官滩增压站至陈庄村供水管道工程设计.DOC

官滩增压站至陈庄村供水管道工程设计竞争性发包文件淮安市洪泽区住房和城乡建设局2018年5月11日官滩增压站至陈庄村供水管道工程设计竞争性发包一、 工程概况（1）项目名称：官滩增压站至陈庄村供水管道工程设计；（2）工程地点：淮安市盱眙县境内，管道连接官滩增压站至陈庄村；（3）项目范围：供水管网设计（含可研、初步设计、施工图设计及测量和勘察等），约7.3km长，含球墨铸铁管（初定DN300，最终以设计单位核算为准）、阀门、井等附属设施；（4）具体要求：自合同签订之日起20日内完成测量、勘察、可研、初步设计和施工图纸，并完成相应阶段专家审查工作，专家审查完成后5日内提交所有设计成果，并提交相应阶段的概预算。二、报价须知1、设计费用约25万元（含相关专家评审、图纸审查费用）。2、资质类别和等级：具备市政行业（给水）专业丙级（含）以上资质证书；3、招标控制价：本项目最高限价24万元，竞标人报价大于等于最高限价的作废标处理。4、评标办法：最低价中标，若在确定中标人过程中有两家以上（含两家）出现相同报价的，由招标人组织抽签确定中标人。5、付款方式：设计成果提交后付合同价的80%，工程施工竣工验收合格后付清余款。6、需要提交的资格审查资料（授权委托人签字加盖公章附后）： 、企业营业执照（副本）；、企业资质证书（副本）；以上证件必须携带原件备查。7、竞争性报价文件包含报价函、资格审查文件。8、报价后2日内承包人与发包人签订合同。9、中标人缴纳招标代理费3000元，市场交易费1000元。10、本项目采用固定总价的方式。在整个项目实施过程中总价不变，投标人考虑此风险，慎重报价。三、报价文件组成：、企业营业执照（副本）；、企业资质证书（副本）；报价函。四、报价时间及地点请授权委托人携带授权委托书及本人身份证于2018年5月17日上午十一点前将报价文件一式三份密封后递交至淮安市公共资源交易中心洪泽分中心（淮安市洪泽区益寿路北侧、渤海路东侧，新华书店一楼、洪泽区气象局隔壁）。五、发包人：淮安市洪泽区住房和城乡建设局 联系人：杨主任代理人：江苏卓越建设项目管理有限公司 联系人：陈晓勇报价文件格式报 价 函 ：1、我方愿以 万元（大写），承担淮安市洪泽区 工程设计服务。2、我单位委派本工程的项目负责人为 （姓名）。3、如果接受我们的投标，我们将及时与你方签订合同协议书。投 标 人：（全称）（盖章）法定代表人或其授权代理人： （姓名、职务） （盖章或签字） 日期： 建设工程设计合同工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： （由设计人编填）设计证书等级： 发 包 人： 设 计 人： 签 订 日 期： 发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担 工程，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订： 1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、设计阶段及设计费等见下表。序号分项目名称规 模设计阶段综合单价（元/ m2）估算设计费给水管道设计可研、方案、初步设计、施工图、测量、地质勘察1官滩增压站至陈庄村供水管道工程设计管道长度约7300m可研（含方案）、初步设计、施工图设计、测量、勘察合计万元人民币说明本次合同包含测量、勘察、可研、初步设计和施工图纸。初步设计和设计图纸必须通过相关审查。第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：由设计人自行勘察，发包人不提供。第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1可研报告、测量报告、勘察报告、初步设计、相应阶段概预算6自合同签订之日起10天内完成可研、测量、勘察、初步设计和方案优化等工作（含设计概算）文本资料及电子文档2施工图及预算12自合同签订之日起25日内完成所有施工图设计（通过相关审查）；施工图、预算电子文档第五条 本合同设计收费估算为人民币:（大写） （小写） 元。设计费支付进度详见下表。付费次序占设计费%付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付款80 % 提交可研、设计、测量、勘察成果，且初步设计和施工图纸通过相关审查，并提供电子档第二次付款付清余款工程竣工验收合格后付清尾款。说明：1.在整个设计过程中，设计单位必须服从甲方提出的局部调整意见和要求。不论是中标人设计原因造成的技术变更还是发包人需要的技术变更，所涉及到的中途调整均不另计费用。 3、施工图设计费用不调整，并以书面方式进行确认。4.最终施工图设计费用由甲方出书面确认后，作为结清本项目设计费的依据。第六条 双方责任6.1 发包人责任6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人与发包人重新商议设计文件提交时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方另行协商。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。6.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对设计资料的经济性、合理性、安全性负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家及地方现行的设计规范、标准和规定。6.2.3本工程设计合理使用年限为50年。6.2.4设计人按合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失的，发包人有权向设计人索赔。6.2.7设计人只接受发包人的变更委托或工程联系单，设计人按规定份数向发包人提交设计变更资料。6.2.8发包人向设计人支付本项目设计费后，设计人向发包人提供的阶段性成果及最终成果的著作权归发包人所有。设计人应保证其提交的设计成果不侵犯第三人的著作权或其他合法权利，否则应由设计人承担责任，并赔偿由此造成的发包人全部损失。6.2.9合同约定的测量、勘察、可研等成果，由设计人委托具备资质的单位完成。第七条 违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量酌情确定设计费。7.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，对政府主管部门或审图部门的要求负责设计修改。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的100%。 7.3设计单位因自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 7.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。第八条 其他8.1发包人可以要求设计人不定期到现场配合施工，并安排一名设计代表驻发包人地点作为处理现场问题及联络双方需协调事宜。在施工过程中，如发包人通知设计人到现场的，设计人必须在接到发包人通知后1天内到场，否则，设计人按照1万元/次向发包人支付罚金。此罚金的支付并不能解除设计人的过错与责任，如果造成发包人损失的，均由设计人承担。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人配合加工定货时，所需要费用发包人承担。8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.6本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由淮安市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向项目所在地人民法院起诉。8.7本合同一式 壹拾贰份，发包人柒份，设计人 伍 份。8.8本合同经双方签字盖章后即行生效。8.9本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.11其它约定事项： 8.11.1各阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是最合理、最优化的设计（按通过发包人审核确认为标准）。否则，设计人应无条件进行修正、改进，其费用发包人不再另行计量支付。 设计每阶段工作必须经发包人签认才能开展下阶段工作，设计图应经发包人签认。设计在审查考核过程，若审查单位与设计人之间对部分施工图设计出现不同意见时，应充分讨论研究解决，若仍不能统一意见时，由发包人裁决。设计人应按裁决意见办理。8.11.2设计人在设计过程中，应特别注意周边生态环境及现有城市设施，尽可能避免对城市建成区和居民生活的干扰和影响，注意环境保护和景观设计。8.11.3设计人在设计过程中，应向发包人提供限额设计工作情况汇报，便于发包人决策，更好地控制工程施工造价。8.11.4设计人设计任务分包须经发包人同意，分包单位必须具备所承担分包项目的相应资质，分包项目的设计质量和设计工期由本合同设计人负责。该项分包合同由设计人与另一方签订。8.11.5设计人应配合发包人，向政府主管部门报审方案设计、初步设计及施工图设计文件等管理程序必须的技术文件，并按发包人要求准备汇报资料。8.11.6在设计过程中，设计人擅自变更投标时的项目负责人和其他技术人员，影响了设计进度或设计质量，发包人有权无条件单方解除与设计人的设计委托合同并拒付设计费，全额没收履约保证金，本工程履约保证金为合同价的5%。同时，发包人有权要求设计人更换不合格的项目负责人与专业负责人，有权根据工程实际需要，要求设计人增加设计人员。8.11.7施工图审查意见反馈同一项内容修改意见超过两次，设计人必须向发包人支付1万元的违约金。8.11.8设计人对所承担设计的建设项目应配合