屋面防水施工合同

.屋面防水工程施工合同发包人：*承包人：*通过比选方式，甲方选定乙方成为*等屋面防水工程施工方。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及其它有关法律、法规，甲乙双方就工程相关事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程概况1、工程地点：*。2、工程名称：屋面防水工程施工。3、工程内容：*号住宅楼屋面新做防水层，面积暂计1000平方米；*号住宅楼楼屋面局部做防水，面积待定。4、工程做法：旧有防水层整理与找平；新做一层SBS改性沥青防水卷材，含细部处理、底部基层处理剂施工、附加层施工等；与本工程有关的零星工程。主材选用SBS改性沥青防水卷材，型，聚酯胎3mm厚，-20。二、开工日期及工期*号住宅楼屋面防水施工应于合同订立后5日内开工，且工期不超过15天。*号住宅楼防水施工另行商定。三、工程质量及保修1、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准的规定。经甲方验收达到合格工程质量标准，并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材（GB18242-2000)及屋面防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)，主材在进场时必须提供出厂合格证书、材料检验证书和材料样品，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。各分项工程、工序的施工，特别是隐蔽工程，必须经发包人代表检查验收后，方可进入下道工序的施工。2、本防水工程的质量保修期为5年，从竣工验收通过之日起计。承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。四、合同价款与支付方法1、合同价款：采用清单综合单价58元/平方米。本合同价格为清单综合单价，除合同约定工程内容外，与防水施工相关的材料现场转运、垃圾清运及清除等费用不再另计，承包人应承担安全生产与文明施工相关一切责任及费用。最终结算面积以竣工验收通过后经发包人确认的实做面积为准。2、工程开工前5日内，发包人预付承包人工程款人民币壹万元整（￥10000），剩余款项在工程竣工通过验收后5日内结清。3、达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。五、工程变更施工过程中，承包人无权擅自变更；承包人应严格执行发包人所出具的变更通知。工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。六、违约责任1、在施工过程中，承包人必须做好做足一切安全措施，如发生任何安全事故均由承包人承担一切责任。2、承包人所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，发包人可单方面解除合同且不需支付工程款，承包人必须向发包人支付合同总款20%的违约金。3、施工期间，承包人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何损坏现场成品行为，否则所造成的损失由承包人承担。4、承包人必须按照合同所规定的工期完工，否则每延误一天，必须向发包人支付合同总款1%的违约金。七、其他事项1、在执行合同中发生争议，双方通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院