劳务大清包协议书XX国际城合同

1建设施工劳务大清包协议书发包人（甲方）承包人（乙方）根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实、信用的原则、关于项目建设工程扩大劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容11工程名称施工地点12工程概况13承包方式包基础及主体人工、内外抹灰、地坪、屋面、含周转材料（木方、模板、大刀片）及机械设备（搅拌机、切断机、弯曲机、调直机等中、小型机具、包辅材、包进度、包质量、包含胶条、胶带、铁丝铁钉）。14分包工程量总分包工程量栋，约万平方。15分包内容基础工程、主体结构、内外粉刷的工程扩大劳务辅材和机械设备及中小型机具的包干，施工图纸上的全部土建工程内容（不含基础开挖、还土、防水、保温、油漆、刮白、涂料、内外镶贴、水、电、暖、消防、道路、临设等）。216具体范围包括木工A、图纸设计范围内的所有模板工程（图纸变更增加的工作量另计价），含木工模板翻样、制作、放小线、定位筋制作、焊接、立模、钢管排架搭设（钢管、扣件乙方供）、模板安装、拆除、起钉、结构预留洞口、清理归堆、刷脱模剂等），包括穿墙螺杆二次利用的螺丝整理、螺母利用、塑料垫片（止水螺杆甲供）。负责拆模后的一系列清理卫生工作及上级主管部门检查前的清理（落手清理不及时的，不管哪个工种，项目部将以两倍的价线安排其它人员清理，其费用在各工种工程款中扣除）。B、场内材料的水平、重直运输工作及模板、自用的钢管、扣件等材料的清理，按指定地点归类堆放整齐。C、负责木工所有材料的卸车及拆模后的转运，负责一次结构柱脚与墙板根部的清理，包括后浇带的拦堵以及后期的支、拆、清理工作。D、自带木工所有机构、并配合项目部施工员放线、测量以及加工基槽防护木桩等。17钢筋工分项工程A、施工机具施工中必须用的机构设备（含电缆）及钢筋的所有附属材料扎丝、钢丝绳、电焊条、切割片。B、材料现场的装卸、材料的水平与垂直运输、圆盘拉直。C、图纸设计范围内的所有钢筋工程（有变更的工作量另计），钢筋验收上架、翻样、制作成型、绑扎、拉墙筋制作和预埋，垫块3制作和安装。C、基础施工中乙方必须派一个人员配合甲方放线。18瓦工分项工程A清槽回填人工的配合及夯实、梁、柱、板的浇筑、砌墙、内外墙体的粉刷，及公共部位整体工程设计范围内的瓦工工程（图纸变更增加的工作量另计），包工不包料，工地上在无增加工作量的情况下，不存在用工签证。19现场施工、生活用水、电费用由甲方承担（甲方提供食堂、宿舍、厕所、浴室）。110乙方进场的机具及材料均由乙方自行采购或租赁，费用均已包含在乙方承包价格内，甲方为乙方无条件担保在本工地上所用的材料及租赁材料。111以下工程内容不在乙方范围内消防安装工程、机构土方工程、防水工程、门窗工程、栏杆工程、幕墙工程、外保温及内外墙涂料、内外瓷砖、大白浆、二次装修，烟道安装、室外园林及景观配合工程。第二条乙方根据现场情况按甲方要求安排劳务作业人员第三条合同工期开工日期2017年月日（月日）（以甲方书面通知为准）竣工日期年月日第四条合同价款441合同价款为元/，（税后价需开劳务发票，甲方另加实际税率）。42本工程平方计算方式按实际施工的建筑面积计算平方（基础不算平方，正负零以下超过两米五深度的工作量另行按标准层的一半计算建筑面积）。第五条本合同总价的结算和支付。51根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，乙方安排作业人员完成作业内容，并取得有效的局面签证单据制表人工结算书。52有效的完工进度结算资料及书面洽商变更、签证资料等。53乙方对完成的工作量报予核实，确认并同履行书面结算手续，即乙方将前期完成工程量的单位及面积报至甲方审核，经项目部审核后的预算报公司核准，然后送公司财务付款。54甲方收到预报七个工作日内不进行核实签证的视为认可。55本工程为单体框剪结构，甲方支付乙方劳务费按每月已完成工程量的支付，施工至单栋主体封顶时支付已完成工程量的，内外粉刷结束验收合格付至已完工程量合同价款的工程款给乙方。余作为保修金，完工满一年后无息结清。）56特别约定甲乙双方即承担各自的违约责任。（甲方不按期付款属违约责任之内）乙方因工人生活费和打架、闹事及质量问题，甲方有权清退乙方离场，乙方所做工程量及因甲方原因造成乙方退场，依据约定的5条款执行。57关于付款节点中工程款支付的标准明确为主体一次结构为元/平方，砌墙部分为元/平方，粉刷部分为元/平方，剩余元/平方保修金，按约定满一年无质量问题无息一次性结清。第六条安全施工，重大伤亡及其它安全事故处理61甲乙双方必须贯彻执行国家和政府行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。62发生重大伤亡及其它安全事故，甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。63按照有关规定，甲乙方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任，甲方乙方不论责任方属谁（乙方保底2万，超出部分甲方90，乙方10）。64对本工程的安全生产标准，创文明工地，双方协定1、无重大伤亡事故和机构设备事故。2、承担因自身原因违章作业造成的事故责任约定按本合同（63）各自承担。3、严格遵守安全技术操作规程、法律、法规和现场安全管理制度以合同安全管理协议为准。第七条工程质量、验收与保修671工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标，甲方指令和国家及当地政府验收规范，标准之间有差异或不一致的乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。72乙方必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图，组织施工，在施工中发现有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工，因甲主原因造成容工的，由甲方予以补偿，因乙方原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方承担。73分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量验收标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后15日内甲乙方共同办理书面验收手续。74质量标准约定1、工程质量确保达到新验收合格标准。2、因乙方原因竣工工程达不到合格标准，甲方不予结算。由乙方承担全部违约责任的处罚。3、严格按国纸、按国家规范验收、规范施工与检查，确保优良率达95以上，一次合格率100。4、施工中违规操作按约定处罚。5、施工发生返工，如乙方的原因，则反工部分的人工费、材料费由乙方自己承担，由此造成的工期延续由乙方承担，反之如甲方的原因造成的返工费用由甲方负担，且工期顺延。第八条工期延误85以于以下原因造成完工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。1、因战争、动乱、自然灾害或非甲方责任造成的爆炸、火灾等7不可抗车。2、乙方书面申请，但仍未能从甲方获得施工必须的指示，工程材料、图纸，致使施工不能正常。82乙方在上述情况7日内就延误内容和因此产生的经济损失向甲方代表提出书面报告，甲方应于7日内就延长完工日期和赔偿事宜给予书面答复，乙方逾期未提出书记面报告的，视为其放弃此项权利，甲方逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。83非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的双方约定，因乙方原因不能完成合同工期，由乙方承担由此引进技术的各类处罚，如乙方工期提前，甲方应给予奖励。第九条材料机具的供应与管理91本工程由甲方提供的设备为无92乙方自备的工具及材料为搅拌机中小型机具、辅材、辅料，双方确认防护用品，防护手套、防护眼镜、工作服、口罩。第十条甲方的权利及义务101负责提供场地、道路、水电、临设设备等具备施工条件的工程施工现场，组织与协调技术、质量、安全等方面的交底及监督。102负责于2016年月日提供施工图3套，提供必要的技术资料和办理施工洽商协调（乙方须保持图纸的完整性）。103负责材料供应钢材、商混、砖头、水泥、黄沙、石子等建材。并为乙方现场用的模板木方、钢管、塔吊、人货电梯提供担8保。104负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计和总的工期按制计划，审查乙方编制的详细施工工作出计划，解决存在或发生的技术问题。105负责及时组织工程的验收工作。106甲方施工代表为，负责日常施工的管理，协调工作、人事如有变动，甲方应提前5日通知乙方。107因甲方原因（手续不齐全，供应的材料跟不上，不按合同结算付款，以前遗留的问题等）造成乙方停工、误工、窝工的。甲方按乙方现场人员实际人数（备案的），不论行管人员、大小工每人每天补300元，每天给付，超过一周的机械，租赁材，租赁费等相关费用全由甲方赔付给乙方。108甲方完成施工前水、电、路通、电线、电缆送至二级配电箱，二级配电箱以下的由乙方负责，甲方提供乙方人员的宿舍、上下床铺、灶房、厕所、冲凉房、办公室、休息室、材料库、工具库（内部设施由乙方自理）。第十一条乙方的权利和义务111乙方对其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁，对作业人员登记注册（姓名、年龄、籍贯、工程及身份证复印件、联系方式）。112必须每月安完成量做资料表，生活费及工资发放清单，要9与在本工地登记造册的人员相符，如有因乙方原因民工投诉安全发生，乙方承担违约处理发生的一切费用。113乙方必须保证人员的相对稳定，不能随意变更备案人员，变动率小于10，要专人负责安全、质量。114乙方确认（）为施工代表，负责日常施工的管理，协调工作。第十二条违约责任121由于甲方原因造成停工、窝工的应按实际情况向乙赔偿损失，办理书面洽商手续作为决算依据，甲方任务不足或因故不能履行合同时，按双方约定的条款执行后可提前终止合同，由于甲方人员指挥错误造成的返工，乙方的经济及相关责任由甲方承担。122因甲方原因造成的提前退场，甲方按该项目总建筑面积的平方乘以45元/的价格回收乙方所进场的材料（租赁物除外），双方无需交接材料的数量、质量（总建筑平方乘以45元）支付给乙方，并支付该项目实际发生的人工费、误工费、机械设备的租赁费（凭租赁公司与乙方的合同及清单），支付乙方为该项目与第三方签订合同的违约责任费用，以及支付本项目合同约定的乙方利润（按合同总标的10计算乙方的公司利润）。123乙方单体具备验收交付条件时，甲方必须在七天内办齐一切手续，确保一次性拆除塔机，过期租赁费、误工费由甲方承担。124因乙方原因造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担，因乙方自身原因造成的退场，甲方只支付乙方付不超出合10同约定之外已完实际工作量的人工费，乙方自带的机具及租赁物资除外，所有的材料（木方、模板、小辅材）全部无偿留给甲方免费使用。第十三条合同争议的解决在合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成可向相关部门申请调解，当事人有一方不愿和解，调解或调解不成的，甲乙双方有权在各自的地方人民法院诉讼（若有一方已先起