乍嘉苏高速公路中心机房搬迁及改造工程施工招标文件.doc

乍嘉苏高速公路中心机房搬迁及机电改造工程项目施工招标文件乍嘉苏高速公路中心机房搬迁及机电改造工程项目施工招标文件招 标 人：嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司（盖章）日 期: 2011年8月10日目 录招标公告2第一部分 投标人须知 3投标人须知前附表3投标人须知4附件：工程说明10附表：投标人资格审查表12第二部分 合同条款和合同格式 13第三部分 标准、规范和技术要求 23第四部分 图纸 40（另册）第五部分 工程量清单 411、工程量清单说明422、投标报价说明463、工程量清单43(附件)4、投标报价汇总表46第六部分 投标文件格式47 1、投标函47 2、商务部分50 3、技术部分50 4、资格审查表51招标公告嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司计划实施乍嘉苏高速公路中心机房搬迁及机电改造工程，现对该项目施工进行公开招标，有关事项公告如下：1、本次招标的工程位于乍嘉苏高速公路全线各收费站和世茂花园大酒店原监控中心。本项目设一个合同段。2、本次招标采用资格后审，凡具有独立法人资格，并具有公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质，近3年有高速公路机电工程项目业绩，信誉良好的企业，均可参加投标。3、有意向的申请人可于2011 年8月10日至8月17日，每天（上午）9时11时和（下午）14时16时（北京时间，下同），持单位介绍信、经办人身份证、企业营业执照(副本原件)、资质证书(副本原件)、 安全生产许可证（副本原件）以及以上证件的复印件（加盖公章），到招标人处洽购招标文件，招标文件每套售价500元，售后不退。4、送交投标文件的截至时间为2011年8月30日10时，请在该截至时间之前，将投标文件正本1份，副本3份，电子版1份，密封送交至招标人驻地（联系人：蔡吕琴，电。5、投标人应在投标文件提交截止时间1天前提交贰拾万元的投标保证金（银行汇票或电汇），并确保在开标前到账。招标人开户银行：中国农业银行嘉兴市分行营业中心，账号：19-399901040047894。招标人：嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司招标人地址：嘉兴市320国道7号桥世茂花园大酒店邮编：314001电话（传真）系人：沈海鹏第一部分 投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1招标人名称：嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司地址：嘉兴市320国道7号桥世茂花园大酒店联系人：沈海鹏电话、传真标人开户银行：中国农业银行嘉兴市分行营业中心账号：19-3999010400478941工程项目名称乍嘉苏高速公路中心机房搬迁及机电改造工程项目施工1工程地点乍嘉苏高速公路全线各收费站和世茂花园大酒店原监控中心1招标范围中心机房由世茂花园大酒店搬迁至马家浜收费站，及各收费站相应的通讯系统、收费系统升级改造的建设。2承包方式包工、包料、包安全包文明施工、包质量、包工期包系统集成、包调试联动、包检测包验收、包人员培训及保修服务等的智能化工程承包方式。3工程质量要求符合jtg f80/2-2004公路工程质量检验评定标准要求。工程验收达到合格标准。4工期要求合同注明的开工日期后的90日历天内。5投标人资质要求公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质5投标人业绩要求近3年有高速公路机电工程项目业绩6踏勘现场标前会议将书面通知，集中组织。8投标文件份数正本一份，副本三份，投标文件电子版文件（u盘）。9投标报价方式综合单价法10投标文件递交地点地址：嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司，嘉兴市320国道7号桥世茂花园大酒店10投标截止期截止时间：2011年8月30日10：00时（北京时间）11投标保证金人民币贰拾万元（银行汇票或电汇）12投标有效期90日历天(从投标截止之日算起)13开标时间2011年8月30日10：00时（北京时间）13开标地点嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司四楼会议室15履约保证金金额人民币贰拾万元，中标人的投标保证金自动转为履约保证金。16签订合同中标人收到中标通知书3天内投标人须知1.工程说明1.1招标人信息、工程项目名称、工程地点见投标人须知前附表。1.2招标范围见投标人须知前附表及投标人须知附件“工程说明”。详见图纸、技术规范、工程量清单。2.承包方式见投标人须知前附表。3.工程质量见投标人须知前附表。4.工期要求见投标人须知前附表。5.合格的投标人5.1具有独立法人资格，信誉良好，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。本项目不接受联合体投标。5.2投标人应具备承担本工程施工的资质条件和业绩要求见投标人须知前附表。为保证货物的质量和服务，投标人必须具有所投设备生产厂商授权的销售资质或生产厂商针对本项目的有效授权（需提供原件）。5.3投标人不得存在下列情形之一：（1）被责令停业的； （2）被暂停或取消投标资格的； （3）财产被接管或冻结的；（4）在最近三年（自2008年1月1日以来）内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（5）被主管部门取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内；（6）近三年（自2008年1月1日以来）（以法院判决书出具的时间为准），投标人有行贿犯罪行为；（7）根据浙江省交通运输厅最新信用评价结果，信用评价结果被评为d级。6.踏勘现场和标前会议6.1投标人在投标过程中的一切费用以（含踏勘现场发生的费用），不论中标与否，均由投标人自负。在踏勘现场中如发生的人员伤亡和财产损失由投标人自行负责。6.2招标人提供的参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。7招标文件7.1 招标文件包括招标公告、投标人须知、合同条款和合同格式、标准规范和技术要求、图纸、工程量清单、投标文件格式以及招标人在招标期间发出的补遗书。 7.2 投标人如有疑问，应在开标前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。7.3 在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。8.投标文件8.1投标文件应包括投标函、商务部分、技术部分、资格审查资料四部分组成。（1）投标函主要包括：投标函、投标函附录表、法定代表人身份证明书、授权委托书；（2）商务部分主要包括：工程量清单说明、投标报价说明、标价的工程量清单、投标报价汇总表。（3）技术部分主要包括：施工技术方案、施工平面布置图、施工保障措施、施工计划和设备配置。应包括以下内容：l 主要产品技术参数明细表：所选用系统、主要设备、部件等的功能、技术指标、参数、外型尺寸、安装方式等。l 产品供货保障承诺、质量保证l 施工组织方案l 施工质量、安全保障能力和措施l 项目（产品、施工、机房搬迁）验收方案l 项目（产品、施工、机房搬迁）售后服务承诺l 项目培训方案l 主要施工管理人员l 项目有关图纸（4）资格审查资料主要包括：投标单位企业概况表、资格后审表、近3年完成同类项目一览表、企业资质证书、营业执照、安全生产许可证等扫描件。应提供以下证书：l 营业执照复印件(原件备查)l 授权代表身份证复印件(原件备查)l 经中介机构审计的2010年度财务报告复印件(原件备查)l 具有所投设备生产厂商授权的销售资质或生产厂商针对本项目的有效授权。l 同类工程合同(原件备查)l 相关资质文件复印件(原件备查)注：以上凡提供复印件的，在投标时必须带上原件，以便验证。8.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。8.3招标文件已提供格式的按此格式制作，没有提供格式的投标方自拟。8.4投标文件要求加盖投标人印章并经法定代表人签字或盖章。投标文件由委托代理人签署，需提交公证机关作出有效公证后附有法定代表人身份证明的授权委托书，原件应装订在投标文件的正本之中。8.5 投标文件(正本、副本)密封包装，密封袋的封口处均应贴封条并骑缝加盖投标人公章。8.6 投标文件应分别装订成册，份数按投标人须知前附表规定提交。投标人应提供投标文件电子版以及以excel格式保存的工程量清单电子文件（u盘）。9.投标报价9.1投标报价为招标文件所确定的招标范围内的全部工程内容各项支付金额的总和，技术规范要求的费用应包括在投标报价中。合同的施工地点为本招标文件中所述地点。投标报价具体应包括设备和主材、辅助材料、施工图纸确认、工程建设、安装调试、系统集成、现场经费、政府相关部门行业管理及检测、人员培训、售后服务等有关的费用，以及相关税费。监理费由招标人承担，中标单位在项目过程中发生的其它费用，招标人概不承担。9.2本项目采取“综合单价”计价方式。（1）投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。（2）除非合同另有规定，投标人提供标价的工程量清单中的单价和总额价均应已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、工作人员人身意外保险、装备的保险、一切税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。软件和硬件的设计、制造、安装、调试、联网测试、售后服务（缺陷责任期内），和合同条款规定的培训、维修、保养、修理、储存备件及软件服务和提交设备技术资料所发生的费用等投标人应承担的一切工作所发生的费用均包括在投标报价中，业主不另行支付。（3）工程量清单中本合同的每一工程细目，投标人都需填入单价，作为工程价款结算的支付依据；有些细目数量虽未标出而要求填入总额价者，投标人亦应按要求将总额价填入。对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付。（4）投标人在编制和填写工程量清单的每一项单价和合价时，应参考施工图纸、招标文件及其补充、答疑纪要等有关条款。（5）投标人的报价书必须和招标人提供的工程量清单的数量相一致，不得更改。否则，作无效标处理。招标文件所提供的暂定价、暂定综合单价、暂定材料价，投标人不得更改，否则作无效标处理。9.3工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。9.4投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。9.5在合同实施期间，双方确认的单价、合价和总额价不予调整。9.6投标文件中用文字表示的报价与用数字表示的报价不一致时以文字为准。9.7投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。9.8投标时，其主要材料设备的品种、规格、型号、产地、质量等级，如招标方有要求的，必须按招标方提供的要求进行报价。9.9报价中各项金额均以人民币（元）结算。10. 投标文件递交地点和投标截止时间见投标人前附表，投标截止期以后收到的投标文件，视为无效。11.投标保证金11.1投标人应以银行汇票或电汇形式，向招标人提交按投标须知前附表的规定数目，提交投标保证金，作为其投标文件的组成部分。投标人应确保在开标前到账，不按要求提交投标保证金的，其投标文件作不参与开标。11.2招标人与中标人签订合同协议书后7天内，退还所有投标人的投标保证金。11.3投标人有下列情况之一发生时，投标保证金将被没收：（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；（2）投标人拒绝按本须知规定修正错误标价；（3）在投标人须知规定期限内中标人拒绝与招标人签定合同或不提交履约保证金的；（4）投标人提交了虚假资料；（5）投标人拒绝参加投标文件澄清和谈判。12.投标文件有效期投标截止期后次日起在投标须知前附表规定的日历天数内保持有效。13.开标由招标人组织评标小组公开开标，各投标单位授权代表必须参与。未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。招标人在开标时公布本项目的最高限价。14.评标和澄清谈判14.1本工程评标采用合理低价法，由评标小组对投标人的施工方案、投标报价、信誉业绩等进行评审，推荐前2名投标人为中标候选人。14.2投标文件出现下列情形之一的，按废标处理：（1）未加盖印章或未经法定代表人（或其委托代理人签字）；（2）投标人未提交投标保证金；（3）未在投标函上填写投标总价或投标总价超过招标人招标最高限价；（4）投标文件中有实质未响应招标文件的情况（需由招标人最终判定）；（5）未通过资格审查的（资格审查表见投标人须知“附表”）。14.3招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。14.4招标人有对各中标候选人的经营场所和设备人员进行实地考察的权利，对此投标人在接到考察通知后不得拒绝。14.5在规定的投标有效期内，招标人对2位投标候选人进行投标文件澄清及谈判，投标人应派其授权代表出席，对此投标人不得拒绝。14.6谈判结束，进行谈判的投标人应向招标人出具一份记载谈判结果并加盖公章、经法定代表人或授权代理人签署的承诺文件，该承诺文件应视为对投标文件的修改，其有效期应与招标文件要求的投标文件有效期一致。 15.履约保证金15.1履约保证金金额见投标须知前附表规定。中标人的投标保证金在中标通知书发出后自动转为履约保证金。履约保证金(不计利息)自合同签署时至工程竣工验收前一直有效，履约保证金在工程竣工验收后七日内退还（无息）。15.2中标人拒绝确认提交履约保证金的，视为放弃中标，招标人将没收投标保证金。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。16.合同协议书的签署中标人在收到中标通知书后的规定期限内，应与招标人签订合同协议书。如果中标人未能按规定提交履约担保，招标人可没收其投标保证金。17.纪律和监督投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。否则，一经查实将取消中标资格，并没收投标保证金。18.其他自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。投标人须知附件工 程 说 明一、项目系统方案简介乍嘉苏高速公路全长50.281公里，南接杭州湾跨海大桥，北与江苏苏嘉杭高速公路相接，全线设1个管理中心、6个收费站。本次发包人准备将现管理中心内的监控中心及中心机房搬迁至马家浜收费站。1、本项目是将中心机房三大系统、相关配电设备、管线等由世茂酒店搬迁至马家浜收费站，其中通讯系统及监控系统设备由于已达使用寿命，在本项目中将进行更新改造。 2、王江泾监控室内的监控系统在本项目中也需要进行更新；3、本工程要求不能中断高速公路的正常收费的前提下，尽可能利用发包人现有的设施设备。二、本次招标内容乍嘉苏高速公路监控中心及中心机房搬迁至马家浜收费站工程，包括：施工图范围内的通信收费系统、监控系统、ups电源系统、办公楼部分弱电系统、机房工程、综合管路系统等。三、计划工期施工计划工期90天（包括施工图补充设计），试运营期6个月，缺陷责任期24个月。四、工程要求1、设备要求（1）所有设备须提交详细的技术规格响应表，并注明品牌产地和生产厂地。（2）投标人必须确保所有产品、配件均为原厂正品。（3）投标人须保证在项目实施时，所有产品送货到招标人指定的地点，并负责安装、架设，直至投入正常使用。（4）根据招标人的实际需求及工程实际进展情况，招标人可要求投标人在所投设备配置的基础上进行小范围的增补或修正。（5）投标人所提供的货物开箱后，如使用方发现有任何问题（如外观有损伤），投标人必须立即以同样型号的设备在使用方商定的时间内更换，确保其使用。（6）在设备的设计使用寿命周期内，投标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。2、施工要求（1）项目的开工日期应按照业主的书面通知要求具体执行，承包人须在24小时之内以书面形式无条件认可业主所要求的项目开工日期，并按期开工，施工工期不超过3个月。（2）材料堆场由投标人根据工程现场条件自行解决；工人住宿问题由投标人自行解决，投标人要充分考虑到周围环境的现实条件，减少对办公区域正常工作的干扰。（3）临时水、电的使用招标人可以协助办理。（4）安全工作由投标人负责。投标人要充分考虑本工程现场的特点，做好主要通道、出入口的安全防护工作。施工期间，要有人24小时巡岗，及时警示并做好安全防盗工作。所有防护设施等要一并计入报价。（5）施工中室内外相关设备的保护工作由投标人负责，如有损坏应照价赔偿并原样修复。（6）项目经理必须常驻工地主持工作，每天需在现场工作6小时以上。四、特别要求要求在不影响收费系统正常运转的情况下做到“无缝搬迁”，其中监控中心和营运部部分电脑和报表打印机，已接近使用寿命，在此次搬迁中需购新。因搬迁中涉及通讯数据调试，需增配带串口调试功能的商用笔记本一台。以上设备可在搬迁前先配置到新址，不对整体系统切换造成影响。在具体实施搬迁过程中由于服务器、磁盘阵列等设备仍旧使用原有，且光缆割接等原因，造成整个收费网络中断时间不得大于10小时。投标人须知附表投标人资格审查表项 目强制性要求申请人达到程度的简述(申请人填写)资质具有公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程分项资质施工业绩近3年有高速公路机电工程项目业绩主要人员项目经理高速公路或城市快速路机电系统施工经验4年以上，具有机电或交通工程类专业中级及以上职称，有公路工程或机电工程二级及以上注册建造师执业资格证书安全负责人高速公路或城市快速路机电系统施工经验3年以上，负责安全生产工作3年以上 企业信誉无下列情况之一：（1）被责令停业的；（2）被暂停或取消投标资格的；（3）财产被接管或冻结的；（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（5）被主管部门取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内；（6）近三年（以法院判决书出具的时间为准），投标人有行贿犯罪行为； 第二部分 合同条款和合同格式说明：1、招标文件、投标人的投标文件以及澄清文件等，均为签订合同的依据。2、合同签订后不允许将合同转包。3、招标文件所附合同条款是招标人与中标人签订合同的基本条款，投标人应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，招标人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标人不得以此为由拒绝签订合同。对此，请投标人参加投标前慎重考虑相关商业风险。施工承包合同协议书业主（全称）：嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程内容：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期。开工日期：年月日，竣工日期：年月日，合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款 金额（大写）：元（人民币），￥： 元。六、组成合同的文件。组成本合同的文件包括：1、合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；2、中标通知书；3、投标函及及投标函附录；4、合同条款；5、标准、规范及有关技术文件；6、技术方案和施工图纸；7、标价的工程量清单；8、投标书附表；9、双方有关工程的洽商和变更等书面协议。上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。七、承包人向业主承诺按照合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内承担工程质量缺陷修复责任。八、业主向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。九、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格，以及缺陷责任期满由发包方支付质量保证金后失效。十、本协议正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份。业主：嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司（盖章）法定代表人或其授权的代理人：承包人： （盖章）法定代表人或其授权的代理人：签订时间：年 月 日合同条款一、双方一般权利和义务1、业主代表（业主工程师），其姓名： ，职务：业主代表（业主工程师）。2、承包人代表（项目负责人），姓名 。授权范围：凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（项目负责人）代表承包人全面负责。3、业主工作（1） 承包人在施工前，应将施工计划书业主，经业主同意后，应根据计划书的要求及时为承包人提供作业现场。（2）开工前协助办理施工审批及其他施工所需证件和临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续；（3）开工前组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；（4）业主应根据验收证书按时向承包人支付费用。4、承包人工作（1）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，负责办理道路施工审批、施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并承担费用；（2）工程未交付业主之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；（3）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。（4）承包人必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。（5）工程完工后，承包人应积极做好主动进行处理和解决遗留问题，并承担所有费用。若上述问题在业主规定的期限内不能解决，业主有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金扣除，承包人应无条件接受。二、施工计划和工期1、进度计划。承包人应在开工前三天将开工报告、施工组织设计和工程进度计划提交工程师，业主在收到三天内予以确认或提出修改意见。承包人必须按批准的进度计划组织施工，接受业主对进度的检查、监督。2、开工及延期开工。承包人应在收到中标通知书7日内开工，不能按时开工的应当不迟于协议书约定的开工日期前三天，以书面形式提出延期开工的理由和要求。因业主原因不能按时开工，业主赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。3、工期延误。因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）不可抗力造成工期延误；（2）非承包人原因可能出现的特殊情况。4、竣工日期。承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。三、质量与检验1、工程质量。工程质量必须达到国家验收规范和标准的规定的合格标准，达到投标文件中承诺的质量标准。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 （1）承包人应保证货物是全新、未使用过的原厂原装合格正品（含配件），进口产品应保证通过正规合法渠道。 （2）承包人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，承包人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。（3）承包人提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。（4）承包人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，承包人应对由于工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。2、检查和返工。承包人应接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定标准的部分，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，并承担费用，工期不予顺延。3、隐蔽工程和中间验收。工程具备隐蔽条件或中间验收，承包人自检合格后在验收前二十四小时以书面形式通知工程师验收。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。四、安全施工1、安全施工与检查。承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的一切直接与间接安全事故（包括人身伤害与交通事故等）、涉及第三方事故的全部责任，并承担赔偿与诉讼等一切后果。2、安全防护。承包人在高速公路上、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，并办理施工审批手续，经工程师认可后实施，防护措施费用由承包人承担。3、高速公路上施工承包人应严格遵守高速公路养护维修安全作业管理规定，服从高速公路安全管理机构的监督和管理。施工作业现场必须按公路养护安全作业规程（jtg h30-2004）的规范布置施工作业控制区。并按照作业控制区交通控制标准设置相关的渠化装置和标志，确保施工路段安全畅通。施工作业人员必须按浙江省公路养护道工工作服配置与使用管理规定穿着带有反光标志的桔红色工作装（套装），并不得在控制区以外活动或将任何物体置于控制区外。承包人应当完善交通安全维护设施并加大施工过程的交通管理力度，合理安排工作面，确保高速公路在施工期间的安全畅通，杜绝有责交通事故。承包人应当安排专职交通维护管理人员，负责现场指挥、协调和交通组织，做好交通维护管理工作。4、业主有权对承包人的安全管理与措施进行监督，在承包人违反相关法律法规的情况下，有权要求承包人停止整顿乃至终止合同。五、合同价款支付1、本合同价款采用综合单价合同方式确定。在整个合同履行期间内，双方确认的单价不予调整。2、本工程预付款为合同总价的10% 。3、在主要设备到货后，由承包人提交到货验收申请报告，工程师对到货设备与合同清单型号、数量核对一致后，确认此申请。设备到货并验收合格后15个工作日内，支付合同总价的30%；4、完成全部工程任务，通过验收并出具验收报告后15个工作日内，支付合同总价的75%；5、全部工程竣工并经验收，质量符合合同要求，并结清相关费用（如水、电费等），在工程试用期满后的15日内结算工程款，一个月内支付至结算工程款的90%。 6、尾款10%作为保修金，工程竣工验收通过之日起一年后，支付保修金的50%；工程竣工验收通过之日起二年后，根据承包方的维保养护执行情况，按实际退还承包方。保修金退还不计利息。7、变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单计算确定；最终的变更金额经业主审定确认后与尾款同时支付。8、每次收取工程款承包人必须开具工程所在地正规税务发票。六、材料设备供应1、承包人负责采购的材料设备应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责，在使用前承包人应按规范要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。2、工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。七、工程变更1、工程变更。业主需对原工程进行变更，承包人应按照工程师发出的变更通知及有关要求进行施工。施工中承包人不得对原工程设计进行变更。任何工程变更必须得到业主书面许可后方可实施。2、确定变更价款。非承包人原因引起的变更按实际发生工程量增减，并按下列办法计算相关费用：（1）如果仅仅是设备数量的增加或减少，综合单价按原工程设备报价清单中的综合单价执行；（2）如果设备规格、型号或品牌发生变更，则综合单价仅对设备供货价(即含税出厂价)作调整，其他费用按投标报价时的费率水平保持不变，调整后的综合单价经业主方书面确认后执行。3、变更价款的支付。变更的工程量应根据变更图纸、变更联系单，按有关工程量计算规则计算确定，工程师确认增加的工程变更价款作为调整合同价款。中间支付时支付业主确认增加的工程变更价款的50%，与工程款同期支付；最终的变更金额经业主委托的审计单位审定确认后按审定额与尾款同时支付。4、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。八、工程工验收1、完工检验。完工检验是对工程能否投入试运行的全面考核，承包人应并作好一切准备工作，向工程师和业主提交申请，检试验结束后应编制检验报告。完工检验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。2、培训。承包人应提供培训设施与培训课程，保证与本工程项目有关的职员掌握本合同范围内各种机电设备和装置的设计，日常维护、日常操作与故障排除以及故障的判断分析等方面的知识与能力。3、维护手册。在交工验收前一个月应提供四套编有各种数据图样、软件表和操作维修方法的操作维修手册，以便业主职员熟悉系统和设备的性能及安装过程。在送交手册初稿以前，应至少提前一个月向工程师提交手册草稿并征求他的意见，手册草稿中应表明编制的一般原则方法。4、联网测试。通信、监控、收费系统在正式开通运行前，需根据浙江省高速公路联网收费中心的要求进行联网测试，只有通过联网测试的系统才能投入运行。5、设备移交清单。交工验收前，承包人应将工程（包括合同规定的备品备件）移交给工程运行管理单位，移交工作应有业主代表和工程师参加，承包人和工程运行管理单位代表根据承包人提供的工程设备移交清单进行逐项清查核对，无误后签字确认。工程设备移交清单签认后，工程设备的管理责任即转移给工程运行管理单位。如果工程设备移交清单签认后，工程不能立即移交管理时，承包人仍应继续负责工程照管。6、试运行。工程在完工并经联网测试后，为考核设备和系统的运行技术性能、稳定性、可靠性，在工程进行交工前，需进行为期6个月的试运行。在试运行期间，承包人应对系统和所有设备的缺陷负有全部责任。 7、交工验收。当试运行结束，并合格地通过了各项完工检测、检验、联网测试以及试运行，承包人向工程师提出交工验收申请，业主收到报告后十四天内组织有关单位验收，并在验收后七天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求整改，并承担由自身原因造成修改的费用。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期，工程按业主要求整改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人整改后提请业主验收的日期。九、工程结算和缺陷责任1、竣工结算。工程验收报告经业主认可后十四天内，承包人向业主递交竣工结算报告及完整的结算资料，业主收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后七天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。业主委托第三方审计单位对竣工结算进行审计，审计报告出具后二十八天内向承包人支付工程竣工结算价款。2、缺陷责任期与质量保证金（1）本工程试运营期6 个月、缺陷责任期为24个月；质量保证金为工程结算价款的10%。缺陷责任期的起始时间按照业主验收合格的时间为准。（2）缺陷责任期发生的工程缺陷属于保修范围和内容的项目，承包人应及时派人修复。承包人未及时派人修复，业主可委托其他人员修复，修复费用从质量保证金内扣除。（3）在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。（4）承包人质量保证金不足以抵扣工程缺陷修复费用时，业主有权向承包人追偿该修复费。（5）缺陷责任期期满后二十八天内，业主签发缺陷责任期终止验收证书后，支付承包人剩余质量保证金（不计利息）。3、售后服务。承包人应为其供应的设备在质量保证期内免费提供维修、保养、修理和储存备件的服务，如果承包人在收到通知后12小时没有修复，业主可采取必要的补救措施，但风险和费用将由承包人承担。质保期满后承诺提供备品备件。质保期内承包人须自行储备足够数量的备品备件，以满足需要。十、违约和争议1、业主违约。当发生下列情况时：（1）业主不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；（2）业主不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。业主承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。 2、承包人违约。当发生下列情况时，承包人承担违约责任：（1）因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。承包人应向业主支付每天贰仟元的工期延误费，其限额为合同价款的2%。工期延误超过合同工期天数的50%以上，发包方有权中止合同。（2）因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；承包人应无条件返修至合格。返工期间费用承包人自付，并承担给业主造成的直接经济损失及工期延误的违约责任。竣工验收质量未达到一次性验收合格违约金为履约保证金的20%。（3）承包人更换项目负责人须经业主同意，擅自更换项目负责人处以伍仟元罚款；项目负责人每月到位不得少于二十二天，每缺一天罚伍佰元，未履行项目经理到位率承诺违约金扣罚限额为履约保证金的20%。项目负责人连续七天不到位或累计一个月不到位的，业主有权中止合同，因此造成的损失，由承包人负责。（4）承包人与业主签订施工合同后，主要施工机械设备必须在业主工程师指定的日期进场，以保证工程顺利开工。若业主在施工现场发现机械设备不相符或在工程师发出通知后七天后仍未进场的，业主有权扣除项违约金，未履行主要施工机械设备到场承诺违约金为履约保证金的20%。（5）未履行安全文明施工，造成业主受到行业主管部门和新闻媒体批评或曝光；或发生施工责任原因造成重大安全事故的，业主有权扣除项违约金，未履行安全文明施工承诺违约金为履约保证金的20%。（6）承包人应服从业主管理，承包人对业主关于工程质量、进度、有关资料的报表报送的及时性等正确指令即收到联系整改通知单四十八小时不整改，7日内不整改完成，业主有权对承包人进行违约罚款，每次违约金额不超过伍仟元人民币。（7）本工程严禁转包和分包，一经发现，没收履约保证金。并承担由此给业主造成的一切经济损失。（8）劳务用工不规范，造成治安事故；或有拖欠、克扣农民工工资情况，造成投诉或社会影响的，业主有权对承包人进行违约罚款，违约金额不超过伍仟元人民币。（9）特别约定：由于承包人组织不力，在新老系统交割时造成收费网络中断时间超过10小时，并影响到正常收费工作的，将一次性扣罚违约金10万元。3、争议。业主承包人在履行合同时发生争议，双方友好协商或上级调解均未奏效，可以向嘉兴市仲裁委员会申请仲裁。十一、其他1、保险。业主委托承包人办理工程一切险和第三方责任险，此外承包人必须在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本工程工作的雇员依法参加工伤社会保险，为从业人员交纳保险费。应为本合同工程工作的雇员投人身意外伤害险。承包人应给已经运抵现场的承包人装备办理保险，其投标金额足以现场重置。2、承包人应按时支付农民工工资，不得拖欠或克扣，并接受项目所在市交通行政部门对执行情况的监督检查。3、廉政规定（1）业主任何人员不得以任何借口向承包人索要现金、有价证券、高档礼品或报销费用等，如有发现将以索贿受贿论处，情节严重者交由司法机关处理。（2）承包人不得向业主任何人员送红包（现金）、有价证券、高档礼品等，并不得为业主人员报销任何费用，如有发现将以行贿论处，情节严重者交由司法机关处理。（3）业主保证在管理工程过程中严格执行合同条款，公开、公平、公正，严以律己、廉洁奉公，杜绝任何利用业主权利刁难承包人的现象。（4）承包人保证在执行合同过程中，守合同、重信誉，保证质量、保证进度，杜绝任何采用不正当手段获取利益的现象。（5）业主和承包人双方一致认为，在业主和承包人双方交往过程中，严格履行合同义务与责任，规范各自的言论与行为，保证合同执行过程的守法与廉洁。4、环境保护（1）承包人在工程施工中，应严格遵守国家环境保护部门及地方部门的有关规定。承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被应注意保护，并应保证业主避免由于污染而承担的索赔或罚款。（2）施工现场的废料在当日应装运到行政执法部门指定地点倾倒，不得私自出售或遗弃在边坡。废料、垃圾运输时运输车辆应覆盖封闭，运输过程中不允许有撒落等现象发生。若由于运输过程中的撒落等引起的各类安全事故，以及相关的经济、法律责任，一律由承包人自行承担。第三部分 标准、规范和技术要求第一篇 通用技术规范1、本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。以上规范和标准的要求如有出入则以较严格者为准。2、本招标文件采用的技术规范范本见浙江省交通运输厅“浙交2006105号”发布的浙江省高速公路机电工程招标文件范本（试行）（自2006年4月1日起试行）中“第5篇通用技术规范”。3、招标文件范本由投标人自备，投标人应完整阅读。第二篇 专用技术规范ts100 总则ts101适用范围1项目概述1、本项目是将中心机房三大系统、相关配电设备、管线等由世茂酒店搬迁至马家浜收费站，其中通讯系统及监控系统设备由于已达使用寿命，在本项目中将进行更新改造。2、王江泾监控室内的监控系统在本项目中也需要进行更新；本项目主要设备材料限选品牌一览表推荐品牌序号设备名称备选品牌1通信系统中兴、华为2监控系统2.1硬盘录像机海康、英飞拓、大华2.2矩阵派尔高、英飞拓、索尼2.3摄像机派尔高、英飞拓2.4光端机派尔高、微创2.5监视器创维、tcl3机房工程3.1ups主机山特3.2电池美克、松下3.3静电地板国产定制3.4机柜图腾3.5配电箱嘉控4综合管路4.1电缆中策、正泰5办公楼综合布线5.1网线一舟注： 1、技术指标必须满足专用技术规范和范本的相关规定，若因投标人原因，所选设备未满足要求，招标人有权要求更换，费用由承包人承担，若上述设备已经停产，但有其更新升级的产品，承包人应购买其更新升级的产品，费用由承包人承担。2、投标人承诺的品牌、型号必须是限选的品牌、型号中的一种，否则投标文件作废标处理。2招标内容本次招标主要内容为： 中心机房搬迁、通讯系统及监控系统更新及相关管线迁移等软、硬件建设；王江泾监控系统改造更新。 ts110安全文明施工和环境保护ts110.1 安全规则 1.由于本合同是在已建成通车的高速公路上进行的施工，故承包人在施工前应做好充分的准备工作，在收费站等施工场所应采取必要人员安全措施和车辆通行引导措施，保证施工场所人员安全和正常通车。本合同承包人应根据本合同工期要求，配置防撞桶、锥帽、临时标志牌、反光背心等，其涉及的相应费用应包含在投标报价中。 2.承包人应采取一切必要措施保护现场所有人员的身体健康，并确保工程有效而安全的施工。 3.承包人及其分包人与雇用的所有人员应遵守下列施工安全技术规程： (1)工程开工前，施工单位必须详细核对设计文件，根据施工地段的地形、地质、水文、气象等资料，在编制施工组织设计的同时，制定相应的安全技术措施。 (2)参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知 和遵守本工种的各项安全技术操作 规程，并应定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、车辆驾驶等特殊工种的人员，应经过专业培训，获得合格证书后，方准持证上岗。 (3)施工单位均应按国家规定建立健全各级安全管理机构和设立专职或兼职安全检查人员。 (4)施工所用的各种机具设备和劳动保护用品，应定期进行检查和做必要的检验，保证 其经常处于完好状态；不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。 (5)施工现场的生活生产房屋（如有）、变电所（如 有）、发电机房（如有）、临时油 库（如有）等均应设在干燥地基上，并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。 (6)电工在接近高压线