2015一级建造师考试《工程法规》全真考题试卷二附答案

2015 一级建造师考试工程法规 全真考题试卷二附答案 一、单项选择题 (共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意 ) 1、某工程于 2009 年 3 月 15 日通过竣工验收，建设单位于 3 月 31 日办理了竣工验收备案手续。按照建设工程质量管理条例的规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是 ( )。 A.2011 年 3 月 15 日 B.2011 年 3 月 31 日 C.2014 年 3 月 15 日 D.2014 年 3 月 31 日 2、根据法律是否明文规定了一定合同的名称，合同可以分为 ( )。 A.诺成合同与实践合同 B.双务合同与单务合同 C.格式合同与非格式合同 D.有名合同与无名合同 3、甲、乙两建筑公司于 2010 年 3 月 10 日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的 50%。2011 年 6 月 22 日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔 80 万元。则下列说法正确的是 ( )。 A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利 B.因约定各自承担 50%，故乙公司只应对建设单位承担 40 万元的赔 偿责任 C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对 80 万元索赔额承担责任 D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任 4、建筑法规定， ( )应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训 ;未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。 A.县级以上人民政府 B.施工企业 C.建设单位 D.县级以上人民政府建设行政主管部门 5、取得劳务分包资质的企业，可以承接 ( )或专业承包企业分包的劳务作业。 A.监理单位 B.分包单位 C.设计单 位 D.施工总承包企业 6、关于总承包企业资质管理的表述中，不正确的是 ( )。 A.我国对工程总承包设立专门的资质 B.工程勘察、设计、施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联合总承包 C.承接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业 D.凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，均可依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务 7、李某今年 51 岁，自 1995 年起就一直在甲企业做临时工，担任厂区门卫。 2010 年3 月 1 日，甲企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出 自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令李某结算工资走人。根据劳动合同法的规定，甲企业 ( )。 A.应当与李某签订固定期限劳动合同 B.可以不与李某签订劳动合同，因其是临时工 C.应当与李某签订无固定期限的劳动合同 D.应当与李某签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同 8、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后 2 个月内支付工程款。2009 年 9 月 1 日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会 导致诉讼时效中止的是 ( )。 A.2010 年 8 月，施工单位所在地突发洪灾， 1 个月后恢复生产 B.2011 年 6 月，施工单位所在地发生强烈的地震， 1 个月后恢复生产 C.2011 年 7 月，施工单位法定代表人生病住院， 1 个月后痊愈出院 D.2011 年 9 月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉 9、甲、乙双方签订了成套设备采购合同，合同总价为 200 万元人民币。合同订立后，甲方向乙方支付了 30 万元人民币定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还( )万元人民币。 A.30 B.40 C.60 D.200 10、下列属于无偿合同的是 ( )。 A.赠与合同 B.加工承揽合同 C.建设工程合同 D.买卖合同 11、建设行政主管部门应当自收到施工许可证申请之日起 ( )日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。 A.10 B.15 C.25 D.30 12、发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的 7 d 内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工 后发生争议的， ( )。 A.责任由发包人自负 B.责任由承包人自负 C.责任由发包人和承包人按比例承担 D.由发包人承担主要责任 13、在一般情况下，事故现场有关人员应当先向 ( )报告事故。 A.安全生产监督管理部门 B.本级人民政府建设行政主管部门 C.本单位负责人 D.负有安全生产监督管理职责的有关部门 14、关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不正确的是 ( )。 A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同 B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立 2 年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬 C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬 D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议 15、外商投资建筑业企业管理规定规定，外资建筑业企业超越资质许可的业务范围承包工程的，处 ( )。 A.工程合同价款 2%以上 4%以下的罚款 B.工程合同价款 5%以上 10%以下的罚款 C.工程合同价款 2%以上 4%以下的罚款并降低资质等级 D.工程合同价款 5%以上 10%以下的罚款并吊销资质证书 16、下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是 ( )。 A.调解和好的离婚案件 B.调解维持收养关系的案件 C.能够即时履行的案件 D.调解解决租赁合同纠纷的案件 17、关于行政诉讼主要特征的表述中，不正确的是 ( )。 A.行政诉讼的被告与原告是恒定的 B.行政诉讼的原告与被告可以互易诉讼身份 C.行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关依法行政的功能 D.行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行 政行为时与公民、法人或其他组织发生的争议 18、 2009 年 6 月 20 日，某建筑工程公司的工人甲在工作期间被高空落下的钢筋砸伤，甲就身体受到伤害的赔偿要求，应在 ( )之前向该建筑工程公司提出。 A.2010 年 6 月 21 日 B.2011 年 6 月 21 日 C.2012 年 6 月 21 日 D.2013 年 6 月 21 日 19、某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求， ( )。 A.应 予支持 B.不予支持 C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持 D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持 20、设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起 ( )年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。 A.1 B.2 C.3 D.4 21、甲、乙双方于 2009 年 3 月 10 日签订了一份施工合同。 2009 年 3 月 20 日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加支 出近 30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国合同法的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在 ( )之前向法院或仲裁机构申请。 A.2009 年 3 月 10 日 B.2009 年 3 月 20 日 C.2010 年 3 月 10 日 D.2010 年 3 月 20 日 22、在某项目的评标中，某施工单位的投标报价为 5000 万元人民币，考虑其工期提前获得优惠 200 万元人民币，评标价为 4800 万元人民币。该施工单位中标后，招标人要求其压低报价，出于长期合作等因素的考虑，施工单位同意了招标人的要求，双方按照4900 万元人 民币的价格另外签订了一份施工合同。双方后来因工程款结算产生纠纷，施工单位将招标人诉至法院，根据有关司法解释，该工程的竣工结算价格应为 ( )万元人民币。 A.4700 B.4800 C.4900 D.5000 5 000 23、最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定规定，证据交换应当在 ( )的主持下进行。 A.仲裁员 B.审判人员 C.人民法院院长 D.书记员 24、使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在 ( )万元以上的，必须进行招 标。 A.50 B.100 C.200 D.3000 25、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起 ( )日内，向备案机关提交工程质量监督报告。 A.5 B.7 C.10 D.14 26、建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 ;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经 ( )认可。 A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.工程所在地人民政府建设行政主管部门 27、下列事故中，不属于较大事 故的是 ( )。 A.造成 3 人以上 10 人以下死亡的事故 B.造成 10 人以上 50 人以下重伤的事故 C.造成 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故 D.造成 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故 28、法人进行民事活动的物质基础是 ( )。 A.依法成立 B.有必要的财产或者经费 C.有自己的名称 D.能够独立承担民事责任 29、在民法通则对民事权利的分类中，只有 ( )具有财产权和人身权的双重属性。 A.知识产权 B.劳动权 C.债权 D.物权 30、建筑业企业资质管理规定中规定，对在资质有效期内遵守有关法律、法规、规章、技术标准，信用档案中无不良行为记录，且注册资本、专业技术人员满足资质标准要求的企业，经资质许可机关同意，有效期延续 ( )年。 A.3 B.5 C.6 D.7 31、全国重点文物保护单位的建设控制地带，经 ( )批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。 A.县级以上地方人民政府 B.社区的市级人民政府 C.省、自治区、直辖市人民政府 D.国务院 32、根据建设工程安全生产管理条例的规定，管理人员和作业人员每年至少进行 ( )次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。 A.1 B.2 C.3 D.4 33、临时性的行政许可实施满 ( )需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。 A.3 个月 B.1 年 C.9 个月 D.6 个月 34、抵押担保的范围包括 ( )。 A.主债权及利息和违约金 B.损害赔偿金和实现抵押权的费用 C.主债权及利息、违 约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用 D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用 35、文物保护法规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在 24 h 内赶赴现场，并在 ( )日内提出处理意见。 A.7 B.10 C.14 D.20 36、某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白 合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为 ( )合同。 A.效力待定 B.无效 C.可撤销 D.有效 37、招标投标法规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处 ( )的罚款。 A.2 万元以上 10 万元以下 B.5 万元以上 25 万元以下 C.10 万元以上 30 万元以下 D.20 万元以上 50 万元以下 38、根据建设工程质量管理条例的规定， ( )应当将施工 图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门审查，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。 A.监理单位 B.设计单位 C.建设单位 D.施工单位 39、行政复议机关应当在受理行政复议申请之日起 ( )E1 内作出行政复议决定。 A.15 B.30 C.45 D.60 40、根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位的 ( )应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。 A.主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全生产管理人员 D.安全生产管理人员 41、中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其 ( )参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。 A.1 年至 3 年内 B.2 年至 5 年内 C.3 年至 7 年内 D.终身 42、关于人身保险合同的表述中，不正确的是 ( )。 A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同 B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况 C.投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费 D.保险人 对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付 43、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为 2011 年 4 月 1 日。由于建设单位逾期未予支付，施工单位于 2011 年 8 月 1 日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。那么，施工单位的诉讼时效期间届满的时间为 ( )。 A.2012 年 4 月 1 日 B.2012 年 8 月 1 日 C.2013 年 4 月 1 日 D.2013 年 8 月 1 日 44、关于变更劳动合同时注意事项的表述中，不正确的是 ( )。 A.劳动合同的变更可以采用口头形式 B.不得违反法律法规的强 制性规定 C.必须坚持平等自愿、协商一致的原则，即须经用人单位和劳动者双方当事人的同意 D.必须在劳动合同依法订立之后，在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行 45、甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下列说法中，正确的是 ( )。 A.该合同属于租赁合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效 B.该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式， 甲、乙的行为无效 C.甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立 D.甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施工企业的实际履行，续期租赁合同成立 46、下列选项中，由当事人协议选择管辖法院的是 ( )。 A.甲公司与乙公司因建材买卖合同产生的纠纷 B.甲公司与丙公司因土地使用权权属产生的纠纷 C.甲公司与丁公司因不动产买卖合同产生的纠纷 D.甲公司与戊公司侵权行为产生的纠纷 47、环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起 ( )日内，完成验收。 A.30 B.45 C.60 D.90 48、财产所有权的权能中， ( )是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。 A.收益权 B.处分权 C.使用权 D.占有权 49、甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则施工企业的损失应当 ( )。 A.甲公司承担 B.乙公司承担 C.施工企业承担 D.甲公司和乙公 司连带承担 50、 2009 年 2 月 2 日，甲与乙签订了一份租赁合同，合同中约定：甲将自己唯一的挖掘机租给乙，租期为 2009 年 3 月 1 日至 2010 年 3 月 1 日。但是在 2009 年 2 月 25 日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为 2009 年 2 月 25 日至 2009 年 6 月 25 日，则 ( )。 A.甲要承担缔约过失责任 B.乙在 2009 年 2 月 25 日即可要求甲承担违约责任 C.乙在 2009 年 3 月 1 日方可要求甲承担违约责任 D.乙在 2010 年 3 月 1 日方可要求甲承担违约责任 51、招标投标法规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标 ( )。 A.无效 B.有效 C.效力待定 D.可撤销 52、根据我国合同法的规定，建设工程施工合同不属于 ( )。 A.双务合同 B.有偿合同 C.要式合同 D.实践合同 53、根据合同法的规定，下列行为属于可撤销合同的是 ( )。 A.以合法形式掩盖非法目的 B.因欺诈胁迫而订立的合同 C.违反法律、行政法规的强制性规定 D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同 54、民事诉讼中，不属于不能单独作为认定案件事实的证据是 ( )。 A.存有疑点的视听资料 B.有正当理由未出庭作证的证人证言 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 55、刑法规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处 ( )年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 A.3 B.4 C.5 D.7 56、房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定中规定，下列试块、试件和材料无需实施见证取样和送检的是 ( )。 A.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 B.用于承重结构的混凝土试块 C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 D.用于非承重结构的混凝土中使用的掺加剂 57、根据民事诉讼法的规定，下列不属于证据种类的是 ( )。 A.律师代理意见 B.书证 C.视听资料 D.勘验笔录 58、甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同 ，合同规定由甲公司预先垫付 20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应 ( )。 A.对该诉讼请求予以支持 B.对该诉讼请求不予支持 C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持 D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持 59、监理人应在计划开工日期 ( )d 前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。 A.7 B.5 C.3 D.10 60、代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被称为 ( )。 A.委托代理 B.复代理 C.指定代理 D.法定代理 61、项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由 ( )承担违约责任。 A.项目经理 B.建立单位 C.项目主要负责人 D.施工企业 62、按照节约能源法、循环经济促进法的规定，主要的节能激励措施不包括 ( )。 A.信贷支持 B.税收优惠 C.价格政策 D.加强监管 63、招标投标法规定，必须进行 招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目 ( )的罚款。 A.成本金额 5 以上 10 以下 B.合同金额 5 以上 10 以下 C.成本金额 10 以上 20 以下 D.合同金额 10 以上 20 以下 64、某项目在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措施，致使邻近的甲单位印刷设备基础倾斜，因此造成甲单位损失了 8 万元人民币，根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，甲单位 ( )。 A.只能自行承担这一损失 B.可以要 求施工单位赔偿 C.应当要求监理单位赔偿 D.应当要求设计单位赔偿 65、注册建造师管理规定中规定，建造师注册有效期满需继续执业的，延续注册的，有效期为 ( )年。 A.1 B.2 C.3 D.5 66、某承包单位以建设单位不及时支付工程款为由，请求将所建造的房屋拍卖并就所得款项优先受偿。但是，某银行也以建设单位已经用此房屋作为抵押物，对贷款作了抵押，而请求就拍卖所得款项优先受偿，则 ( )。 A.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过 6 个月，则优先支付给承包单位 B.应该优先支付给承包单位 C.应该优先支付给银行 D.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过 6 个月，则优先支付给银行 67、造成大气污染事故的企业事业单位，由所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门根据所造成的危害后果处直接经济损失 50%以下罚款，但 ( )。 A.最低不得低于 10 万元 B.最低不得低于 20 万元 C.最高不超过 50 万元 D.最高不超过 80 万元 68、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式 为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是 ( )。 A.丙公司应代甲清偿 B.乙可要求甲或丙清偿 C.只能由甲先行清偿 D.不可能由甲或丙共同清偿 69、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标投标过程中的行为，下列说法中，正确的是 ( )。 A.投标人购买招标文件，属要约行为 B.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请 C.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为 D.投标人参加现场考察，属要约行为 70、对申请注册 的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起 ( )个月内审查完毕，符合商标法有关规定的，予以初步审定公告。 A.6 B.9 C.12 D.18 二、多项选择题 (共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分 ;少选，所选每个选项得 0.5 分 ) 71、某高层住宅工程结构设计合理使用年限 50 年，屋面防水为一级，设计使用年限15 年，工程于 2010 年 8 月 5 日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律法规要求的有 ( )。 A.基础工程的保修期限为 50 年 B.屋面防水工程的保修期限为 8 年 C.供热系统的保修期限为自 2010 年采暖期起，到 2011 年采暖期结束日止 D.设备安装工程的保修期限为 1 年 E.电气管线工程的保修期限为 2 年 72、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有 ( )。 A.应当向登记机构申请变更登记 B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同 C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同 D.附着于该土地上的建筑物、构筑物 及其附属设施分开处分 E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限 73、工程监理的依据包括 ( )。 A.建筑法、合同法 B.设计文件 C.有关技术标准 D.监理合同 E.建设工程承包合同 74、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括 ( )。 A.供水、供电、供气、供热等市政工程项目 B.科技、教育、文化等项目 C.体育、旅游等项目 D.卫生、社会福利等项目 E.使用各级财政预算资金的项目 75、建设工程质量管 理条例规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取 ( )等形式，对建设工程实施监理。 A.旁站 B.巡视 C.重点抽查 D.专项检查 E.平行检验 76、城市地下管线工程档案管理办法规定，建设单位在地下管线工程竣工验收备案前，应当向城建档案管理机构移交的档案资料包括 ( )。 A.住宅质量保证书 B.竣工图 C.地下管线竣工测量成果 D.施工文件、竣工验收文件 E.地下管线工程项目准备阶段文件 77、行政诉讼法规定，法院受理公民、法人和其他 组织对 ( )等具体行政行为不服提起的诉讼。 A.对限制人身自由不服的 B.认为行政机关违法要求履行义务的 C.对国防、外交等国家行为不服的 D.认为行政机关没有依法发给抚恤金的 E.对行政机关工作人员任免决定不服的 78、用人单位如果 ( )，不影响劳动合同的履行。 A.变更名称 B.变更法定代表人 C.宣布破产 D.变更主要负责人 E.变更投资人 79、根据招标投标法的规定，招标方式可分为 ( )。 A.强制招标 B.自行招标 C.邀请招标 D.委托招标 E.公开招标 80、法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，而非企业法人又包括 ( )。 A.国内法人 B.行政法人 C.外国法人 D.事业法人 E.社团法人 81、国务院建设主管部门负责实施 ( )的许可。 A.施工总承包序列特级资质、一级资质 B.铁路、民航方面的专业承包序列一级、二级资质 C.水利、交通、信息产业方面的专业承包序列一级资质 D.公路交通工程专业承包不分等级资质、城市轨道交通专业承包不分等级资质 E.专业承包序列三级资质 82、知识产权的法律特征体现在 ( )。 A.专有性 B.地域性 C.期限性 D.独立性 E.财产权和人身权的双重属性 83、投标保证金除现金外，可以是 ( )。 A.银行保函 B.银行汇票 C.现金支票 D.保兑支票 E.实物 84、对工程建设强制性标准的监督机构中，下列叙述错误的是 ( )。 A.建设项目规划审查机关应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督 B.建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的 情况实施监督 C.工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督 D.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式 E.施工图设计审查单位应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督 85、在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧 ( )以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 A.沥青、油毡 B.橡胶、塑料 C.皮革 D.垃圾 E.木材 86、 地役权合同一般包括 ( )等条款。 A.合同的公证机关 B.供役地和需役地的位置 C.利用目的和方法 D.利用期限 E.费用及其支付方式 87、国家融资项目的范围包括 ( )。 A.使用国家发行债券所筹资金的项目 B.使用国家政策性贷款的项目 C.使用外国政府及其机构贷款资金的项目 D.国家授权投资主体融资的项目 E.使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目 88、依据建设工程质量检测管理办法明确规定，检测机构应当将检测过程中发现的 ( )违反有关法律、法规 和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。 A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.设计单位 E.勘察单位 89、物权受到侵害的，权利人可以通过 ( )等途径解决。 A.仲裁 B.调解 C.诉讼 D.行政机关 E.恢复原状 90、根据工程建设行业标准管理办法的规定，下列工程建设行业标准属于强制性标准的是 ( )。 A.工程建设勘察、规划、设计、施工 (包括安装 )及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准 B.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准 D.工程建设重要的行业专用的信息技术标准 E.工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准 91、合同法规定，有 ( )情形之一的，合同的权利义务终止。 A.债务已经按照约定履行 B.债务履行期限延长 C.债务相互抵消 D.债务人依法将标的物提存 E.债权债务同归于一人 92、仲裁法律的基本制度包括 ( )。 A.协议仲裁制度 B.回避制度 C.或裁或审制度 D.公开审判制度 E.一裁终局制度 93、根据合同法的规定，以下属于导致合同无效的原因有 ( )。 A.损害社会公共利益 B.违反法律、行政法规的一般性规定 C.以合法形式掩盖非法目的 D.一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益 E.一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益 94、关于缺陷责任期确定的表述中，正确的有 ( )。 A.缺陷责任期一般为 3 个月、 6 个月或 12 个月 B.缺陷责任期从工程通过竣 (交 )工验收之日起计 C.缺陷责 任期可由发承包双方在合同中