阳西龙高山风电项目劳务分包合同(v80吊装)1.doc

阳西龙高山风电项目V80-2MW-67M风机吊装工程施工劳 务 分 包 合 同（合同编号：GD-GD-LWFB2011003）甲方：葛洲坝集团电力有限责任公司阳西龙高山风电项目部乙方：签订时间： 年 月 日签订地点：湖北省宜昌市葛洲坝城区风电项目V80-2MW-67M风机吊装工程施工劳务分包合同合同编号GD-GD-LWFB2011003本合同由下列当事人约定在湖北省宜昌市葛洲坝城区订立。甲方(劳务发包人)： 葛洲坝集团电力有限责任公司阳西龙高山风电项目部 乙方(劳务分包人)： 模样 鉴于甲方与 华润电力（风能）开发有限公司（以下称“业主”）已经签订_华润电力（风能）开发有限公司阳西龙高山风电项目风机基础、道路、平台、风机吊装、升压站_工程承包（或分包）合同及补充协议，（以下简称“主合同”），依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则以及主合同， 甲乙双方就有关施工劳务分包事项协商一致，签订本合同。第1条 劳务分包工作对象、范围及提供劳务内容1、工作地点：广东省阳江市阳西县溪头镇2、劳务分包工作对象、范围： 风机吊装 3、提供劳务内容：13台VESTASV80-2MW-67m风力发电机组安装（1）若乙方的施工进度、安全、质量不能满足甲方的要求，甲方有权减调整乙方工程量，最终机组安装台数以通过甲方验收的数量为准；（2）包括但不限于叶轮、机舱、塔架、塔架内控制柜、环网柜、厂供电线、电缆及设备照明等安装的所有工作；（3）包括但不限于业主提供风力发电机组所需物资到达现场的卸车接收、零星物资到达现场的提货、物资代保管，物资开箱验收、物资保养维护、不合格物资的退库及返厂、剩余物资、备品备件及专用工具的工地移交，以及风机所有设备的装、卸等全部工作；（4）甲方移交的备品备件、专用工具的保管；堆放吊装设备、工器具、零星物资所需要库房、堆场建设，临时堆放场地租赁（不包括风机塔筒、主机、叶片堆场）；（5）负责风机设备的装、卸工作，必须保证及时卸货，否则承担因卸货不及时引起的窝工、工期滞后等相关经济损失；（6）负责提供相应的吊车、人员对风机厂家设备与配件进行回收及装、运、卸、移交等工作；（7）风机设备二次倒运至现场交货后，负责相关设备的保管工作至调试运行后；（8）风力发电机组的单体调试、分系统调试、整套启动调试（主机调试由风机厂家完成）等与本工程相关所有施工、安装、调试、竣工验收、移交及移交生产前的维护而发生的各项应有费用等；（9）与上述工程有关的技术服务、资料等工作。4、如因乙方原因造成其施工作业部位进度、工期滞后或出现质量、安全、环保等问题，甲方有权调整乙方劳务分包工作范围和劳务内容，乙方应予配合。5、甲方如委托乙方承担其它零星工作，在本合同其他条款约定或另行书面指令。第2条 分包工作期限开工日期：2010年04月25日；完工日期： 2011.05.29 ；总日历工作天数：35天 。乙方应按期开工和完工，保证甲方能顺利实现各施工控制性节点工期及阶段性工期计划。甲方根据进度需要可相应调整乙方完工日期，乙方应予配合。第3条 双方现场负责人（项目经理或代表）及乙方资质情况1、甲方驻工地履行主合同及本合同的项目经理为： 李良骥 。2、乙方委派的驻工地履行本合同的负责人（项目经理或代表）（以下称项目经理）为：徐领，职务 项目经理，身份证号 ，户籍地住址 。3、乙方注册地址： ，法定代表人： ，注册资本： 万元 ，经营范围： ；资质证书号码： ，发证机关： 。第4条 合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同及变更、补充协议；2、本合同附件（如有）；3、双方洽商达成的与本合同有关的书面文件。第5条 标准规范、图纸、技术资料及主合同1、使用主合同约定使用的有关标准规范、图纸及技术文件资料。乙方施工作业所需图纸，由甲方根据进度需要免费提供一套，多要时由乙方自费。其他技术资料向甲方查询或自费复制。对图纸和技术资料乙方应当保密，并履行主合同有关保管、退还等的规定，且乙方的保密义务不因分包合同的终止而终止。2、本合同签订前乙方可向甲方查询主合同的内容，在乙方提出书面申请后甲方可提供一份主合同供乙方查阅（有关工程价格细节除外）。本合同签订后即视为乙方已确认全面了解了主合同相关内容及与工程有关的所有情况，并已作了充分考虑。第6条 质量标准执行主合同有关质量的约定，乙方施工质量必须达到的标准和目标：优良率达95%以上 。第7条 双方一般权利和义务1、甲方一般权利和义务（1）组建项目管理班子，全面履行主合同，组织实施施工管理工作，对工程的工期、质量向业主负责。（2）负责编制施工组织设计，统一各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划并报业主。负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；按约定提供图纸、应供材料、设备。（3）实施对工程质量、工期、安全生产、环境保护、文明施工及检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。如乙方任何施工部位的进度、质量、安全、环保、文明施工任何一项不能达到甲方或业主、监理要求时，甲方有权要求乙方限期整改。乙方不能按期整改或经整改仍达不到要求的，甲方有权罚款、责令停工整顿直至清退出场，并可以划出乙方部分或全部劳务工作内容交其他单位完成，由此造成的损失由乙方承担。（4）甲方有权随时检查乙方人员持证上岗情况，设备机具、材料、安全用品用具等的状况和保管、使用情况，要求退换不合格的人员、设备、材料、用品用具；有权将乙方作业人员纳入项目部作业层进行管理，但不影响其与乙方之间的劳动关系，也不免除乙方的任何责任和义务。（5）按本合同约定支付劳务费。（6）负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系和地方关系。（7）有权向乙方发出指令和转发业主及监理的指令。甲方对乙方的一切指令均应以书面形式为准，对临时作出的口头指令必要时应补发书面指令，乙方也可以要求书面确认。乙方拒不执行甲方指令的，甲方可以委托其他单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。（8）乙方因履行本合同拖欠人工、运输、设备等费用的，甲方可以视情况代（垫）付；因乙方前述行为使甲方施工受到影响和遭受损失的，乙方除应偿还甲方代（垫）付费用外，应另支付给甲方代（垫）付费用的2倍作为赔偿；此赔偿额不足弥补甲方受到的损失的，乙方还应负责赔偿。此等代（垫）付费用和赔偿费用甲方有权直接从应付给乙方的任何款项中扣除。（9）甲方为乙方代（垫）付费用时，如乙方项目经理不予配合或不能立即提供有效证据或其不在工地，乙方同意甲方可以依据相关当事人提供的证据或者有关部门的指令代（垫）付，且之后无异议。（10）甲方负责协调解决场内道路的通行条件和吊装平台的作业条件，保证吊装设备顺利到达工作平台，并提供相关设备（装载机、挖掘机），乙方必须予以配合，因此发生的费用双方各自消化。2、乙方一般权利和义务（1）不得将所承担的劳务作业转包或再分包给任何单位或个人，否则视为严重违约，甲方一经发现，有权处罚和解除合同，由此给甲方造成损失，由乙方承担全部责任。（2）及时组织满足施工作业需要的合格民技工和施工设备机具等进场，并在本合同签订后5日内将所使用的全部员工（含当地劳务工）名册（含人员基本情况、身份证复印件）和劳动合同、设备机具清单报甲方备案，并保持主要管理人员的相对稳定；未备案的，不批准开工，因此延误工期及损失的责任由乙方承担；情况发生变化的，应在3日内将变化情况报甲方备案。未备案的人员、设备机具乙方不得使用，甲方不予认可，因此造成的损失由乙方自行负责。（3）根据施工总进度计划，按甲方要求，在每月20日上报下月施工计划，有阶段工期要求的还应上报阶段施工计划，必要时应上报旬、周施工计划，包括与完成施工计划相应的劳动力、机具等安排计划，经甲方批准后实施；必须按甲方的要求投入足够的人力、物力，即两台主吊，并同时开设两个作业面，以保证工期。（4）按甲方现场交验的水准点与坐标控制点位置，负责测量控制点的复测、使用及保护。在施工中如发现设计等有错误，应及时以书面形式通知甲方，由甲方同监理、业主和设计方确定修改或变更设计文件后，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。（5）按合同和甲方要求按时提交或备案报表、完整的原始技术经济资料或其他资料，配合甲方办理交工验收等与其有关的工作；若乙方拒绝提交或备案资料，或不予配合有关工作的，甲方有权暂停支付乙方的合同款项。因此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。甲方对乙方提交资料所作的任何审核、批准或同意并不减轻乙方应负的任何责任、义务和风险。（6）负责其所有人员食宿、交通、防疫、医疗等的安排及费用。自觉遵守法律法规、部门规章及业主和甲方的现场管理制度，按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，严格执行建设及环保、消防、环卫等管理部门的规定，加强现场生产和生活区管理，做好自身责任区治安保卫工作，做到文明施工；认可甲方的管理规定，接受甲方或业主、监理及相关部门的监督、检查或处罚。（7）乙方施工进度、质量、安全、环保及文明施工等方面不能完全履行合同或不能满足要求时，应按甲方要求采取措施和增加投入，并承担由此增加的成本。若乙方不执行，甲方有权自行安排，所需费用从乙方结算款中扣除。（8）乙方应对自身原因造成的安全、环境等事故（事件）负责并承担全部责任，必须对由其人员的行为或过失造成工地内外他人的人身或财产损害及因之引起的索赔、诉讼负责并承担全部责任，并保证甲方免受牵连和相关损失。甲方因此发生的所有费用均由乙方承担。（9）处理好与现场周边的关系，尊重当地民风民俗；负责所承担工作范围内已完工成品及材料、设备的照管和施工现场周围地下管线、邻近建（构）筑物、古树名木和其他设施、财产的保护工作，承担因照管、保护不善引起的一切损害或损失的责任，并承担由此给甲方造成的损失。（10）应委派有组织能力和项目经理经验的人员担任项目经理，且其委派和更换应征得甲方同意。乙方项目经理应当认真履行职责，每月在现场的时间不应少于28 天，并与甲方保持良好沟通和协作，如离开工地必须提前3天书面向甲方项目经理请假并获得批准，否则，按其离开工地天数，每天支付甲方5000元违约金。（11）乙方项目经理应在开工前将其负责物资、设备、结算、财务工作以及质量、安全、环保等关键岗位管理人员的名单及授权书报甲方备案。在施工中如更换、补充上述人员，应提前3日书面报甲方批准。甲方在与乙方的相关业务工作中将只认可这些已备案人员。因乙方未能遵守此规定而引起的损失由乙方承担。（12）乙方应配合甲方及业主、监理和有关主管部门进行的相关检查和验收。（13）服从甲方指令和甲方转发的业主及监理的指令。未经甲方授权或允许，乙方不得擅自与业主或监理发生直接工作联系，更不得以甲方名义从事采购、租赁等活动，否则将被视为违约，应承担违约责任，并承担由此引起的全部责任和损失。（14）除非本合同另有约定，乙方应履行并承担主合同约定的或业主、监理对甲方规定的与其劳务作业有关的承包人的所有义务、责任及工作程序，同时应避免因自身行为或疏漏造成甲方违反主合同中约定的承包人义务的情况发生。（15）乙方应为其聘用的每一位劳务人员、临时工人办理进驻工地施工必要的许可，并按国家及有关部门规定签订劳务、临时用工合同，其一切管理事务由乙方负责。（16）乙方应自费为其参与本工程施工的人员以及施工用设备、车辆购买保险，包括但不限于财产一切险，雇主责任险，第三者责任险，建安一切险。如果乙方未能履行本条规定的乙方的保险义务或因乙方原因造成乙方或业主或其他承包商或相关人员的损失，则由乙方赔偿此损失，并承担一切间接和直接后果。吊装设备必须在当地质量技术监督局备案。（17）乙方必须安排专人配合吊装资料的编制、报审、整理、验收、移交等工作。第8条 安全、环保与文明施工1、乙方必须服从甲方的现场安全、环保及文明施工管理，严格遵守国家有关法律法规、规程规范以及甲方、业主、监理的规定，健全安全环保机构、制度和保证体系，配备管理人员，落实各项措施，确保安全、环保及文明施工达到主合同规定的标准和目标。具体目标：杜绝人身死亡、重伤事故以及重大机械设备事故、火灾、交通、垮（坍）塌事故及工程损坏、环境污染、停电等各类事故。2、乙方必须加强班组安全管理，对全部人员组织开工前安全教育培训，开展“三化”（标准化、程序化、规范化）、纠“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）、危险源辩识等活动，并保证活动记录齐全。在施工作业前应落实安全技术交底和安全防护措施，及时消除安全和事故隐患。3、乙方在开工前应向甲方提出安全防护用品配备计划（如安全帽、安全带及其他保护用品），经甲方审批后实施。乙方必须落实施工作业人员劳动保护、安全防护措施，保证其均配备合格有效的安全防护用品，并将发放记录报甲方备案。防护用品费用已包含在本合同价格中。4、乙方在动力设备、输电线路、变电站所、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近等危险区域或特殊区段施工，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工，或者实施爆破、重要跨越、临近带电体等特殊、危险性作业，应在施工作业开始前至少7日以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。防护措施费用已包含在本合同价格中。5、乙方必须按甲方或业主、监理规定的标准和要求，认真落实有关安全文明施工措施，加强现场标准化管理，保证安全文明施工达到甲方或业主、监理规定的目标，自觉维护甲方的良好形象。相关费用已包含在本合同价格中。6、乙方应对所属作业人员进行体检，有职业禁忌症者不得从事现场施工作业；特种作业人员必须持有有效操作证；应为所有人员办理工伤或意外伤害保险（从事施工作业人员必须办理意外伤害保险），将有关保险单及交费凭证复印提交甲方，并保证保险自其人员进场至撤离工地止一直有效。乙方对其设备等财产也应投保。如未投保，发生事故和损失的责任均由乙方承担，还应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。7、乙方发生安全等事故，应及时采取措施防止损失扩大，并立即报告甲方，由甲方按规定上报，并按照国家有关规定进行处理。双方为事故处理发生的费用，由责任方承担。8、乙方应与甲方另签有关安全、环保及文明施工协议书（见合同附件C），明确与此相关的进一步的合同条件；乙方应履行并承担甲方与业主签订的主合同、有关安全环保及文明施工方面协议书（责任书）对承包方规定的与其劳务作业相关的义务和责任。第9条 履约担保、安全环保风险保证金1、乙方在合同签订时为适当的履行合同向甲方提供履约保证，担保方式为：提交经甲方认可的银行开具的合同总价的10%的履约保函。该银行保函格式应符合甲方要求（见合同附件F）。）履约保函的有效期限为工程全部竣工验收合格，竣工资料移交，全部项目移交后失效。履约保函于合同签订后10日内开具。2、乙方应于开工后14日内向甲方交纳安全环保风险保证金100000元（大写：壹拾万圆整）。担保的有效期限截止至乙方履行合同、完成全部劳务工作且甲方将工程通过竣工验收并移交业主之日。当乙方在安全、环保及文明施工方面违约或发生事故时，甲方有权将违约责任费用、处罚和损失等款额从风险保证金中扣除。乙方发生重大事故，甲方将没收全部风险保证金。担保有效期限届满后30日内，甲方无息退还全部或剩余保证金。第10条 乙方劳务人员工资支付保证1、乙方必须遵守有关劳动法律法规和甲方的相关规定，履行对其劳务人员的法定义务，按月发放其工资。甲方有权监督乙方对其劳务人员法定义务的履行，乙方拖欠工资一次，罚款 5000元；情节严重时予以清退出场。乙方必须按甲方要求的格式，在每月 25日前将现场用工情况及经其劳务人员签名的工资发放表盖章后（原件）报甲方备案、审查。不按时备案的，视为有拖欠工资行为。2、甲方从乙方每次进度款中扣除3%作为乙方劳务人员工资发放保证金，达到30万元后可暂停扣除，并每 2 个月清结一次，下一期照此继续执行。3、若乙方拖欠工资，甲方可责令立即改正，24小时内乙方不改正的，甲方可动用所扣保证金代为发放（已动用的保证金不再返还）。如已扣保证金不足代发的，甲方有权代付并直接从其劳务费中扣减，并可以扣留乙方相当于其每月工资的价款作为其工资发放保证金的保底资金。第11条 工程材料、设备供应1、风机厂家提供风机机组所有物资设备到达现场后，由乙方负责卸货、保管，卸货、保管使用的工具和劳动力由乙方自行负责，其费用已包括在合同总价中。乙方对厂家供应的工程设备材料应妥为保管，合理使用和节约，余料应予退还，因自身原因丢失、损坏和超出定额规定损耗量而增加的费用自担。2、除厂家供应的材料外，其他材料由乙方负责采购，预制件（如有）由乙方加工，且必须满足工期和施工需要，采购或加工费用已包含在劳务价格中。乙方应遵守甲方或业主（监理）对材料采购和加工的要求，选择合格的供应商，甲方有权审查、监督。乙方应将自购材料采购计划和采购合同副本向甲方备案。4、乙方应保证采购的材料和加工用原材料及其制成品的质量符合主合同约定的有关标准和设计技术要求（应报甲方验收，并提供合格证明），并对其质量负完全责任，不合格的材料和制成品不得使用，并必须自费更换。有关材料质量检查、抽样、检验试验等按主合同的规定进行，乙方应予执行和配合。第12条 施工设备机具的提供乙方施工作业所需的施工设备机具及安全用具由乙方自行解决，甲方不予提供（专用吊具及部分工器具由厂家提供）。2、乙方自备的所有设备及工器具必须能满足工期和施工的需要，要求配备2台主吊，开设两个作业面，且必须经过安全性能检查、检验，合格有效，相关资料交甲方备案，吊装设备还必须在当地质量技术监督局备案，否则不得进入施工现场。甲方有权进行检查且对不合格、失效的责令更换。乙方必须保证其施工作业人员均配备合格有效的安全防护用品。3、合同履行期间，乙方免费提供一辆150t汽车吊给甲方使用。第13条 劳务费1、本合同采用的劳务费计算方式及合同价款：本合同采用固定综合单价分包，在合同执行期内为不变价。综合单价在任何可能遇到的情况下均不考虑调整。合同价款：大写 元整（人民币小写元）。具体价格在“劳务分包工程量清单”中明确规定，见“合同附件A”。工程量清单中的工程量为预计工程量，结算以甲方按本合同约定确认的合格工程量为准。2、本合同劳务单价及合价包括了乙方为完成本合同规定的劳务作业、工作内容所需的一切人工费、乙方材料费、机械费、工具用具费、临时工程费、临时设施费及进退场费、管理费、利润，乙方应缴税金（建设三税不包括）及乙方应承担的其他费用（包括但不限于：乙方人员人身意外伤害等保险费、设备保险费、职业健康安全与劳动保护费、夜间施工费等）以及应由乙方承担的责任、义务和风险。3、如甲方对乙方劳务分包范围和内容进行调整，则合同价款应作相应调整。4、施工变更与合同价款调整情况的约定：双方协商另行补充劳务分包价款 。（除本条第3款约定以外，本合同价款已包括乙方为完成本合同规定的劳务工程量所需的一切费用，不再调整；如甲方对乙方劳务分包范围进行调整，调整后的劳务工程量单价按照本合同“劳务分包工程量清单”中明确规定的单价或合价计价，如在清单中未列出的项目，按类似单价或合价计价或另行协商劳务分包价款）5、甲方委托乙方承担的其他零星工作，劳务费用经双方协商另行确定。第14条 劳务工程量计量与劳务费结算支付1、 劳务工程量计量（或工时确认）： 1、乙方劳务费按甲方确认的乙方合格工程量乘以合同单价计算，但甲方支付乙方的劳务费总价不超出合同总价款。乙方完成的实际工程量以甲方计量和确认为准。按甲方要求，乙方在完成节点目标时将工程量及相应资料报甲方，甲方予以初步核实，在甲方依主合同将工程量（不仅限乙方工程量）向业主（监理）申报并经业主（监理）确认后再对乙方完成的工程量予以确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成修理、返工的工程量不予计量。2、劳务费中间支付：（1）预付款：合同签订盖章，且在乙方投标时配备主要人员及设备进场，在安装两台风机后并经甲方认定，开具收据后，甲方支付合同总价款的10%，作为预付款。（2）甲方与业主办理节点（每完成5台为一个节点）进度款结算后 14 日内按甲方审核确认的工程量与乙方办理劳务费进度款结算。甲方应当扣回或扣除的各种款项和保证金、违约费用等，与劳务进度款同期结算。当期结算进度款在依次扣除应扣预付款、保证金（未交纳时，可一次或分次扣留）、应扣费用、质保金等后的剩余部分为当期应付进度款，在业主向甲方支付进度款并乙方提交有效发票后 14 天内按其 60% 支付给乙方。（“应扣费用”指按本合同约定及其他原因甲方有权扣除的各种费用，如：水电费、材料费、设备租金、代付或垫付款、乙方违约费用等）支付方式：进度款由甲方直接汇入乙方提供的本单位帐户。（3）当中间支付总金额达到合同价款 70 %时即暂停支付，剩余部分待乙方劳务作业完工后办理最终结算后支付。3、劳务费最终支付（1）乙方应在全部劳务作业完工并经甲方初验合格后 14 天内向甲方提交完整的完工结算报告和结算资料（甲方可提出具体要求），双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务费的最终结算。乙方提交完工结算报告及结算资料后不能更改增补，但不符合甲方要求的，甲方有权要求补正。（2）乙方完工结算报告和结算资料符合要求的，甲方应在收到后 28日内进行审核，给予初步确认或者提出修改意见。需要修改的，乙方应按甲方意见修改后再次提交甲方审核。乙方完工结算报告和结算资料经甲方初步确认（签署初步审核确认意见），在业主与甲方依主合同办理最终结算及审计（如有）完毕后，甲方对乙方结算资料给予最终审核确认；在业主向甲方支付工程竣工结算尾款后 14 天内，甲方向乙方支付劳务费尾款（乙方须提供合法有效的税务发票），同时应扣除乙方应支付给甲方的各种费用和款项及合同约定的质量保证金。若乙方应得款额少于应支付给甲方的款额，则少于部分乙方应支付给甲方。（3）若遇业主与甲方最终结算及审计（如有）过分延迟（如超过工程质量保修期二分之一以上）等情形，并且乙方已无质量缺陷等遗留问题，甲方可根据初步确认的乙方结算资料与乙方办理完工预结算，提前支付部分劳务费尾款，但根据甲方最终审核确认结果，甲方如多付了价款，乙方应在最终结算时返还。（4）在办理最终结算手续时双方应签订分包方末次结算协议书（文本格式附于合同后），确认和了结分包合同全部结算事项和债权债务。4、乙方未按本合同规定申报已完工程量或提交合格结算资料的，甲方有权拒付价款；乙方未按本合同约定按时足额交纳保证金，或据本合同约定乙方应向甲方赔偿或支付一定款额而未支付的，甲方有权随时从应付给乙方的任何款项中扣除。5、乙方应交纳的税金由其自行按照国家有关规定缴纳。6、双方约定：（1）乙方同意甲方可按业主给付甲方资金的到位情况向乙方支付价款。乙方不追究甲方因业主原因不能支付乙方价款的责任，但甲方有义务及时向业主结算，乙方也有协助义务。（2）非因业主原因，甲方支付每期劳务费（扣除甲方有权扣除的款项后）延迟28天以上或不足应付金额70%连续达56天，乙方在向甲方发出要求付款的通知28天后甲方仍不支付，导致施工无法进行，乙方可暂停施工或放慢施工速度，此后14天甲方还未支付应支付的款项的，乙方有权通知甲方解除合同。（3）即使甲乙双方已经办理了完工（最终）结算，但如果业主根据审计调减了甲方的工程价款，乙方同意甲方对乙方的结算价款也相应进行调减。第15条 质量检查与验收1、乙方应严格按设计图纸、施工验收规范、有关技术要求、施工组织设计及甲方指令精心施工，确保施工质量达到主合同约定的质量标准和目标；随时接受甲方或监理（业主）的检查检验，并为此提供便利条件。2、需要中间验收的隐蔽工程或部位，乙方完成后须报经甲方验收，并经监理（业主）验收合格签字后方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，乙方应按要求修改或返工后重新验收。3、乙方应配合甲方进行工程转序（中间）验收和工程竣工验收等相关验收。乙方必须在全部劳务作业完工后7日内，向甲方提交完工报告及相应资料，通知甲方验收；在甲方初验合格（含按甲方要求移交所有工程资料和施工记录），并在甲方工程竣工（包括乙方工作成果在内）、经业主组织竣工验收合格后，乙方施工质量方为最终验收通过。4、乙方在全部劳务作业完工后未按本合同约定时间向甲方提交完工报告及相应资料的，视为违约，每逾期一日，按本合同第17条第2款关于误期赔偿的标准承担违约金；乙方劳务作业完工提交验收，如竣工验收质量合格的，其提交符合要求的完工报告及相应资料之日即为完工日期；如竣工验收质量不合格，则在其修复或返工后最终验收合格之日为完工日期。5、乙方对其施工质量存在的缺陷、不合格及达不到主合同约定质量标准的部分应负责无偿修复或返工，延误工期的，应承担违约金及因此给甲方造成的全部损失。第16条 质量保修1、乙方对其施工质量从甲方将工程(包括乙方工作成果在内)竣工验收移交业主运行之后 1 年内实行保修（此保修期及其起止日期以主合同规定的为准）。2、质量保证金为合同总价的 5 %。质量保证金用于乙方不能在规定时间内修复质量缺陷的修复。质保金不足以支付修复费用的，可以向乙方追偿。质量保证金在保修期满，甲方从业主方结回质量保修金后一个月内无息支付给乙方。第17条 违约责任1、甲方未按本合同约定履行付款义务的，根据迟延履行的金额及时间，应按同期人民银行公布的活期存款基准利率向乙方支付违约金。2、因甲方材料、设备供应不及时等原因使乙方施工作业连续中断21 天以上的，工期相应顺延，并按当地政府公布的最低工资日标准和乙方误工人数补偿乙方误工损失和设备的机械费用；如因设计变更、图纸供应不及时等业主方原因造成，给予乙方补偿应以业主给甲方工期顺延和费用补偿为前提。因天气原因造成的误工，乙方应通过合理调整安排作业尽力消化，甲方不予补偿，除非业主给予了甲方相应工期顺延和费用补偿。但在当地聘请的劳务工在任何情况下均不计误工。3、乙方延期完成工期目标时，延期在1至7天内的，每延期一天应向甲方支付总合同款的0.4%作为违约金；延期在8天以上的，每延期一天应向甲方支付总合同款的0.5%作为违约金。因此导致甲方遭受的处罚及一切损失均由乙方承担。4、乙方发生一次质量缺陷，除全部承担缺陷费用外，另罚款 1000元；发生一起质量事故，除全部承担缺陷费用外，另罚款 10000 元；发生一人次违章作业，除全部承担缺陷费用外，另罚款 200 元；发生一起安全、环保事故（事件），视性质和后果，罚款5万元至10万元。5、乙方违反合同或未经甲方允许，擅自停工或退场的，应支付本合同价款（含虚拟价款）15%或已完成合同价款30%（以较高者为准）的违约金，在接到甲方复工或进场的通知后两个工作日内未复工或进场的，应赔偿因此给甲方造成的所有损失。6、如乙方在计量签证、结算等方面违反合同约定和甲方管理程序的，甲方可以拒绝相应结算工作；乙方行为影响或妨碍甲方工作的，应按本合同价款（含虚拟价款）5% 向甲方支付违约金；损害甲方权益（包括名誉、商誉）或造成甲方损失的，还应承担相应法律责任并赔偿损失（损失赔偿额难以计算的，按本合同价款（含虚拟价款）20%计算）。7、除本合同已经明确规定乙方承担具体违约责任或双方以其它方式约定具体违约责任的违约行为外，乙方的其它违约行为，按照每违约一次500元的标准向甲方支付违约金，造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方所有损失。8、如乙方有违反本合同的行为，乙方应保证甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据主合同甲方将负责的任何违约金、赔偿金及补偿金等。第18条 索赔1、当甲方向业主（监理）提出索赔时，乙方应按甲方要求予以配合，保持和提供相应资料，以使甲方能遵守主合同。乙方对其工作范围的变更和索赔资料负有收集和保管义务。因乙方工作疏忽未能取得相关变更或索赔资料给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿（甲方可从应支付给乙方的合同款项中扣除上述本应获得的索赔款额的 80 %作为补偿）。2、乙方在本合同履行过程中若遇不利外部条件等依主合同可以索赔的情形，应按照主合同约定的索赔程序提前至少5日（或在索赔情形发生后3日内）向甲方提交报告和证据材料，以便甲方向业主提出索赔（超期致不能索赔的责任由乙方自担）。索赔成功后，甲方将索赔所得的相应部分扣除30%后转付给乙方。若业主未支持甲方的索赔请求，则乙方无权要求甲方支付。若乙方放弃该项索赔，仍不能免除乙方按期向甲方提供索赔资料的责任。3、任何一方提出索赔，都必须有正当理由和提供索赔报告，并有索赔事件发生时有效的证据。乙方的索赔权利在按约定提交完工报告或应提交完工报告日期届满后消灭。第19条 争议解决1、甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，应向合同签订地人民法院起诉。2、发生争议后，除合同已终止或解除外，双方应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果，否则应赔偿因此给对方造成的损失。第20条 文物和地下障碍物1、在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品（下称“文物”）时，乙方应立即保护好现场并于1小时内书面通知甲方，甲方于收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。2、劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于2小时内书面通知甲方，同时提出处置方案，甲方收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。第21条 不可抗力1、本合同中不可抗力的定义和范围适用主合同的规定。如主合同无规定，本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、地震、超出工程所在地地级市范围内历史最高纪录的异常天气及水文。2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方应向甲方通报受害和损失情况及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方通报一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。若乙方未遵照此款规定通知甲方，不可免责。3、因不可抗力事件导致的费用由双方按以下办法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及甲方供应材料、设备的损失由甲方承担；（2）人员伤亡由所属方各自负责并承担相应费用；（3）乙方自有设备、材料损坏及停工损失，由乙方自行承担；（4）甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但因设备损坏导致的停工损失由乙方自行承担；（5）停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理及保卫人员的费用由甲方承担；（6）所需清理、修复工作由乙方承担，所需费用由甲方承担；（7）延误的工作时间按照主合同规定执行。（8）上述（5）、（6）项费用，由乙方先承担或待甲方向业主申报或向保险公司索赔，结回相应款项后，再向乙方支付。4、甲方向业主办理申报、索赔时乙方应积极配合，提供相关资料和证据。5、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除该方的相应责任。第22条 合同解除1、因不可抗力导致合同无法履行，或者因业主原因使工程停建、缓建，致使合同无法履行，以及其他依法可以解除合同的情形，甲方和乙方可以解除合同。2、甲方不按约定支付进度款达到本合同规定的可解除合同条件的，乙方可以解除合同。3、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同：（1）不能按甲方要求及时组织人员、机具等进场作业；（2）因进度滞后或工期延误，在甲方规定的期限内仍不能消除或工期延误达到合同总工期的25%；（3）质量不符合合同或甲方、业主、监理要求，经返工、修改后仍达不到要求，或者发生质量或安全事故，拒绝整改或整改后仍不符合合同或甲方、业主、监理要求的；或者发生重大质量或安全事故，影响恶劣的；（4）乙方挪用甲方支付款项导致施工作业无法正常进行；（5）因乙方拖欠劳务人员工资及设备租赁费等引起上访；或者发生债务或纠纷不能偿还和及时解决，导致施工作业无法正常进行，或导致阻工、使甲方涉诉等情形的。（6）发包人或者监理要求将乙方清退出场的；（7）乙方严重违反甲方管理制度的。4、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，主合同解除，甲方应通知乙方解除本合同。如乙方违约导致甲方对发包人违约是主合同解除的原因之一，乙方应赔偿甲方因此而遭受的损失，包括甲方的直接损失（如设备进退场费、已采购的设备材料等），以及未完成合同的预期收益（按未履行部分的主合同金额计划利润率7%计算）和已订立的采购、运输合同无法履行等造成的间接损失；如乙方无违约行为，则因主合同解除给乙方造成的损失由甲方负责赔偿，但甲方赔偿最高不超过本合同未履行部分金额的10%。5、一方通知另一方解除合同的，另一方如有异议，应按本合同约定的争议解决办法解决，不得影响对方正常工作，否则应承担相应责任。6、合同解除或完工后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求对其施工现场进行清理，否则甲方有权自行清理，费用从乙方劳务费中扣减。乙方应按甲方要求及时将人员、设备等退出施工现场，不得以任何理由拖延，否则每延迟一日承担 2 万元的违约金，并赔偿因此而给甲方造成的损失。合同的解除，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。如主合同提前终止，乙方应配合甲方与业主的清算工作；对乙方应得之费用，待甲方从业主结回相关费用后再向乙方支付。第23条 其它约定条款1、廉政约定（1）甲、乙双方及其工作人员应保持正常的业务往来，不得离开“合同”做出不符合廉政规定的行为，损害双方利益。 （2）甲方工作人员及其特定关系人不得向乙方索取任何不正当个人利益。如有违反，乙方要及时告知甲方或甲方的主管单位。甲方依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 （3）乙方及其人员或代理人不得向甲方的现场负责人及其上司、从事该工程项目的工作人员及其特定关系人提供不正当个人利益。如有违反，乙方应承担因此给甲方造成的损失，并负责由此发生的一切费用（在合同款中扣除）。甲方有权中止本合同，并对其进行不良行为记录、公示；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。第24条 附则1、本合同未尽事宜，必要时由双方另行协商签订补充协议。2、本合同正本两份，双方各执一份；副本两份，甲方执一份，乙方执一份。正、副本具有同等法律效力。3、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字，加盖各自公章后生效。在合同规定的双方权利义务全部履行完毕后即失效。4、本合同附件包括：A、劳务工程量清单B、分包方末次结算协议C、安全文明施工协议书D、森林防火安全责任书E、不拖欠农民工工资承诺F、银行履约保函甲方：（盖章） 乙方：（盖章）单位地址：广东省阳江市阳西县溪头镇 单位地址： 双水委员会下垌村28号法定代表人： 法定代表人：授权代表： 授权代表：签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日开户银行： 开户银行：建行宝钢宝山支行账 号： 账 号：31001517700050017999税 号： 税 号：310113754778652电 话：电 话 真：传 真 编： 529822 邮 编：201901联 系 人：袁小彬联 系 人： 附件A：劳务工程量清单及劳务分包费用汇总表工程劳务分包费用汇总表序号项目名称单位单价（元）备注1风机吊装台包括风机内电缆的敷设，配套附件的安装，风机及塔筒、机舱内外的卫生清洁13台风机吊装合价：（小写：元）合计： 元整 （小写： 元）单台风机吊装费用分解表序号项目名称计量单位数量单价合价备注1.主要设备进出场费1.1项11.2项11.3项11.4项1合计按13台风机摊销单台费用 元/台2.主要设备使用费（按单台风机吊装填报）2.1天12.2天12.3天12.4天12.5天1合计 元/台3.主要设备油料费（按单台风机吊装填报）3.1T13.2T13.3 T13.4T13.5T2合计 元/台4.风机吊装人员费（按单台风机吊装填报）4.1人工费天人/日合计 元/台5.其它费用5.1管理费及利息元5.2税率元合计 元/台风机吊装拟投入主要设备情况一览表序号设备名称（型号）单位数量设备使用费单价（元/月）设备生产厂家备注1台1万元月2台1万元月3台1万元月4台1万元月5套2万元月风机吊装项目拟投入主要人员情况一览表序号岗位（工种）姓名类似项目工作经历（时间、项目名称、工作岗位）1现场经理徐领2技术负责人万桂军其他主要人员3资料管理员徐领4仓管员毛立军5安全员万桂军6起重工张天龙7质检员李佳双注：填报人根据项目实际需要填报各岗位（工种）及数量，以上人员的职业资格证件在人员进场时，均须提供本人的复印件。附件B：末次结算协议书（示范文本）末次结算协议书（示范文本）甲方：*项目部乙方：*公司 根据双方 合同（合同编号： ）（以下简称“原合同”）， 由乙方承担的 工程施工劳务分包内容已全部履行完毕（开工日期： ，通过完工验收日期 ）。经乙方提交完工结算资料和甲方审核批准，最终确定了原合同完工结算总价款。现双方签订本协议，以确认此次结算为最终结算，乙方对此最终结算价款确认无误，其于原合同的结算事项及债权债务已全部清理了结，今后已无权以任何理由要求变动此次最终结算价款及其它任何结果；乙方同时承诺其对甲方已无其它任何遗留问题和争议。 双方确认：一、结算价款1、合同内项目结算价款为 元。2、合同外新增及变更项目结算价款为 元。 综上，原合同最终结算价款为 元(大写： )。二、扣款说明1、应扣留乙方质量保证金 元,实际已扣 元，完工结算需扣 元。2、应扣其他款项及金额： 。三、价款支付按照原合同约定，在