建设工程勘察合同

1、建筑工程勘察合同岩土工程勘察、水文工程地质勘察(包括下沉)、工程勘察和工程地球物理勘探项目名称：项目位置：包裹发送者：调查者：合同签署日期：建筑工程勘察合同雇主：测量员：根据中华人民共和国合同法及国家有关法律法规，在平等、自愿、等价有偿、诚实信用的基础上，结合本工程的具体情况，为明确责任、配合工作、保证工程勘察质量，双方经友好协商，一致同意发包人委托勘察人承担工程勘察设计工作，特签订本合同，双方共同遵守。第1条：建议增加第1.9条：预计调查工作量或调查工作量的计算方法。1.1项目名称：1.2工程施工现场：1.3项目规模和特点：1.4工程勘察任务的文件编号和委托日期：1.5工程测量任务(内容)和

2、技术要求：根据规范和市政强制性要求，提供满足设计和施工需要的全部测绘成果报告。1.6承诺方式：1.7调查工作的范围和内容：1.8提交的调查结果包括：第二条：发包人应及时向验船师提供下列文件和资料，并对其准确性和可靠性负责，但验船师有适当的审查义务。2.1提供本项目的批准文件(复印件)，以及土地使用(附红线范围)、建设和勘察许可等批准文件(复印件)。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围地形图、建筑总平面图。2.3提供测量工作范围内的现有技术数据和项目所需的坐标和高程数据。2.4提供勘察范围内已有埋藏物的资料(如电力、通信电缆、各种管线、人防设施、洞室等)。)和具体位置分布图。第三条：

3、测量员应向发包人提交测量结果数据，并对其质量负责。测量员负责向业主提交测量结果的副本，业主要求的额外副本将另行收费。第四条：开始和提交调查结果的时间、收费标准和支付方式4.1开始和提交调查结果的时间4.1.1本项目的测量工作计划于年月日开始由于雇主或测量员的原因，在(月)(日)(月)(日)提交的测量结果失败。按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条办理。4.1.2调查的开始日期应以雇主发出的开始通知或合同规定的时间为准。在特殊情况下(设计变更、工作量变更、不可抗力、非测量员原因造成的停工或减速等)。)，测量员应及时向发包人提交书面通知，经发包人确认后工期可顺延。4.2合同金额和支付方式本次工程

4、勘察的合同价值按总价计算。本项目勘察费为人民币(大写)。在合同生效后的个工作日内，发包人应向勘察人支付勘察费的%作为定金，定金为人民币_ _(定金在合同履行后作为勘察费)。勘察人提交的勘察结果经发包人委托的设计院和发包人确认后，发包人应支付全部勘察费用，即_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。第5条：业主和测量员的责任(可根据项目的具体情况增减)5.1雇主的责任5.1.1发包人在委托任务时，必须以书面形式向测量员说明测量任务和技术要求，并按第2条提供文件。5

5、.1.2在勘测工作范围内没有数据和图纸的区域(区段)，业主应负责找出地下埋藏物。如果上述资料和图纸未提供，或提供的资料和图纸不可靠，地下埋藏物不清，导致勘察工作中发生人身伤害或经济损失，发包人应承担民事责任。5.1.3发包人应及时为测量员提供和解决测量现场的工作条件和问题(如征地、幼树补偿、清除地上和地下障碍物、处理施工干扰和影响正常施工的相关问题、平整施工现场、修复便道、连接电源和水源、开挖排水沟和水上作业船只等)。)，并承担费用。5.1.4如果勘察现场需要防护，特别是在有毒有害等危险场所工作时，发包人应指定人员负责安全保卫工作，并按照国家有关规定为从事危险作业的现场人员提供健康保护，费用由

6、发包人承担。5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料，则发包人应根据勘察人提出的工程材料计划，按时提供各种材料和产品合格证明，并承担费用和运输至现场，并派人与勘察人人员一起验收。5.1.6调查过程中如有变更，发包人应按实际工作量支付调查费。5.1.7如果由于发包人的原因，验船师停止或减速，工期将顺延。发包人支付停工缓建费(计算方法见6.1)；如果发包人要求在合同规定的时间内提前完成工程(或提交测量结果)，发包人应每天提前向测量员支付人民币元的加班费。5.1.8发包人应保护测量员的投标文件、测量计划、报告、文件、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议。未经验船师同意，业主不得复制、披露、

7、修改、传输或转让给第三方，或将其用于本合同以外的项目；出现上述情况，发包人应承担法律责任，测量员有权要求赔偿。5.1.9本合同相关条款和补充协议中规定的业主的其他责任。5.2测量员的责任5.2.1测量员应根据国家技术规范、标准、程序和业主的授权和技术要求进行工程测量；按本合同规定的时间提交合格的测量结果，并对其负责。5.2.2由于测量员提供的测量结果和数据质量不合格，测量员有责任免费补充和完善，使其合格；如验船师无法补充和完善，需要委托其他单位的，由验船师承担全部检验费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，除法律责任和直接受损失影响的部分免交勘察费外，勘察人应按损失程度向发包人支付赔偿

8、金，赔偿金由发包人和勘察人按实际损失的%商定。5.2.3工程测量前，提出测量大纲或测量组织设计，并派人与业主人员一起验收业主提供的资料。5.2.4在勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作场地的地形、地质、水文地质条件)和技术规范的要求，建议发包人增加或减少工作量或修改勘察工作。并通过正式的变更程序。5.2.5在现场工作的测量员人员应遵守业主的安全和安保及其他相关规章制度，并承担对相关信息保密的义务。5.2.6测量员不得将合同中的工作内容转让给第三方。如果验船师将合同中的工作内容转让给第三方，给业主造成的一切损失应由验船师承担。5.2.7规定的测量员的其他职责6.1如果发包人未能为测量员提供

9、必要的工作和生活条件，导致停止、减速或来回进出现场，发包人应向测量员支付停止和减速费(按预算的平均人工日产值计算)，按实际人工日顺延工期，并向测量员支付来回出场费和调遣费。6.2如果由于测量员的原因，测量结果和数据的质量不合格，不能满足技术要求，返工测量的费用由测量员承担。6.3在合同履行期间，因工程暂停或发包人要求终止合同而终止合同时，如勘察人未能进行勘察工作，发包人支付的定金不予退还；如果已经进行了测量工作，完成的工作量小于50%，发包人应向测量员支付测量合同价值的50%的测量费；当完成的工作量超过50%时，应向测量员支付100%测量合同价值的测量费。6.4发包人未按合同规定的时间(日期)支付勘察费的，应按日支付未支付勘察费的千分之一作为逾期违约金。6.5如果由于验船师的原因，未能按合同规定的时间(日期)提交检验结果，检验费每天减少千分之一。6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；如果验船师未能履行合同，他将双倍返还定金。6.7。第七条：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议及相关协议、电报、传真、会议纪要等。经双方认可是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第八条：其他约定事项：第九条：诉讼条款因履行本合同而产生的或与本合同有关的任何争议应通过友好协商解决。协商不成的，双方同意向项目所在地人民法院提起诉讼。第十条