某市政府分散采购单一来源采购文件

温州市龙湾区人民法院2*1250kVA干式变配电设备工程 招标文件温 州 市 政 府 分 散 采 购单一来源采购文件项 目 编 号： F-DY3项 目 名 称： 2*1250kVA干式变配电设备工程采 购 方 式：单一来源采购采 购 人：温州市龙湾区人民法院采购代理机构：浙江五洲工程项目管理有限公司二O一二年四月目 录目 录1投标保证金办理注意事项2第一部分 邀请函3第二部分 供应商须知4一、说 明4二、谈 判 文 件4三、采购响应文件的编制5四、采购响应文件的递交8五、开标和评审9六、授予合同10第三部分 合同条款及格式13第四部分 附件23附件一：投标书格式23附件二：授权委托书格式25附件三：各工程投标报价汇总明细表26附件四：工程量表28附件六：项目负责人简历表36附件七：项目现场的工程技术、管理人员37附件八：施工机械配备表38附件九：劳动力投入计划39附件十：劳动力资源动态分布39附件十一：拟分包情况40附件十二：施工安全环境管理协议41附件十三：工程建设项目廉洁责任书45附件十四：资格证明文件47第五部分 采购内容及要求48第六部分 评审原则及方法62注：单一来源采购文件中加粗条款为重要条款，提醒供应商注意；加“下划线”的条款或加“”的条款，为实质性条款，着重提醒供应商注意，并认真查看单一来源采购文件中的每一个条款及要求，因误读单一来源采购文件而造成的后果，招标采购单位概不负责。投标保证金办理注意事项1. 为了您的投标工作顺利进行，银行规定银行票据交换时间为上午11：00，下午2：45（北京时间）即每周一至周五工作日的下午2：45以后，银行停止票据交换资金清算入帐。（为了确保温州市公共资源交易与行政审批服务中心在开标前一天能收到投标保证金，务必请投标人至少在投标截止时间前三天（外地投标人还应适当提前）办理投标保证金汇款手续。保证金最迟于投标截止时间前到公共资源交易中心服务区结算窗口确认到帐并换取收据，递交投标文件和开商务标时提交评审）。2. 为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系工商银行温州马鞍池支行：咨询电话：(0577) 营业部李主任(0577) 营业窗口李小姐支行办公时间（如有变化以银行规定时间为准）：上午：9：0011：45 下午：14：0016：303. 温州市公共资源交易与行政审批服务中心保证金帐户：户名：温州市公共资源交易与行政审批服务中心账号：开户行：中国工商银行股份有限公司温州马鞍池支行银行地点：温州市飞霞南路与马鞍池东路交叉口（亚金大酒店旁）转帐支票：确认资金到帐后凭银行进帐回单到公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据（同城结算约3天到帐）。本 票：先在公共资源交易中心结算窗口办理背书（盖章）去银行办理进帐手续凭银行进帐回单到公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据（同城结算1小时左右到帐,县城除外）。电 汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单到公共资源交易结算窗口开具保证金收据（异地结算约5天到帐）。4. 温州市公共资源交易中心财务部：0577-为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心结算窗口确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入温州市公共资源交易与行政审批服务中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。保证金退付：未中标的投标人的投标保证金，在中标人确定后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在签订合同并在采购中心备案后5个工作日内退还。温州市公共资源交易中心第一部分 邀请函 公司：浙江五洲工程项目管理有限公司受温州市龙湾区人民法院的委托，就温州市龙湾区人民法院2*1250kVA干式变配电设备工程项目以单一来源采购方式进行政府分散采购 ，我们诚恳地邀请贵公司参加，请按照单一来源采购文件的要求认真准备准时前来参加投标。1项目编号：F-DY32项目名称：温州市龙湾区人民法院2*1250kVA干式变配电设备工程3 采购内容：详见单一来源采购文件第五部分。4 单一来源采购文件发售时间：2012年 4月9日至采购响应截止日前止（上午9：00-11：00，下午2：30-4：30） 单一来源采购文件发售地点：上吕浦锦园11幢1302室；单一来源采购文件发售价格：人民币500元（售后不退）。5 投标保证金：人民币贰万元整。必须在采购响应截止时间前向温州市公共资源交易中心财务窗口确认到帐，并开具保证金收据。6. 采购响应文件递交截止时间（简称采购响应截止时间）：2012年 4 月 17 日14:30；递交地点：温州市公共资源交易中心一楼收标区。（温州市民航路128号）7 开标时间：2012年 4 月 17 日14:30；开标地点：温州市公共资源交易中心开标室。8 采 购 人：温州市龙湾区人民法院联 系 人：翁女士9 采购代理机构：浙江五洲工程项目管理有限公司地点：上吕浦锦园11幢1302室联系人：章小姐 电话 / 传真：0577-温州市龙湾区人民法院浙江五洲工程项目管理有限公司2012 年 4月 9日 第二部分 供应商须知一、说 明1.本次采购是按照中华人民共和国政府采购法、政府采购货物和服务招标投标管理办法和关于进一步规范政府采购活动的若干意见等有关法律、法规和规定组织实施的。2.合格供应商：2.1、符合中华人民共和国政府采购法投标供应商参加政府采购活动应当具备的条件。2.2、要求具备电力工程施工总承包叁级及以上、国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，并同时具备安全生产许可证；2.3、具备企业主要负责人“A类证书”，企业主要负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人以及企业分管安全生产的副经理，前三个岗位必须和建筑业企业资质等级证书副本上载明的情况一致，企业分管安全生产副经理应与企业的任职文件相一致；2.4、项目负责人应具备机电工程贰级及以上注册建造师或临时执业资格证书及“B类证书”；2.5、安全员应具备“C类证书”；2.6、没有被建设、财政等行政主管部门限制投标。3. 供应商代表 指全权代表供应商参加采购活动并签署采购响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权书（统一格式，见附件五-表1）。4.投标费用供应商承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论评审的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称招标采购单位）均无义务和责任承担这些费用。5供应商获取单一来源采购文件后，决定不参加本项目投标的，应在获取单一来源采购文件后三个工作日内以书面形式（信函、传真加盖投标单位公章）通知招标采购单位，如在规定期限内未收到供应商的书面函件，视为供应商同意参加投标。采购响应截止时无故（不可抗力事件影响除外）不参加投标，建议政府采购中心将其列入不诚信供应商名单。二、采购文件1单一来源采购文件由单一来源采购文件目录所列内容及相关资料组成。2单一来源采购文件的澄清2.1 供应商对单一来源采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，应于采购响应截止时间3日前以书面形式（包括信函、传真、下同）向招标采购单位提出（时间以收到书面函件为准）。招标采购单位将在规定的时间内以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关供应商或召开答疑会。如果单一来源采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为供应商完全同意单一来源采购文件所有条款，且对于单一来源采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以招标采购单位解释为准。3 单一来源采购文件的修改3.1 招标采购单位对已发出的单一来源采购文件进行必要的澄清或修改的，应在采购响应截止时间1个工作日前，以书面形式通知所有单一来源采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息网上发布更正公告。该澄清或修改内容为单一来源采购文件的组成部分。供应商在收到上述书面通知后，应立即向招标采购单位书面回复确认已收到该通知，未提供回复的均视为已确认收到（下同）。3.2 招标采购单位可以视情况决定是否推迟采购响应截止时间和评审时间，并在单一来源采购文件规定的采购响应截止时间1日前，将变更时间书面通知所有单一来源采购文件收受人。同时在财政部门指定的政府采购信息网上发布变更公告。供应商在收到上述通知后，应立即向招标采购单位书面回复确认已收到该通知。三、采购响应文件的编制1供应商应认真阅读单一来源采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照单一来源采购文件要求提交全部资料，或者没有对单一来源采购文件各个方面做出实质性响应，导致采购响应文件被拒绝的风险由供应商自行承担。2供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其采购响应文件将被拒绝，并承担相应的法律责任。3供应商应保证其单位无任何行贿犯罪档案记录，并在采购响应文件中提供检察机关出具的该单位行贿犯罪查询结果证明，凡具有行贿犯罪档案记录或在采购响应文件中未提供检察机关出具的行贿犯罪查询结果证明的，其采购响应文件均将被拒绝。4采购响应文件的构成：4.1采购响应文件由下列部分构成附件一：投标书格式附件二：授权委托书格式附件三：各工程投标报价汇总明细表附件四：工程量表附件六：项目负责人简历表附件七：项目现场的工程技术、管理人员附件八：施工机械配备表附件九：劳动力投入计划附件十：劳动力资源动态分布附件十一：拟分包情况附件十二：施工安全环境管理协议附件十三：工程建设项目廉洁责任书附件十四：资格证明文件 有效的企业法人执照及税务登记证（复印件并加盖公章）； 施工资质证书（复印件并加盖公章）； 安全生产许可证（复印件并加盖公章）； 企业主要负责人“A类证书”及分管安全生产副经理的任职文件（复印件并加盖公章）； 项目负责人注册建造师或临时执业资格证书及“B类证书”（复印件并加盖公章）； 安全员“C类证书”（复印件并加盖公章）；4.2 采购响应文件格式供应商应根据单一来源采购文件中所提供的格式、内容按顺序填写并装订成册。 5 投标报价5.1投标人应以工程项目为单位分别进行报价。报价采用工料单价法。5.2报价范围：为完成招标文件规定的工作内容的各项费用，应包括但不限于：人工、材料、机械、施工管理、临时设施、移交前的维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。具体有：5.2.1工程招标范围的配电设备、材料采购、运输、吊装及安装、调试费及其他费用。5.3报价参考依据：5.3.1安装工程报价参考依据5.3.1.1定额版本:采用浙江省安装工程预算定额（2010版）、浙江省安装工程预算定额（2010年版）、浙江省建筑工程预算定额（2010年版）、浙江省装饰工程预算定额（2010年版）。5.3.1.2项目取费标准：按浙江省建设工程施工费用定额（2010版）；5.3.2材料价格：按照当地近期信息价；设备价格：参照近期的市场价。5.4投标人应根据工程实际，企业自身的情况，市场信息以及竞争因素组织报价。5.5费用的调整：设计和签证变更，经招标人确认后予以调整，详情见专用合同条款。5.6投标货币：投标人所填写的单价和合价全部采用人民币。6 投标保证金 6.1 供应商须提供投标保证金人民币贰万元整，否则招标采购单位将不接受其投标。6.2 投标保证金应以汇票（包括电汇）、支票形式支付，并在采购响应截止时间前到达温州市公共资源交易与行政审批服务中心账户及换取保证金收据，开户银行、帐号如下： 户 名：温州市公共资源交易与行政审批服务中心开户银行：中国工商银行温州马鞍池支行账 号：6.3 开标时确认投标保证金的有效性是温州市公共资源交易与行政审批服务中心开具的保证金收据（原件）。因此，为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前及时来温州市公共资源交易与行政审批服务中心财务窗口确认保证金到帐情况并换取保证金收据。6.4 成交供应商的投标保证金在满足下列要求，并于合同签订后的5个工作日内无息退还。（1） 成交供应商与采购单位签订了合同；（2） 成交供应商支付了采购代理服务费；（3） 成交供应商提交了履约保证金。6.5 成交供应商的投标保证金，在成交供应商确定后5个工作日内无息退还。未成交供应商凭单位的收款收据、银行开户信息和中心开具的往来款收据复印件，到中心结算窗口办理退还手续。6.6 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：（1）供应商在单一来源采购文件规定的投标有效期内撤回单一来源采购文件的；（2）成交供应商未按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同的；（3）未按规定提供履约保证金或未支付采购代理服务费的；（4）经政府采购监督管理部门审查认定供应商有违反中华人民共和国政府采购法等有关法律法规行为的；（5）供应商在采购响应文件中提供虚假文件和资料的，经评审小组确认属实的。7 投标有效期7.1 自开标之日起 90天内采购响应文件应保持有效。7.2 特殊情况下，在有效期截止前，招标采购单位可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金被没收。同意延长投标有效期的供应商不得修改采购响应文件。有关退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。8采购响应文件的签署和规定8.1供应商应提供一式四份的采购响应文件，分别装订成册。其中正本一份、副本三份，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。8.2 采购响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由供应商代表签署，副本可用正本复印。8.3 每份单一来源采购文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样,并应注明“项目名称、项目编号、供应商名称、投标日期等”。 8.4 单一来源采购文件的“正本”及所有“副本”的封面和骑缝处均须加盖供应商单位公章。8.5 采购响应文件如有修改和增删必须由供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。8.6 采购响应文件若字迹模糊无法辨认或在关键条款内容上表述不清楚，将可能导致其采购响应文件不被接收。9 采购响应文件的密封及标记9.1供应商必须将采购响应文件装袋密封，内装正、副本共四份。封口处贴上封条，骑缝处加盖供应商单位公章或由供应商代表签字。封皮上写明采购项目名称、编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。9.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对采购响应文件的误投和提前启封不负责任。四、采购响应文件的递交1 采购响应文件递交1.1 采购响应文件必须在规定的采购响应截止时间前送达到单一来源采购文件指定的收标地点，并同时递交投标保证金收据（原件）、法定代表人授权书（原件）和供应商代表有效身份证件（原件）及企业营业执照副本复印件（加盖公章）、行贿犯罪档案记录（原件）。1.2 招标采购单位如因故推迟采购响应截止时间和开标时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，招标采购单位和供应商的权利、义务将受到新的时间约束。2 采购响应文件的修改和撤回2.1在采购响应截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其采购响应文件并送达到招标采购单位。2.2 供应商修改或撤回采购响应文件的书面材料，须密封送达到招标采购单位。同时应在封皮上注明“采购响应文件修改”或“采购响应文件撤回通知”字样。2.3 若供应商以传真或电讯形式通知招标采购单位撤回采购响应文件，随后必须有供应商代表签署的补充正式文件送达到招标采购单位。2.4 从采购响应截止日期起至投标有效期满这段时间内，供应商不得撤回其采购响应文件，否则其投标保证金将不予退回。3发生下列情况之一的采购响应文件将被拒收：1) 在采购响应截止时间以后送达的采购响应文件；（以温州市公共资源交易中心大厅的数字钟时间为准）2) 未密封或未装订的采购响应文件；3) 由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的采购响应文件；4) 以电讯形式报价的采购响应文件。五、开标和评审1 评审小组 招标采购单位依法组建评审小组。评审小组的成员在评审过程中必须严格遵守政府采购法等有关法律、法规的规定。2 评审过程的保密性 开标后直至向成交供应商授予合同时止，凡与投标有关的资料均不得向供应商及与采购无关人员透露。如果供应商在采购过程中试图向招标采购单位和评审小组成员施加影响，或扰乱采购会场秩序，其采购响应文件将被拒绝。3 谈判3.1 评审小组按单一来源采购文件规定的时间、地点在中心评标室进行谈判。谈判前，首先检查采购响应文件的密封情况，经评审小组确认无误后当场拆封开启。3.2 采购响应文件的初审（初审分为资格信审查和符合性检查）(1) 资格性审查。依据法律、法规和单一来源采购文件的规定，评审小组会对各供应商的法定代表人授权书（原件）、供应商代表有效身份证件（原件）和企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）行贿犯罪档案记录（原件）等资格证明文件及投标保证金进行审查，以确定是否具备谈判资格。（2）符合性检查。依据单一来源采购文件的规定，从采购响应文件中的有效性、完整性和对采购响应文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求作出响应。3.3评审小组所有成员集中与通过初审的供应商进行单独封闭式谈判，谈判内容包括技术服务和商务条款、报价等方面内容，然后根据谈判情况对采购响应文件进行综合评审。供应商在谈判过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由供应商代表签字。3.4 在对供应商的采购响应文件进行评审时，采购响应文件有下列情况之一的，经评审小组认定后按无效标处理：（1）采购响应文件未按单一来源采购文件要求加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；（2）不满足单一来源采购文件中规定的实质性要求的；（3）采购响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；（4）采购响应文件附有采购人不能接受的条件；（5）授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；（6）评审小组认定不符合法律、法规和单一来源采购文件中规定的其他实质性要求的。3.5谈判过程中遇到特殊情况，由评审小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。4谈判结束后，如有必要，评审小组将要求供应商在规定的时间内，进行最后报价，最后报价原则上不得高于一次报价（评审小组另有决议的除外）。5. 评审小组将依据单一来源采购文件规定的成交办法确定成交候选供应商。（见第六部分“评审原则和方法”）6采购响应文件的澄清7.1 在谈判期间，评审小组可以书面方式要求供应商对采购响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出采购响应文件的范围或者改变采购响应文件的实质性内容。拒不按要求对其采购响应文件进行澄清、说明或补正的供应商，评审小组可以拒绝其采购响应文件。6.2 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，供应商则被认为是“没有实质性响应单一来源采购文件要求”，不再进入下一步评审。7 确定成交候选供应商评审小组在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上确定成交供应商。8 评标细则详见第六部分“评审原则和方法”。六、授予合同1 最终审查1.1 评审结束后，采购人将对评审小组推荐的成交供应商进行最终审查，审查内容主要是成交供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。1.2如果审查通过，采购人将把成交合同授予该成交供应商，如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标。1.3 评审小组推荐的成交供应商经采购人审查合格后在网上发布成交公告。 2 成交通知书2.1 发布成交公告的同时，采购人将向成交供应商发出成交通知书。 2.2 成交通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。3 授标时更改采购货物（服务）数量的权力 采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。4 签订合同4.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，并按要求提交履约保证金。4.2 在签订合同前，采购人有权在成交总价不变的前提下要求成交供应商对报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。4.3 单一来源采购文件、成交供应商的采购响应文件、修改文件、谈判过程中有关澄清文件及经成交供应商和评审小组双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。4.4 拒签合同的违约责任成交供应商接到成交通知书后，在规定的时间内因自身原因拒绝提交履约保证金的或拒签合同的，或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，按自动弃标处理。如已签合同却拒绝按合同约定履行，以违约处理，采购人可单方终止合同或，成交供应商的投标保证金将不予退还。4.5 成交供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本复印件送采购代理机构备案。5 履约保证金5.1 成交供应商在签订合同前5个工作日内须向采购人提交合同总额5%的履约保证金（与采购人在合同中另有约定的除外）。5.2 履约保证金用于补偿采购人因成交供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。5.3 履约保证金自合同签订之日起至履约完毕止有效。有效期满后任何问题后，采购人应及时将履约保证金无息退还给成交供应商。5.4 成交供应商不按单一来源采购文件的规定或合同双方的约定提交履约保证金的按违约处理，采购人有权单方面终止合同，并保留向成交供应商追究赔偿责任的权利。6 质疑与投诉6.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式（须法定代表人签署及加盖公章）向招标采购单位提出质疑。6.2 招标采购单位在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对招标采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。监督管理部门：温州市采购办，电话0577- 。6.3 投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。7、采购代理服务费7.1本次项目采购代理服务费：本项目采购代理费按27000元计取，计入投标总价，由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构支付。7.2 采购代理服务费可以是现金或电汇。7.3 成交供应商未按规定交纳采购代理服务费的，招标采购单位将不予退回其投标保证金。第三部分 合同条款及格式第一部分 通用合同条款详见：标准施工招标文件通用合同条款第二部分 专用合同条款专 用 条 款一、词语定义及合同文件 1、词语定义2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序: 1、协议书；2、中标通知书；3、专用条款；4、投标书及其附件；5、招标文件及其相关纪要（含工程量清单）；6、通用条款；7、标准、规范及有关技术文件；8、施工图纸；9、关于控制价的有关规定。 3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规: 使用现行已公布的法律和法规 3.3适用标准、规范1、供配电系统设计规范（GB 50052-95）；2、低压配电设计规范（GB50054-95）；3、建筑电气安装工程图集（水利电力出版社）；4、其他与本工程相关的行业规范、标准等。发包人提供标准、规范的时间: 国内没有相应标准、规范时的约定: 按设计要求 4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:签定合同后3天内提供全套施工图陆份 发包人对图纸的保密要求: 承包人未经发包人同意，不得将业务需求、技术规范、管理要求等信息向任何第三方泄露。在工程完工后，承包人需将方案、图纸等技术资料全部移交发包人，若因承包人原因资料泄露对发包人造成损失的，承包应承担相应经济赔偿及法律责任。使用国外图纸的要求及费用承担: 无 二、双方一般权利和义务5.工程师5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。5.2监理单位委派的工程师姓名： 职务: 总监 发包人委托的职权: 全过程负责工程质量、进度、投资三控制及合同管理、信息管理，执行建设工程监理规范（GB50319-199-200）规定的总监工程师应履行的职责。需要取得发包人批准才能行使的职权：工程开工、工期延期、暂停施工、恢复施工、设计变更及合同价款调整、追加合同价款、技术联系单、索赔处理等以及有关现场签证;以及总监派现场代表。 5.3发包人派驻的工程师姓名： 另定 职务: 甲方驻现场代表 职权: 对工程施工进行全过程的进度计划、施工质量、安全生产文明施工等督促工作，对工程款的支付进行审核和签认；工程结算复核签认。 5.4不实行监理的，工程师的职权: 不适用 7.项目负责人姓名: 投标函所填报的建造师 职务: 项目负责人 8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备进场条件 (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：所需供电供水电讯线路承包和项目部协商解决，施工中发生的各项费用由承包方自理。(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 施工进场前。 (4)工程地质和地下管线资料的提供时间： 合同签订后由发包人提供 (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 施工许可证及其他报批、备案手续等委托承包人办理，费用由承包人承担，在投标报价中予以考虑，其审批手续的报批时间必须以不影响整个施工为限。(6)水准点与座标控制点交验要求： 开工前完成交验 (7)图纸会审和设计交底时间: 根据承包方进度另行通知。 (8)协讨处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 发包人协调处理施工场地周围地下管线，承包人负责保护。根据费用发生起因，双方协商解决。(9)双方约定发包人应做的其他工作：发生时另行协商解决 8.2发包人委托承包人办理的工作： 9.承包人工作 9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:(1) 需自设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不适用(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间: 开工前提供工程的施工进度(投资)计划表；每月25日前提供由监理工程师认可的当月实际完成工程量月报表。(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:提供和维修 非夜间施工使用的照明、围栏设施、负责安全保卫，并承担费用。 (4) 向发包人和监理提供的办公和生活房屋及设施的要求:费用由承包人承担。 (5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 按现行国家政策法规及地方补充条例规定办理有关手续，其费用由承包人在结算时，以联系单的形式经发包人书面确认后计入施工费用。(6) 完工工程成品保护的特殊要求及费用承担: 在施工期间承包人应配合发包人确保施工场地及邻近原有建筑及电气设备和其他地上地下管线的安全工作。 (7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 承包人应配合发包人施工场地地下管线和邻近建筑物和构筑物及古树名木的保护工作。（8）施工现场清洁卫生的要求：承包人应配合发包人做好现场清洁卫生工作。 (9) 双方约定承包人应做的其他工作： 安全生产、文明施工；并做好施工现场交通秩序维护，所需费用由承包方承担。发包人不提供办公和生活房屋及设施，如有需要，投标人自行考虑。 （10）施工期间所需要的供水、供电接口要求： 由总承包方提供 （11）施工合同签订后要求：承包方和发包方签订施工合同后须在7天内进场开始该项目施工 （12）关于此项目一期施工组织方案要求：承包方在进行一期施工时，必须为此项目二期施工预留接口，以便一期工程和二期工程相衔接。三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间： 合同签定后七日内。 工程师确认的时间： 提供后八天内，审核、批复和回函 10.2群体工程中有关进度计划的要求： 无 13.工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式提前通知承包人，推迟开工日期。竣工日期作相应在顺延，但发包人不对承包人因此造成的损失进行赔偿。四、质量与验收 按质量验收相关标准及规范执行 17.隐蔽工程和中间验收： 按通用条款、相关标准及规范执行 17.1双方约定中间验收部位： 按相关标准及规范执行 19.工程试车19.5试车费用的承担：五、安全施工必须按照安全施工规范要求做好现场安全防护工作，及时作好安全宣传工作。六、合何价款与支付23.合同价款及调整23.2本合同价款采用 （1） 方式确定。(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：除设计和签证变更外均不再调整。风险费用的计算方法： 自行考虑，已包括在投标报价内 风险范围以外合同价款调整方法：工程设计和签证变更引起的工程量增减按标文规定调整， (2)采用可调价格合同，合同价款调整方法: 不适用 (3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定: 不适用 23. 3双方约定合同价款调整按下列方法进行:(1)设计和签证变更引起新的工程量项目，其相应单价的确定方法为：A合同中有类似清单项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定。B合同中没有类似清单项目单价的，可参考新增项目计价规定执行。(2)由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原单价为基础，仅就变更部分相应子目调整单价。(3)设计和签证变更引起工程数量增减，应执行原有单价。 (4) 如个别项目单价超过市场价10%及以上的，日后其因工程量变更增加部分按招标文件对工程设计和签证变更新增项目的计价要求重新组价，减少部分按中标价进行退价。23. 5其他23. 6合同价格调整程序(1)承包人应在合同约定的工程价款调整事项发生后的14天（或合同约定期限）内，并结合工程价款结算支付办法，向招标人提出合同价款调整报告，报告应说明价款调整的理由，工程量及单价计算的依据，调整合同价款的金额等。逾期未提出合同价款调整报告的，则视为该事项不涉及合同价款调整。(2)招标人或委托的咨询单位工程师在收到合同价款调整报告之日起14天（或合同约定期限）内予以审核并答复。逾期不答复的，自合同价格调整报告送达之日起14天（或合同约定期限）后视为该报告已被确认。23. 7对于今后的办理竣工结算时，对于某些项目结算方法有争议的，应参照本招标文件的有关规定条款的原则办理。23. 8工程新增项目（包括暂定综合价项目）的计价规定工程规费及税金安装工程按浙江省建设工程施工费用定额（2010年版）规定执行，土建工程按浙江省建设工程施工费用定额（2010年版）规定执行。23. 9工程量清单中未提供的新增项目的工程造价按上述规定计算作为新增项目的工程结算造价。24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:本合同生效之日起 叁 天内，发包人向承包人预付工程承包款的30 %，计人民币 万元整。扣回预付工程款的时间、比例: 双方协商 。26.工程款(进度款)支付。双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：1、变压器、配电柜等全部设备到现场后10日历天内，支付合同总价款的60 %；工程竣工验收合格通电后 30 天内，发包人根据协商变更的工程情况进行工程结算，付至结算价的95%；余款结算价的5%作为质保金。二年保修期到期后，工程没质量问题一次性归还承包人质量保证金。七、材料设备供应27.发包人供应27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与一览表不符： 不适用 (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: 不适用 (3)承包人可代为调剂串换的材料： 不适用 (4)到货地点与一览表不符： 不适用 (5供应数量与一览表不符： 不适用 (6)到货时间与一览表不符： 不适用 27.6发包人供应材料设备的结算方法：28.承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：不适用八、工程变更：按招标文件要求进行 九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工后15天内提供叁套完整竣工资料及竣工图给发包人 32.6中间交工工程的范围和竣工时间： 按相关规定执行 32.7其他： 33 工程质量保修范围、期限和责任：见本招标文件中的“工程质量保修书”。十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下，本合同通用条款第22.2条约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款协商解决 双方约定的发包人其他违约责任: 双方协商解决 35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:承包人违约承担的违约责任: 因承包人原因不能按协议书中约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期按时竣工的责任；每延期1天，罚款额按照中标总额的0.1%延期赔偿费的最高限额为合同价款的3% ，一旦达到最高限额，发包人可考虑立即终止合同，并要求承包人赔偿相应经济损失，发包人也可以要求承包人继续履行合同，并要求承包人赔偿相应经济损失。承包人违约应承担的违约责任: 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还必须支付合同价款5%的违约金，承包人仍需继续返工直至合格，由此造成的工期损失由承包人负责，工期不顺延，并由承包人承担由此造成的一切费用。双方约定的承包人其他违约责任: 本工程的合同履约保证金为合同价的10%，其中项目负责人履约担保占合同履约保证金20%，项目负责人实行一贯制，且不得中途调换；项目负责人不得在中途、随意调换，如因特殊情况，必须经发包人同意后方可调换，若发包人同意调换后，发现承包人以弄虚作假的方式骗取发包人同意其调换项目负责人或者是该项目负责人在另一个工程承接业务的，发包人有权终止施工合同。 施工项目班子技术管理人员履约担保占合同履约保证金15%，要求到位率达到100%，由监理单位和建设单位组织按每月的实际日历天数考核，不到位一天罚款额占履约保证金的0.03%，施工项目班子技术管理人员有事不能到岗时的，应事先以书面的形式报监理机构或发包人，经总监或现场业主代表书面认可，否则按未到位处理，若违约累计达到合同工期的10%，则发包人有权终止施工合同或者要求承包人经济赔偿；施工项目班子技术管理人员不得在中途、随意调换，如因特殊情况，必须经发包人同意后方可调换，若发包人同意调换后，发现承包人以弄虚作假的方式骗取发包人同意其调换，发包人每发现一次罚2000元/人，并有权终止施工合同，由此造成的经济损失由承包人承担；则建设单位有权终止施工合同或者要求承包人经济赔偿。工程安全占合同履约保证金15%，若发生重大安全事故，发包人一次性扣回其安全履约保证金，并由承包人承担由此造成发包人的经济损失。文明施工履约担保占合同履约保证金10%，若发生违约，发包人一次性扣回本工程的文明措施费，并由承包人承担由此造成的经济损失。工期履约担保占合同履约保证金20%，若违约则一次性扣回其履约保证金，并执行本合同专用条款35.2（1）的规定；质量履约担保占承包商履约保证金20%，若违约，则一次性扣回其履约保证金，并执行本合同专用条款35.2（2）的规定。中标单位自中标后的一个星期内向招标人提交履约保证金。 若在到位率考核签到时，发现被人代签的，发现一次按不到位的双倍罚款，依次类推。（4）若承包人的违约金额超过履约保证金的最高金额，发包人将从工程款中扣除相应罚款款项。37争议37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：本工程采用第 1 种方式。如有争议工程施工应正常进行，承包人不得以此而停工或怠工。(1)请温州市仲裁委员