认证，检测人员是否持证上岗，仪器设备情况。对施工单位报送的原材料检验单进行审查，签署意见（认可或不认可意见及理由）。必要时，对重要的原材料进行见证

6、抽样试验。委托试验的，对试验单位提出的报告要检查认可。5.2 施工质量控制工作程序：5.2.1 施工质量控制原则：以施工及验收规范、工程质量评定标准为依据，督促施工单位全面实现工程项目施工合同约定的质量目标。 对工程项目施工全过程实施质量控制。对工程项目的人、机、料、法、环境等因素进行全面的质量控制，监督施工的质量保证体系落实到位。严格坚持本工序质量不合格或未经验收不予签证、下一道工序不得施工的制度。5.2.2 事前控制：受项目法人委托组织设计交底工作、核转设计文件。受项目法人委托组织设计和施工单位研究确定工程项目划分和工程关键部位，将划分结果报相应工程质量监督机构认定。审批施工单位报送的施工

7、组织设计，审批内容至少包括：施工布置是否合理、施工方法是否可行、质量保证措施是否可靠并具有针对性等。核查开工条件（应由承包人提供的设计文件、施工图纸、进场人员设备情况等），签署开工意见，发布开工令。查验施工测量放线成果。检查需要定期检验的设备、仪器的检验证明。签认沥青混凝土、水泥稳定土、混凝土（砂浆）配合比试验报告。审查生产性试验的技术参数和工艺流程。5.2.3 事中控制：对施工现场有目的地进行检查巡视，对施工过程的关键工序、特殊工序、重点部位和关键控制点进行旁站监理和控制工序交接；检测施工技术措施的落实情况；发现并及时纠正施工中不符合要求的问题，签发监理通知或整改通知等。依据设计文件和施工质

8、量评定与验收规程，及时核定单元工程质量等级，签署核定意见。根据施工单位隐蔽工程报验单，对隐蔽工程进行现场检测、核查，签署隐蔽工程检查验收意见，对合格的准予进入下一道工序施工，对不合格的由监理工程师签发监理通知，待施工单位整改合格后，报监理工程师复验。对施工单位报送的单元工程质量报验单及其他资料进行审查，并到现场进行抽查、核查，签署质量等级评定意见，做好检查记录。对符合要求的确认质量等级，对不符合要求的由监理工程师签发监理通知，待施工单位整改合格后，报监理工程师复验。5.2.4 施工质量问题处理：监理工程师对施工中的质量问题在日常巡视、重点旁站、单元工程检验过程中及时解决。对可以通过返修弥补的质

9、量缺陷，应责成施工单位先写出质量问题情况报告，提出处理方案，监理工程师审核并总监理工程师审定后（必要时报经项目法人和设计单位认可），批复施工单位处理。处理结果应重新进行验收。对需要返工处理或加固补强的质量问题，应责成施工单位写出质量问题情况报告，提出处理意见，总监理工程师应签发工程部分暂停指令，并与项目法人和设计单位研究，由设计单位提出处理方案，项目监理机构批复施工单位处理。处理结果应重新进行验收。监理工程师应将完整的质量问题处理记录归档。总监理工程师应对质量问题和质量事故的处理结果进行复查。5.3 进度控制工作程序：5.3.1 进度控制原则：工程进度控制的依据是施工合同约定的工期目标。在确保

10、工程质量和安全的原则下，采用动态的控制办法对工程进度进行主动控制。5.3.2 进度控制工作程序：施工单位报送的施工进度计划，根据工程规模、质量标准、工艺复杂程度、施工现场条件、施工队伍条件、材料供应计划落实情况等，全面分析施工队伍编制的进度计划的合理性和可行性，工期是否满足建设工程施工合同要求，所需的人力、材料、设备的配置与进度计划是否协调等问题后，签署审批意见。监督检查进度计划的实施，根据检查结果对工程进度进行评价和分析，发现偏差应要求施工队伍及时采取措施，作出赶工进度计划的安排。发现工程进度严重偏差计划时，总监理工程师应组织监理工程师进行原因分析，召集建设各方研究措施，调整进度计划并督促实

11、施。5.4 工程量计量控制工作程序：5.4.1 工程量计量原则：严格执行承包合同约定的工程量计量支付办法。坚持在报验资料不全、与合同文件的约定不符、未经质量签证合格或有违约的不予审核和计量的原则。对有争议的工程量计量，应采取公正、协商的方法确定。工程量的审核应在承包合同约定的时限内进行。5.4.2 工程量签认程序：监理工程师应认真记录所监工程应予计量的工程量，必要时，进行测量核实。根据工程量核实记录，对施工单位报送的月完成工程量报审表核实签认。对某些特定的分部工程的计量方法由监理、建设和施工单位协商约定。对一些不可预见的工程量，监理工程师应会同施工单位如实计量。对于施工过程中发生的施工变更，监

12、理工程师应按有关规定程序对符合程序的合格工程办理现场计量签认手续，并在当天报总监审查。5.4.3 工程量计量其它要求详见合同计量与支付监理实施细则。5.5 合同管理程序：（1）合同管理原则：监理工程师应采取预先分析、调查的方法，经常跟踪合同执行情况，提前向项目法人和施工单位发出预示，防止偏离合同约定事件的发生。（2）合同管理程序：根据设计变更、工期延期、费用索赔、合同争议和违约事件处理管理程序的要求，项目监理机构在监理过程中应记录、收集详细资料，依据上述事件的事实审核、评估施工单位提交的设计变更申报表、工期延期申请表、费用索赔申请表和合同一方或双方提交的解决合同争议申请和违约申诉报告等，对上述

13、事件做出公正处理。（3）项目监理机构应严格工程暂停的管理，若由于发生必需暂停的紧急事件时，监理工程师应协同有关单位按合同约定，处理好因工程暂停诱发的各类问题。（4）要加强对工程分包合同的控制与管理。5.6 监理文件资料管理程序应遵照有关监理文件资料管理程序执行。第二节 建筑材料质量监理实施细则一、监理职责1、总监理工程师负责组织工程建筑材料的质量监理活动。2、监理工程师负责实施工程建筑材料的质量监理检验与签证。3、监理员协助实施工程建筑材料的质量监理工作。二、检测程序、要求及其它1、 材料验收程序：无论是发包人还是承包人提供的原材料及中间产品，均应按下列程序进行验收。（1） 报验：严格执行报验

14、制度，原材料及中间产品进场时，施工单位应及时、准确地、分批填报材料报验单并附有关的质量证明文件。（2） 查验资料：监理人员收到材料报验单后应认真核对，并检查以下证件是否齐全：出厂合格证、技术合格证或质量保证书；钢材、水泥、砂、石料等实验报告（进口材料还须有商检证明）。（3） 采用新材料、新制品应有技术鉴定文件，出厂的质量标准，使用说明和工艺要求。2、 抽样检验（1） 监理人员应结合工程现场的实际情况和有关的技术规范、规程要求抽取具有代表性的样本。材料质量抽样数量和检验方法，应符合相关标准规范，要能反映该批材料的质量性能。（2） 在现场配制的中间产品材料，如混凝土、砂浆等的配合比，必须经具有相应

15、资质的试验单位进行配合比试验报监理部批准后执行，在进行第一次现场施工时，监理人员应先提出试配要求，经试配观察无异常时才能使用。3、 材料验收：经监理签字确认为合格的材料方能使用或入库。承包人亦应派专人负责核对材料名称、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录，将材料单报送一份给监理部留存。（1） 对施工单位试验室和人员的要求：施工单位试验室或受委托的试验室应具有水行政主管部门或者省建设行政主管部门颁发的试验室资质证书，并经监理征求建设单位、质监项目站意见后确认；试验人员应具有检验员证书；量具、仪器设备应按规定经计量部门校定，原始记录、出具的检验报告应符合规程、规范和本工程的统一规定。（2）

16、 工程所需所有原材料的产地、厂家、品牌、品种等必须符合招标文件和工程技术要求，不一致时，施工单位必须提出专项说明，经审批后才能采购使用。如对砂石骨料的产地要求、建筑原材料的碱活性要求、甲方统一招标采购的材料等。（3） 不合格材料的处理：经检验质量不合格、证明文件不全、资料技术指标不明确或未达到标准要求、实物与资料不符的材料，均为不合格材料。凡监理人认定为不合格或抽样检验成果未取得监理人员签字的材料，均不得使用。4、合格材料的存放条件的控制：（1） 监理工程师对已检验为质量合格的原材料、中间产品等应根据它们的特点对其存放、保管条件及时间实行监控。（2） 对于施工单位所准备的各种材料的存放条件及环

17、境，事先应得到监理工程师的确认。如果存放、保管条件不良，监理工程师有权要求其加以改善并达到要求，方予以确认。（3） 对于按要求存放的材料，存入后监理工程师应随时掌握它们的存放质量情况。此外，在材料使用前，也应经监理工程师对其质量再次检查确认后，方可允许使用；经检查质量不合格者，则不准使用。第三节 工程质量检测试验监理实施细则一、监理职责 1、项目监理部负责对施工单位的自检检测试验工作进行监理，并依据监理合同对工程质量进行抽样检测试验。其职责分述如下；（1） 负责检查各工程项目的施工质量是否符合工程施工承建合同文件、设计文件、技术规范规程、质量检测与评定标准以及验收规程的要求。（2） 负责不定期

18、地检查施工单位的质检与试验工作，核查试验室仪器、设备配置情况及仪器仪表的率定和计量检验证明。（3） 负责检查施工单位的质检与试验工作，审批施工单位提出的试验报告、检验报告和质检资料、抽查施工过程中的各项检测成果、并对施工单位的检测成果进行抽样检测复核。（4） 负责督促检查施工单位按照质量事故（质量缺陷）的审定方案对施工质量事故的处理，及时向项目法人报告事故处理情况及在检测监理中发现的主要问题。（5） 负责对工程质量的抽样试验，并据抽样试验成果提出对工程质量的评价意见。2、 项目监理部的检测监理工程师依据监理合同中授予的职责和权限，充分运用检测技术和技能有效地开展工作，行使工程质量检测监理权与工

19、程质量签证权，其职责：审查和批准承建单位对外委托的检测单位；对违反检测和试验操作规程的施工单位质检人员，发出口头违规警告、书面违规警告、停止试验工作等指令，直至报告项目监理部向施工单位提出撤换此类作业人员的要求；在认为施工单位提出的质检资料及测试成果不充分或有置疑时，有权要求施工单位做出补充、解释、直至返工。进入施工现场执行自检监理工作，对工程有关部位进行抽样检查，调阅施工单位的检测原始记录和施工原始记录时，施工单位应支持和配合。在工程质量检验中发现施工单位使用了不合格的材料或试验设备时，应及时发出指示，要求施工单位立即改用合格的材料或设备，禁止在工程中继续使用这些不合格的材料或设备。同时对使

20、用不合格的材料或试验设备完成的工程部位进行调查检测，检测不合格时按质量事故处理。二、对施工单位的检测与试验工作1.1、 施工单位检测工作：（1）进场原材料质量控制。对施工中使用的建筑材料和土石料场等按要求进行检验，并按有关监理实施细则的要求提出检验报告送项目监理部审核，以避免不合格的建筑材料进入施工现场。（2）施工准备阶段试验。包括合同文件规定的材料级配、配合比试验、作业工艺试验、施工参数试验，通过试验提出用于实施的作业参数与控制措施报项目监理部审批。（3）施工过程中的质量检测。按有关技术要求、质量评定和验收标准以及规定的检验项目和标准，进行取样检验。检验不合格的部位，应经施工处理或返工后补检

21、，直至合格为止。（4）检测资料记录与整理。收集和分析各项检查、测试和检验原始记录，提供工程验收所必需的有关检测资料。1.2、 施工过程的检验工作：（1）单元工程或工序完成后，施工单位应按有关监理实施细则和设计施工技术要求进行自检，施工单位检测试验室提供必需的检测数据。（2）施工单位请监理工程师检验和签证，应采用书面形式报送有关资料。（3）项目监理部在接到施工单位报验申请后，将尽可能前往现场进行抽查或抽验。如果超过24h监理工程师仍未到达现场、或未提出任何异议，施工单位可认为监理工程师已承认报验结果。对于隐蔽工程和建基面施工单位自检合格后要经过监理、业主、设计联检进行确认。（4）如果监理工程师经

22、审核报验表报告和有关资料、或经现场检查确认不合格的部分，由施工单位进行处理或返工，然后重新履行上述程序直至达到合格签证为止。四、其 他1、 建筑材料和工程项目的检查内容、技术要求及检查频率，按有关规范规程和设计质量标准技术要求执行。2、 施工单位应按工程施工承包合同文件规定，估计到报请监理工程师检测、审核的合理与必需的时间。如果因施工单位拖期报验或报验不合格造成相应工程项目开工（开仓）的延误，以及由此产生的一切损失，由施工单位承担合同责任。3、 施工单位的所有报验表报均一式四份。所有检测试验计划、试验结果、检验报告和质检资料等在报送项目监理部审批前，均需由施工单位项目经理（或其授权代表）签署。

23、监理工程师复核合格，完成所有签署手续后及时返回施工单位两份，由施工单位质检部门按分部、单位工程分类整理归档，作为基本资料和验收依据，供以后分部工程验收、工程阶段验收、单位工程验收、工程竣工验收时备查。4、 监理工程师对工程质量的抽检、抽查和复验，以及对施工单位检测、试验成果的批准，并不意味着可以减轻施工单位对工程质量应承担的合同责任与义务。5、 施工单位对检测工程师的复检结果或签证意见有异议时，可于收到书面意见后的7天内向总监理工程师提出确认或要求变更的申请。如对总监理工程师的确认意见有异议，可于收到总监理工程师签署的确认意见后的7天内向项目法人申请复查或复检，并承担由此产生的一切费用与损失。

24、6、 施工单位为工程施工过程中所进行的质量检测与试验工作及其发生的一切费用均按施工承建合同文件执行。第四节 合同管理监理实施细则一、 工程暂停及复工1. 在发生下列情况之一时，总监理工程师可签发工程暂停令：1.1.业主要求暂停施工，且工程需要暂停施工；1.2.为了保证工程质量而需要进行停工处理；1.3.施工出现了安全隐患，总监认为有必要停工以消除隐患；1.4.发生必须暂时停止施工的紧急事件；1.5.施工单位未经允许擅自施工或拒绝项目监理机构管理。2. 总监在签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围及影响程度，确定工程项目停工范围，并应按照施工合同和委托监理合同的约定签发；3. 由业主原因或其

25、他非施工单位原因导致工程暂停时，监理机构如实记录所发生的实际情况，在施工暂停原因消失，具备复工条件时，总监应及时签署工程复工报审表，指令施工单位继续施工；4. 由施工单位原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，监理机构应复查施工单位报送的复工申请及有关材料，同意后由总监签署工程复工报审表，指令施工单位继续施工；5. 由于非施工单位的原因及业主要求暂停施工时监理宜在签发暂停令前与施工单位就工期及费用进行协商，在其他原因暂停施工时，宜在复工前与有关各方协商处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关问题。二、 工程变更1. 设计单位对原设计存在的缺陷提出变更，应编制设计变更文件，业主或施工单位提出的工程

26、变更，应提交总监组织专业监理工程师审查，审查同意后，应由业主转交原设计单位编制变更设计文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定；2. 在收到设计单位的设计变更文件后，业主将其并连同填写的建设单位工程通知单（监理现场用表C1）转发至监理机构，由总监签发监理工程师通知单，交施工单位按变更设计文件施工；3. 当项目机构在工程变更的质量，费用和工期方面取得业主授权时，应按施工合同规定与施工单位进行协商，经协商达成一致后，总监应将协商结果向业主通报，并由业主与施工单位在变更文件上签字。当没有取得上述授权时，总监应协助业主和施工单位进行协商，并达成一致；4. 当总监未签发上述监理工程

27、师通知单，通知工程变更时，施工单位不得实施工程变更，未经总监同意而实施的工程变更，项目机构不得予以计量。三、 费用索赔1. 监理工程师将受理合同中规定的下列原因引起的费用索赔：1.1.由于出现了有经验的承包人在投标时无法预见的不利自然条件和人为障碍造成施工费用的增加；1.2.由于设计变更而引起的额外费用增加。四、 监理单位的审查与评估：1、监理单位的受到正式的工程索赔申报表后，应即使从以下几个方面进行审查：1.1索赔申请报告的程序符合要求；1.2费用索赔申请报告的格式和内容符合规定；1.3在合同规定的期限内提交。2、监理单位对工程索赔申报表进行评估；1.1位提交的费用索赔申请资料必须真实、齐全

28、、满足评审的需要（由监理人员的证明材料进行评定）；1.2赔的合同依据必须正确；1.3申请索赔的理由必须充分；1.4赔金额的计算原则与方法必须恰当，数量应与监理单位掌握的资料一致，单价应合理。3、总监理工程师根据评估结果，经与建设单位协商、同意后、确认索赔金额，并签发工程索赔申报表。五、 费用索赔批准后，承包单位应按正常的支付程序办理费用索赔的支付。1、在合同规定的天数内，承包单位应向总监理工程师提交该变更工程的工程计量报审表，逾期将不予受理。变更费用的计算按合同协议规定的办法执行。2、总监理工程师在接到承包单位提交的工程计量报审表后，对该变更项目进行计量，确定该项目的最终变更数量、单价及总价。

29、3、工程变更在工程完成并经总监理工程师验收合格后，应根据建设单位批准的变更费用，按正常的支付程序办理变更工程费用的支付手续。四、工程延期及延误1、 .监理工程师只在下列情况下受理承包单位提出的工程延期申请；1.1.非承包单位的责任使工程不能按原定工期开工；1.2.工期延误事件发生后，承包单位在合同规定期限内向监理工程师提交了书面工程延期意向报告，并得到了肯定的答复；1.3.承包单位按合同规定向监理工程师提交有关工期延误事件的详细资料和证明材料；1.4.工期延误事件终止后，承包单位在合同规定的期限内，向监理工程师提交了正式的延期申请报告。2、 监理工程师应对合同中明确规定的下列原因造成的工期延误

30、事件给予确认：2.1.工程量变化和设计变更；2.2.一周内，非承包单位停水、停电（地区限电除外）、停气造成误工累计超过8小时；2.3.国家和省有关部门正式发布的不可抗力事件；2.4.建设单位同意工期相应延的其他情况。3、 监理工程师审查承包单位提交的延期申请报告，审查内容为：3.1.承包单位提交的延期申请报告的格式满足规定的要求；3.2.申请资料必须真实、齐全；3.3.在合同规定的期限内提交；4、 监理工程师对承包单位的延期申请进行评估，评估延期的原则为：4.1.延期事件属实；4.2.延期申请依据的合同条款准确；4.3.延误必须发生在被批准的网络计划的关键线路上。5、总监理工程师最终评估和设计

31、出的延期天数，在与业主协商一致后，签发延长工期报审表。五、 合同争议1.项目监理机构接到合同争议的调解要求后进行以下工作：1.1.及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证；1.2.及时与合同争议的双方进行磋商；1.3.在项目监理机构提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解；1.4.当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出该合同争议的意见；1.5.在争议调解过程中，除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外，项目监理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同；2.在总监理工程师签发合同争议处理意见后，建设单位或承包单位在施工合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出

32、异议，在符合施工合同的前提下，此意见应成为最后的决定，双方必须执行；3.在合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后，应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。六、 合同解除：施工合同的解除必须符合法律程序：1.当业主违约导致施工合同解除时，项目监理机构应就承包单位按施工合同规定应得到的款项与建设单位和承包单位进行协商，并应按施工合同的规定从下列应得得款项中确定承包单位应得到得全部款项，并书面通知建设单位和承包单位：1.1.承包单位已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项；1.2.按批准的采购计划订购工程材料、设备、构配件的款项；1.3.承包单位

33、撤离施工施工设备至原基地或其他目的地的合理费用；1.4.承包单位所有人员的合理遣返费用；1.5.合理的利润补偿；1.6.施工合同规定的建设单位应支付的违约金；2.当承包单位违约导致施工合同终止后，项目监理机构应按下列程序清理承包单位的应得款项，或偿还建设单位的相关款项，并书面通知建设单位和承包单位：2.1.施工合同终止时，清理承包单位已按施工合同规定实际完成的工作所应得的款项和已经得到支付的款项；2.2.施工现场余留的材料、设备及临时工程的价值；2.3.对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、该部分工程的清理、质量缺陷修复等所需的费用；2.4.施工合同规定的承包单位应支付的违约金；2.5.总监

34、理工程师按照施工合同的规定，在与建设单位和承包单位协商后，书目提交承包单位应得款项或偿还建设单位款项的证明；3.当由于不可抗力或非业主、施工单位原因导致施工合同终止时，项目监理机构应按施工合同规定处理合同解除后的有关事宜；七、 其他注意事项 监理工程师应在合同履行过程中按合同的约定对工期、质量、费用以及合同有关事项进行有效的跟踪管理，及时掌握各种信息，并定期分析合同的执行情况，适时作出预警或及时督促各方纠正不符合合同约定的行为。第五节 信息管理监理实施细则一、信息收集监理工程师每天要注意收集以下资料：1、业主提供的信息：1.1建设单位负责某些材料的供应时，需收集提供材料的品种、数量、质量、价格

35、、提货地点、提货方式等信息。1.2建设单位在建设过程中对各种有关质量、进度、投资、合同等方面的意见和看法，监理工程师应及时收集，同时也应及时收集建设单位的上级单位对工程建设的各种意见和指令，建设单位对工程做出的重大决策。2、承包单位提供的信息：承包单位在施工中向有关单位，包括向设计单位、监理单位及其他方面发出的文件，如向监理单位报送施工组织设计、各类计划、单项工程施工措施、月支付申请表、各种工程项目自检报告、有关的意见等等， 监理工程师应全面系统的收集这些信息资料。3、项目监理的记录主要包括工程施工记录、工程质量记录、工程计量和工程款记录、竣工记录等内容，主要记录有：3.1监理日志。包括：当天

36、的施工内容；当天参加施工的人员（工钟、数量等）；当天施工用的机械；当天发现的施工质量问题；当天的施工进度与计划进度的比较；当天的综合评语；其他说明等。3.2现场每日的天气记录。主要内容为：当天的最高、最低气温；当天的降雨、降雪量；当天的风力及天气状况；因气候原因当天损失的工作时间等。3.3总监理工程师的日记。包括：当天所作的重大决定；当天对施工单位所作的主要指示；当天发生的纠纷及可能的解决办法；当天对驻地施工现场监理工程师的指示；当天与其他人达成的任何主要协议，或对其他人的主要指示等。该日记属驻施工现场监理负责人的个人记录，应每日记录。3.4监理月报。总监理工程师应每月向公司及业主汇报下列情况

37、：工程质量情况与问题；工程施工进度状况；工程款支付情况；工程进展中主要困难与问题，如施工中的重大差错，重大索赔事件，材料、设备供货困难，组织、协调方面的困难，本月份发生的大事记等。3.5对施工单位的函件。主要内容为：联系单、通知单、备忘录。3.6工程质量记录。主要包括工作检查记录试验结果记录及样本抽查记录等。4、工地会议信息 会议记录包括会议的名称、主持人、参加人、举行会议的时间、会议地点、会议内容、会议决定等，每次工地会议都应有专人记录，会议后应有正式会议纪要。5、工程竣工信息竣工阶段信息主要是在整个过程中，长期积累形成的；另有一部分是在竣工验收期间，根据积累的资料整理分析而形成的。完成的竣

38、工资料由承建商编制，经监理和有关方面审查后，移交业主并通过业主移交管理运行单位。二、监理信息的加工整理。监理工程师除应注意各种原始资料的收集外，还要对收集来的资料进行加工整理。并对施工过程中出现的各种问题进行处理。按其加工整理的深浅可分为如下几个类别：第一类为对资料和数据进行简单整理和滤波；第二类是对信息进行分析，概括综合能力产生辅助决策的信息；第三类是通过应用数学模型统计推断可以产生决策的信息。监理工程师在施工过程中，依据当时收集到的信息所作的决策或决定有如下几个方面：1、依据质量控制信息，对工程质量情况的意见和指示。监理工程师应当系统地将近期施工中地各种质量情况，包括现场检查检监理中发现的

39、各种问题、施工中出现的重大事故，对各种情况、问题、事故的处理等情况，除在月报中进行阶段性的归纳和评价外，如有必要可进行专门的质量情况报告。2、依据进度控制信息，对施工进度状况的意见和指示。监理工程师每月要对工程进度进行分析对比并做出综合评价，包括当月整个工程各方面实际完成量，实际完成数量与合同规定的计划数量之间的比较。如果某一部门拖后，应分析期原因、存在的主要困难问题，提出如何解决的意见。3、依据投资控制信息，对工程结算情况的意见和指示。工程款结算一般按月进行，要对投资完成情况进行统计、分析，在统计分析的基础上作一些短期预测，以便对业主在组织资金方面提出咨询意见。4、依据合同管理信息，对索赔的

40、处理意见，在工程施工中，由于建设单位的原因或客观条件使施工单位遭受损失，施工单位提出索赔要求；或施工单位违约使工程遭受损失，建设单位提出索赔要求。监理工程师可对索赔提出处理意见。第六节 组织协调管理实施细则一、监理内部组织协调管理1、 总监理工程师在确立项目目标基础上,确立项目监理部内部人员的分工，设置不同层次的权力和责任制度；2、 向内部组织各部门或个人分派任务和各种活动方式；3、 协调内部组织中各分离活动和任务的方式。4、 确定内部组织中权力、职能、专业和责任关系。5、 坚持集权与分权统一的原则，专业分工与协作统一的原则，管理跨度与管理分层统一的原则，权责一致的原则，才职相称的原则，效率原

41、则和弹性原则。二、监理活动过程中的协调管理：1、 工程建理中必须尊重科学、尊重事实、组织各方协同配合，维护有关各方的合法利益。2、 坚持以监理合同和工程项目相关的承包合同为基础，在业主授权范围内以工程项目为目标全面实施管理协调。3、 坚持严格按合同办事，严格监理要求，正确处理业主与施工单位之间利益关系；4、 坚持以预防为主的原则，对工程项目建设监理控制过程中有可能发生失控的问题要有预见性和超前考虑，做到事前有预测、情况变了有对策，主动协调；5、 坚持实事求是的原则，对项目监理过程中所产生的问题应根据证明、检验、试验资料及工程承包合同等说明有关责任方和分岐方，力求统一认识，使得工程顺利有序开展。

42、 第七节 安全生产及文明施工管理监理细则进入施工现场的所有人员，均必须按规定佩戴好符合标准的安全帽一、临时用电 1施工现场临时用电必须进行临时用电组织设计。临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序。由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后方可实施。实施前应经监理工程师审核，总监理工程师签认。变更临时用电组织设计时，电气专业应补充有关图纸资料。2临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。3建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统，必须符合下列条件：3.1采

43、用三级配电系统。3.2采用TNS接零保护系统。3.3采用二级漏电保护系统。4施工现场临时用电必须建立安全技术档案，档案内容应符合有关规定。5临时用电工程应进行定期检查，定期检查应按分部分项工程进行，对安全隐患必须及时处理，并应履行复查接地电阻值和绝缘电阻值。二机械使用1 一般规定1.1操作人员应体检合格，无妨碍作业的疾病和生理缺陷，并应经专业培训。考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证后，方可持证上岗。学员应在专人指导下进行工作。在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品，高处作业时必须系安全带。1.2 施工机械必须按照出厂使用说明书规定的技术性能。承戴能力和使用条件正确操作，

44、合理使用。严禁超载作业和任意扩大使用范围。1.3 施工机械上的各种安全防护监测、指示、仪表、报警等自动报警、信号装置应完好齐全，有缺损时应及时修复。安全防护装置不完整或已失效的机械不得使用。1.4 夜间作业应设置充足的照明三、文明施工1、 督促施工单位按施工总平面图设置各项临时设施。堆放大宗材料，成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施。2、 现场围挡必须符合有关规定，必须设置“五图一板”及各种符合国家规定要求的安全警示标志 。3、 施工现场的用电线路，用电设施的安装和使用的必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。4、 督促施工单位保持施工

45、现场的道路通畅，排水系统处于良好的使用状态。5、 施工现场的主要道路 必须进行硬化处理，土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。6、 施工垃圾的传运必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。7、 施工现场严禁焚烧各种废弃物。8、 妥善处理泥浆水及其他施工污水，未经过处理不得直接排入城市排水设施和河流。9、 食堂应设置隔油池并应及时清理厕所的化粪池应做抗渗处理食堂，盥洗室、沐浴间的下水管线应过滤网，并应与市政污水管道连接，保证排水通畅。 10、督促施工单位对产生噪声，振动的施工机构采取控制措施，减轻扰民。四、监理责任1、 监理部应对施工单位落实安全防护，文明施工措

46、施情况进行现场监理。当发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护及文明施工措施的，应责令其整改；对施工单位拒不整改或未按期限要求完成整改的，应及时向业主及建设行政主管部门报告，必要时责令其暂停施工。2、 当现场安全生产失去控制（或可能失去控制）时，监理人员应及时向上级主管部门报告。五、建立安全会查制度 在第一次工地会议中，应建立本工程的安全会查制度，定期对现场进行安全会查。会查时应有业主代表、各施工单位项目负责人及安全生产负责人、总监理工程师（或总监理工程师代表）、安全生产专业监理工程师及其他有关人员参加。会查时，除安全生产外，并对现场的防火、防盗、防寒、防暑及文明施工，卫生防疫等

47、进行检查。发现问题督促及时整改。每次会查现场要作出纪要。发往有关单位。第8节 沥青混凝土面层施工监理细则1、 工程概况总里程27.808公里，分为四个标段。一标，8300公里；二标，6880公里：三标，8110公里：四标，4518公里。2、 监理依据1、沥青路面施工及验收规范标准号:GB50092-962、公路沥青路面施工技术规范标准号:JTG F40-20043、公路工程沥青及沥青混合料试验规程标准号:JTJ052-20004、城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ1-20085、公路改性沥青路面施工技术规范 (JTJ036-98)3、 监理控制要点:(一)事前控制要点和方法1、沥青路面是直

48、接承受行车荷载,影响车轮行驶速度、安全和舒适的关键部位。 主要从以下几个方面控制。(1)检查沥青面层原材料是否符合规范要求;(2)检查基层表面清理工作是否达到技术要求;(3)检查施工机具的配置调试准备是否满足正常施工需要;(4)审批承包人沥青砼配合比设计;(5)试验路的检查与审批;(6)沥青路面施工质量控制与验收。2、施工准备阶段沥青路面质量监理的内容与要求。(1)原材料检查a、石油沥青:必须检查三大指标:针入度(粘性)延度(塑性)软化 点(耐热性) 。三大指标检验频率约 1次 /100吨。b、粗集料(碎石、破碎砾石、筛选砾石、矿渣) :（a)、必须有足够的强度与耐磨性; (强度用压碎值控制)

49、级配要符合设计要求;粗集料的质量技术要求要求见 CJJ1-2008表 8.1.7-6。全套检验频率为 1次 /1000吨。（b）、用于城市快速路、主干路时,多孔玄武岩的视密度可放宽至 2.45t/m,吸水率可放宽至 3%, 但必须得到建设单位的批准,且不得用于 SMA 路面。（c）、对 S14即 35规格的粗集料,针片状颗粒含量可不予要求,小于 0.075mm 含量可放宽到 3%。C、细集料(天然砂、机制砂及石屑) ,细集料的质量要求应符合 CJJ1-2008表 8.1.7-8的规定:注:坚固性试验可根据需要进行。(a)用于沥青面层的天然砂的规格与细度模数见 CJJ1-2008表 8.1.7-

50、9(b)机制砂或石屑规 格见 CJJ1-2008表 8.1.7-10注:当生产石屑采用喷水抑制扬尘工艺时,应特别注意含粉量不得超过表中要求。D、填料(矿粉、水泥、石灰、粉煤灰) ,矿粉应用石灰岩等憎水性石料磨制,城市快速 路与主干路的沥青面层不宜采用粉煤灰做填料,当次干路及以下道路采用粉煤灰作填料 时,其用量不应超过填料总量的 50%,粉煤灰的烧失量应小于 12%,沥青混合料用矿粉 质量要求应符合 CJJ1-2008表 8.1.7-11的规定。(2)基层表面清理检查要求表面干燥,清洁无任何松散石料、灰尘、积水、杂质、油污,铺沥青表面层前应铺洒透油层或封油层, 其技术指标应满足规范要求。 (3)

51、施工机械检查摊铺机要满足平整度的要求,机械性能保持正常;拌合机要求计量准确(尤其是连续的)料门控制要可靠,附属设施要正常; 沥青洒布车的油泵系统、洒布管道、量油表、保温设备应保持完好,并应装沥 青试洒校核洒布量;集料洒车应检查传动和液压调整系统,并进行试洒,以确定洒布每立方规格矿 料应控制的开度与行驶速度;沥青砼摊铺机设备应保持性能完好,并应装沥青砼试洒、校核洒布量、均匀性、 行驶速度、厚度及控制系统;压路机应检查其规格和机械性能及碾压轮表面的磨损情况。(4)审批沥青混合料组成设计主要确定矿料配合比与沥青最佳用量,要满足沥青稳定度、流值及空隙率规定要 求。(5)试验路段检查与审批。承包人在混合

52、料组成设计批准及所用施工机械设备安装调试就序后,可提交试 验路段开工报告报告中应包括:试验地点、桩号、长度、面积;场地准备情况;混合料设备调试运转情况;施工机械配备的数量、技术性能及状况;施工工艺、技术措施,质量控制手段;施工组织、生产技术管理人员的配备及组织;已经监理工程师批准的配合比方案。监理工程师逐项审查全部合格后、批准试验路段开工。并进行旁站监理。对照开 工报告逐一监理。即验证沥青混和料配合比;验证为施工质量控制提供的指导性数据的正确性;观察施工机械有无明显缺陷;观察摊铺机是否适用;记录压实机具的选择、组合、压实顺序、速度、遍数;确定松铺系数及压实密度;测温观色;取样试验,确定施工温度

53、(拌和温度,摊铺温度,碾压温度)试验段成活后,承包人对试验路段的厚度(取 6处)密实度(取 6处)沥青含量、 集料级配、稳定度、流值、空隙率、饱和度及容重进行检测。试验全部合格后,做出试 验段施工总结,报监理工程师审批,做为正式施工的依据。(二) 、事中控制要点与方法:1、沥青路面施工阶段各工序检查。2、沥青表面处治监理内容与要求原材料质量规格必须符合设计要求,石料最大粒径不得大于表面层厚度,最大与 最小粒径之比应小于 2,沥青用量要适当;矿料、沥青洒布要均匀,各工序必须紧密衔 接,每天的施工段必须当天做完;施工季节要尽量在干燥和较热的季节,且应在日最高 温度低于 15到来之前施工完毕,雨天过

54、后需待矿料与基层晾干后,方能施工;同时注 意初期养护,成型后方能开放使用。3、沥青砼路面监理内容与要求沥青路面施工阶段应从混合料的拌制、 运输, 现场摊铺与碾压成型四个环节控制。 监理工程师应从摊铺到碾压成型全过程旁站监理。（1）、沥青砼拌制过程监理:主要根据试验路段已验证的配合比控制沥青与矿料的 计量; 矿料级配; 混合料的出料温度; 油石比。 要保证它们的准确性、 可靠性和均匀性。 各类沥青混合料马歇尔试验应符合技术标准。 热拌沥青混合料的温度应符合要求。 当出 厂温度过高影响粘结力时, 混合料不得使用, 已铺好的应铲除, 混合料的拌和时间应以 拌和均匀、 并所有矿料全部裹覆沥青结合料为度

55、。 拌合好的混合料应是均匀一致的, 无 花白料, 无结团块或严重粗细颗粒分离现象, 否则不得使用。 出厂的混合料应逐车称重 并测量运料车中混合料的温度, 鉴发一式三份运料单, 一份存拌和厂, 一份交摊铺现场, 一份交司机。(2)、沥青混合料的运输监理:主要是监督承包商按以下要求运输。应采用大吨位自卸汽车运输,车箱应干净,防止箱板粘结;从拌合机向运料车上料时要每卸一斗挪一下汽车位置, 以减轻细集料离析现象; 运料车应以篷布覆盖;以保温、防雨、防污染,夏季运输半小时以内时可以不 加覆盖;运料车的运量应较拌和能力或摊铺能力有所富余;沥青混和料运至摊铺地点后应凭运料单验收,不符合温度要求或已结块成团,

56、 已遭雨淋的混合料不得铺在道路上。(3)、热拌沥青混合料的摊铺监理:重点是摊铺温度与厚度。摊铺前应检查下层质量是否干燥、清洁、无松散石料、灰尘和杂质,清理宽度 应大于摊铺宽度 30cm ;当下层质量不符合要求时或未按规定洒布透层、粘层、下封层 时,不得摊铺沥青面层;摊铺机宜采用两台以上,成梯队作业进行联合摊铺,相邻两幅应有 510cm 重 叠、相邻两台机宜相距 1030m ,且不得造成前面摊铺的混合料冷却,若混合料供应满 足不间断摊铺时,也可采用全宽度摊铺机一幅摊铺;用于高等级公路的摊铺机应具有自动或半自动调节摊铺厚度及找平的装置,应 具有足够容量的受料斗运输换车时, 能连续摊铺, 并具有足够的功率推动运料车, 且有可加热的熨平板和可以调节熨平板作出路拱的装置; 或振动夯等初步压实装置; 摊铺机 宽度可以调整;摊铺机初步压实的摊铺层应符合平整度与横坡的要求;混合料的摊铺温度应符合表有关的规定;当高速或一级公路在施工气温低于 10,其它等级公路低于 5时不宜摊铺, 若必须摊铺时,