（完整版）给排水合同（范本）

1、本word文档可编辑修改 建筑建筑污水处理、消防、配电、给水排水施工 合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用 的原则，双方就本协议。污水处理、消防、配电、给水排水工 程施工 事项协商一致，特订立一、工 程概况：1、工 程名称：污水处理、消防、配电、给水排水2、工 程地点：3、工 程期限：天41、工 程施工 工 期：自甲方通知进场施工 开始计算工 期，总工 期天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日元违约金。42、在施工 过程中，如遇下列情况则顺延工 期，具体顺延期限通过双方及时协商，并以书面形式确定：421因自然灾害或人力

2、不能抗拒 的原因被迫停工 者；422因甲方提出 的工 程变更以至延长工 期者；423因甲方原因造成乙方被迫停工 或不能顺利施工 者。5工 程承包方式：本工 程采用施工 总承包，并采用固定总价包干，包工 包料。6工 程价款：人民币（大写）。二、甲乙方工 作：1、甲方工 作。1.1施工 场地具备开工 条件；1.2外部施工 环境协调，内部工 程质量、安全、进度管理；2、乙方工 作。2.1厂区管网（污水处理、厂区消防、配电、给水）2.1工 程成品保护、施工 场地周围建筑物、地下管线保护；关注我 实时更新 最新资料 建筑2.2保证施工 场地整洁，遵守建设工 程安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工

3、 ，采取必要 的安全防护措施，消除事故隐患，如发生安全事故，处理费用，均由乙方自负；其一切责任及费用，包括事故2.3服从甲方项目部和现场监理工 程师 的监督、管理，及时提供进场材料设备出厂证明、合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等 的报验。2.4施工 材料见附页三、工 程结算及付款方式：1、付款方式11、根据施工 图，实行总价包干，单价不调整，施工 时工 程量有变动 的，按规定调整。12、进场施工 付合同造价50 %1、3、工 程完成 100，付合同造价 的14、工 程竣工 验收合格再付至合同造价 的30,；15；15、质保期结束后付合同造价 的5；四、工 程技术要求1、给水排

4、水、室外化粪池施（见工 艺流程）、厂区消防、污水处理、配电按国家技术要求施工 （厂区消防必须经消防验收合格）。五、工 程质量及验收标准：1、乙方应有关规范施工 ，并确保验收；2、乙方应确保所提供 的材料满足图纸和投标书中材料清单中注明 的规格、品牌、产地要求 的合格品；3、乙方施工 期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况 的，甲方有权要求乙方停工 整改、缓发工 程进度款，情节严重 的甲方有权勒令乙方无条件退场，成一切损失。并承担由此造六、工 程保修：1、保修内容：所施工 的全部内容；2、保修期：土建工 程保修一年；水电设备保修一年。 建筑3、保修责任：在保修期间发生由于乙方施

5、工 质量或绿化苗木出现 的问题由乙方负责维修并赔偿造成 的损失，如使用不合格材料，乙方承担造成所有经济损失。七、违约责任：1、乙方未按清单所示 的产品名称、型号、规格、品牌、产地等提供，私自变更 的，甲方有权拒收设备并要求乙方偿付货款总值50 % 的违约金。2、乙方施工 期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求 的，甲方有权要求乙方偿付工 程款总值50 % 的违约金，并承担由此造成 的相关损失，乙方偿付了违约金后和损失费后，不免除其他其继续按甲方要求完成工 程 的义务。3、如乙方施工 拖延导致甲方交房延期 的，由此造成 的延期交房损失由乙方予以赔偿。八、合同份数及有效期限：1、合同一式二份，甲乙双方各执一份；2、本合同自双方签字盖章之日起生效。九、附则：1、如有特别情况或未尽事宜，双方根据实际情况拟定附则条款，作为本合同之附件。2、本协议在履行过程中发生 的争议，由双方当事人协商解决，解决不成交由甲方所在地判决。3、其他未尽事宜双方可另行商定。甲方（盖章）：地址：乙方（盖章）：地址：法人代表（签字盖章）：电话：法人代表（签字盖章）：电话： 建筑建设给水、排水工 程用材料工 程名称施工 单位分项工 材料型号及规格品牌单位数量单价金额备注程给水管道消火栓系统室内给水防腐、绝热室内排水排水管道管道消防室外给水室外排水管道管道室外供热采暖设备 建筑化粪池施工 技术