2022年卷帘购销合同范本简单

1、2022年卷帘购销合同范本简单甲方：乙方：买卖双方根据中华人民共和国合同法本着平等互利，协商一致的原则，同意签订本合同。合同条款如下：第一条 标的、数量、型号、单价、商标1、商品名称：钢制防火卷帘门2、单价：_元/，规格：_米_米，合计面积25。3、合同设备单价含运输、安装调试费、保险费、装卸费、售后服务、涨价风险费并保证产品通过消防验收;4、商标：“万成”品名及相应商标图案;5、合同总价按实际结算面积以现场实际测量为准。第二条 交货期限及地点1、乙方交货的规格、数量，以买卖双方共同按实地测量的为准。2、在签订合同后乙方按甲方指定期限内交货。4、交货地点：甲方指定第三条 包装及运输由乙方承担全

2、责运输，安全抵达甲方工地现场。运输途中一切财产损失、责任事故均与甲方无关。第四条 付款方式合内签订后甲方向乙方支付_%订金，完装调试完后甲方向乙方支付合同剩余款项。第五条 质量保证乙方保证其提供的产品为全新的，未使用过的，并在技术性能与功能配置上符合产品适用标准、合同及附件的要求。第六条 质量保修1、本工程应按国家标准施工，工程材料应全部符合国家标准。调试合格后，甲方应及时给予验收，若调试合格后，方可视为合格工程。2、产品终身维护，做到及时、方便满意、无偿为用户提供服务。三包期满后凡是属质量问题乙方及时性派员处理.3、用户使用不当保修期外的故障，乙方按成本价提供零配件。4、乙方保证应急服务在_

3、小时内到位及时解决。第八条 违约责任1、双方应遵守本合同条款，如乙方不按规定施工，工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方调整、更换或停工整顿，严重时甚至终止合同。2、甲方应按本合同中规定的付款方法付款，甲方如有特殊情况提前和乙方进行协商，在协商未果之前乙方不得停工闹事等方式进行要挟。3、如甲方恶意不按规定支付工程款，乙方有追款的权利，并停止施工和保留系统工程中已完成所有工程的所有权。4、本合同在履行的过程中如遇到不可抗拒因素致使乙方未能如期履约的，不属于乙方违约行为。(不可抗拒因素必须是甲乙双方共同认可方可生效)5、违约方的其他违约责任均按经济合同法有关规定执行。6、解决纠纷的办法：若甲、乙双方

4、出现分歧，双方应以互谅互让的精神协商解决，若双方解决不了，可向当地人民法院提起诉讼。第九条 其他条款1、本合同双方签字盖章后生效;2、本合同一式两份，甲乙双方各持壹份;甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年卷帘购销合同范本简单（二）委托方(以下简称甲方)：被委托方(以下简称乙方)：依据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规，甲方委托乙方加工并安装钢质复合型防火卷帘门，双方经友好协商，达成如下合同内容，共同遵守。一、产品名称、数量、价格：产品名称：钢质复合型防火卷帘门;数量：樘(总面积约平方米，实际面积按实计算。合同价款

5、：合同总价(人民币)元，大写：_元整。注：合同价款是：电机、控制箱在内的防火卷门制作、运输、安装、调试全过程的含税价格。二、质量要求,技术标准：达到国家现行钢质复合防火卷门生产、安装规范的合格标准，并通过消防验收三、质量保证期：质量保证期一年，自消防验收合格的第二日起算。四、制作、安装期限：制作安装日历工期_天，自乙方收到合同定金之日起算，至全部安装调试完毕。五、安装地点：六、合同款支付：1、卷帘门工厂制作完毕，全部构配件运至安装现场，支付合同价款总额_%(即：元);3、安装结束后，支付合同价款总额_%(即：元);4、消防验收合格后支付合同价款总额_%(即元);5、_%余款(即：元)为质量保证

6、金，一年质保期满，无质量问题，十日内退还(不计息)。七、其他：1、乙方安装调试完毕后，甲方应在三个月内组织消防部门进行验收，如在规定时间内不能验收时，乙方所安装的产品视为合格，甲方无条件付清除质量保证金外的尾款，待甲方联系消防部门验收时，乙方及时到场进行验收，并提供相关材料，直至所安装的产品合格。2、乙方应对施工人员做好安全、文明施工教育，服从施工现场管理，承担未执行安全、文明施工的有关规定所导致的人生安全等事故责任。3、违约责任1)因甲方原因的工程停(窝)工，工期顺延;2)乙方原因造成工期延误，每延误一日，按合同总价的_%，向甲方支付工期违约金;4、本合同自甲乙双方签字盖章，乙方收到合同定金

7、后生效;保修期满，结清工程尾款后终止。5、本合同一式二份双方各执一份。6、本合同未尽事项，双方协商签订增补条款。增补条款是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年卷帘购销合同范本简单（三）甲方：地址：乙方：地址：甲乙双方根据中华人民共和国合同法，本着平等互利的原则，经友好协商，就窗帘购销事宜达成共识，签订本合同。名称数量单价总计共计金额：一、付款方式：乙方安装完毕，甲方验收合格后，乙方需提供正式发票，甲方一次性付清。二、乙方责任：窗帘的类型、规格、颜色、材质、按甲方要求的样板进

8、行生产，安装.于_年_月_日前安装完毕。三、甲方责任：1、甲方须准时向乙方支付货款。2、甲方订购后中途不得更改，如甲方中途更改，由此引起的损失由甲方增加等值经费与乙方。3、乙方于约定时间安装完毕,甲方于七个工作日内进行验收,未提出异议或逾期验收,均视为验收合格。四、违约责任：1、乙方若因自身原因而延误交付安装，每超过一天，须按合同总额_%日向甲方支付违约金。2、甲方未按时支付货款，每超过一天，须按合同总额_%日向乙方支付违约金。五、质量保证及售后服务：乙方提供窗帘部分半年免费保修,配件部分提供一年免费保修(人为损坏除外)六、补充条款：1.窗帘高度实际：_米，超过_米的高度接高度接多少算多少。七

9、、本合同一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商解决。甲方：_ 乙方：_签约代表：_ 签约代表：_电话：_ 电话：_日期：_ 日期：_公对公转帐帐户和帐号：公司名称：开户银行：帐号：2022年卷帘购销合同范本简单（四）甲乙双方经友好协商，本着互利互惠的原则，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例以及相关国家法律、法规，就_工程项目中的楼房_、_、_、_门窗制作和安装工程承包达成如下协议：一、工程承包范围和工作内容1、工程范围乙方承包甲方_工程项目中的楼房(_、_、_楼)所有房屋塑钢门窗制作和安装施工。具体项目明细以甲方招投标标书中乙方中标标的内容为准。2、施工

10、作业具体地点：3、工作内容：除非合同特别约定，乙方承包事项包括上述所列工程中的门窗原材料采购、加工、制作、运输、存放、保管、安装、竣工场地清理、项目人工管理等内容。(1)甲方应当为乙方施工提供必要的条件，包括提供相关工程资料、标书及相关文件，合同附件等相关资料、保障乙方用电、用水及场地设施需要，协调处理相邻关系等，确保乙方入住施工。(2)工程中标后，乙方接甲方通知进场前，乙方应按甲方提供的塑钢门窗设计施工图，制作室内样板，经现场监理方和甲方、乙方共同验收合格后正式施工。样板应对工程所用的材质，规格，型号，取材单位等作出简要相应说明，样板费用计入承包费，样板制作后，由三方或三方委派代表签字后定样

11、拍照留存，三方各执一份。此后施工中甲方如变更，需采取书面通知乙方，并负责乙方前期投入费用。乙方如变更，须甲方书面同意，费用由乙方负责。并报监理方备案。(3)乙方进场后，应按甲方提供的塑钢门窗设计施工图及其他书面要求，完成材料的下料、存放、保管、加工、场内外运输、安装、清场等工作内容。(4)甲方没有提供图纸或提供图纸与实际不符，以乙方实际采集数据为准。二、合同工期本工程项目工期为_日，如无特别说明，按随土建外墙施工进度完成制作安装，具体日期为：(1)门窗制作工期_年_月_日_年_月_日(2)门窗安装工期_年_月_日_年_月_日，如无特别说明，自乙方进场之日开始计算，具体进场时间以甲方书面通知为准

12、。(3)因甲方原因或不可抗力导致的停工、误工期间，应当扣除或顺延。三、工程质量和相关材质的技术要求(一)工程质量要求1、工程质量等级：_2、质量标准：双方约定塑钢门窗质量标准执行如下条款_如无明确约定按照国家标准执行3、安全质量和验收标准：塑料门窗安装及验收规程JG/T103_96和施工方提供的经建设方确认的样品，并包验收合格。(二)相关材质的技术要求1、型材2、玻璃：3、玻璃面积1.5必须使用安全玻璃,面积0.5的有框玻璃应使用安全玻璃。4、落地窗的玻璃要求5、七层以上(含七层)的外开窗玻璃要求6、五金件、钢衬：分别为_牌，符合国家新行业标准，且必须与塑钢型材匹配。7、塞缝发泡剂、密封膏、玻

13、璃胶：_牌，符合国家新行业标准，适合与塑钢门窗配用且自成体系。8、毛条、胶条：分别为牌，符合国家行业标准，材质为窗型和具体尺寸、材质要求见附图。四、工程量的确认依据及价款支付：(一)、计算依据1、门的工程量结算方式：长_高(按框中心线)结算。2、窗的工程量结算方式：按安装成型的框外围面积计算(框的长度按中到中计算)。以安装成型的门、窗外框外围净尺寸计算面积。(二)、工程价款1、本工程包工包料最后综合单价为：_元/。除非因市场价格大幅度波动双方协商一致后，可以以书面形式变更。本条所称市场价格大幅度变更是指价格突发性变动超过上年度施工区域当地市场平均价格的_%2、本工程综合单价为包含市场材料价格风

14、险和安全风险等一切费用在内的包干价，含乙方完成单位工程量所需要的材料费、材料检测费、机械费、人工费、运费、管理费、利润、税金(不含与各施工单位的配合费)、施工噪音、环境保护、安全文明生产、成品保护和场地清洁费、工程验收费、监测费等所有费用，甲方不再承担综合单价以外的任何费用。五、结算方式本工程按单栋工程进度付款。单栋门、窗框安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后_日内，付该栋工程总价款的_%，玻璃安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后_日内，付该栋工程总价款的_%，工程全部安装完毕并经相关职能部门竣工验收合格后20个工作日内办理结算，办理完结算后_日内付至该栋工程总价款的_%，余_%作为质

15、保金(质保期一年)，竣工验收合格后一年质保期内若无质量问题，甲方于一年质保期后_日内无息退还。1、乙方于合同签订之日即向甲方支付履约保证金_万元正。甲方待乙方在窗框安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后_日内无息返还。2、甲方迟延支付乙方上述工程进度款项，经乙方书面通知后，仍不支付，乙方有权采取暂停施工、要求双倍返还履约违约金、解除合同、支付合同违约金、赔偿损失、推迟交工验收等措施。3、甲方拒不交付乙方先前支付的履约保证金、质量保证金或迟延结算货款的，乙方有权留置甲方相应金额的财产予以担保。六、材料供应及相关资料准备1、本工程所需材料均由乙方购买。乙方使用于本工程的材料质量、规格应符合甲方提

16、供的塑钢门窗设计施工图要求和国家相关施工验收规范。2、甲方应当向乙方提供营业执照，法定代表人身份证明，或委托人授权委托书、项目批准证书、相关证书，施工图纸等相关资料。乙方应当向甲方提供营业执照，法定代表人身份证明，或委托人授权委托书、建筑资质证书等相关文件证件。乙方可以根据甲方要求，在所购材料进场前?日内向甲方提供产品生产厂家的营业执照、生产许可证复印件以及相关产品检验证书、合格证、实物样品原件存档资料，并经甲方检验认可。甲方在检验后?日内向乙方致函出具书面确认书并在?日内向乙方下达进场通知书。甲方不要求乙方本条第三款 所列相关资料的，乙方应当保存上述材料备查。3、乙方材料自进场之日起，应自行

17、承担保管义务，如有丢失、损等，甲方概不负责。4、经过监理方监理或甲方抽查，如乙方进场材料质量与报样不符，达不到以上规范要求的，应书面责令乙方造成停工、返工或工期延误，并有权要求乙方向甲方支付赔偿金_万元，如不足以弥补实际损失的，乙方应另按实际损失额进行赔偿且工期不得顺延。如因甲方不具备施工条件、不提供施工所必需的相关资料，不支付相应款项或其他原因造成乙方停工、返工或工期延误，则工期顺延。乙方有权要求甲方支付赔偿金_万元，如不足以弥补实际损失的，甲方应另按实际损失额进行赔偿。七、甲、乙双方职责(一)甲方职责1、提供施工电源接口供乙方使用，配合乙方协调各进场施工单位的关系，协调土建施工单位配合乙方

18、塔吊运输并指定乙方安装人员住宿地点(产生费用由乙方承担)。2、向乙方提供安装所需的标准线(包括水平线、洞口垂直中心线)。3、有权对乙方工程质量进行监督检查。但不得无故干涉乙方工作。(二)乙方职责1、乙方应根据甲方安排的施工计划按期完成约定工作内容，并遵守施工现场的各项安全文明施工制度和服从甲方现场负责人的指挥。乙方现场施工人员应具备相应的资格证书和上岗证。2、乙方应自费在甲方提供的水、电接口处安表计量，并按月向相关部门缴纳水、电费用。3、乙方在安装施工期间，应爱护施工现场，不得无故损坏甲方已完工程。如非主观故意破坏，乙方应按甲方要求予以复原或按实际损失予以赔偿。4、乙方在施工地内外的成品、半成

19、品、材料、机具、工具等的保护由乙方自行承担。5、乙方自接到甲方通知后，应于?日内派人完成工程交工、交房验收及业主验收前的清理和清洁卫生，如乙方不能及时派人清洁或不能在甲方要求的时间内清洁完毕，则甲方有权另人另行雇人进行清洁，并按_元/人工日在乙方最后的结算款中扣除。6、乙方应向甲方交付肆套装订完整的塑钢窗的竣工验收相关资料，并确保所交资料符合验收标准。7、乙方应严格按甲方提供的塑钢门窗设计施工图和已经甲方和监理方确认的样板进行施工，如在制作加工、结构连接组装等施工过程中出现弄虚作假或偷工减料等不正当行为，甲方有权调整工程量或单方终止执行本合同，由此造成的一切损失和责任均由乙方承担。8、乙方应委

20、派具备专业资质的人员为本项目的现场管理人员，并将相关资质和证照复印件交至甲方备案，指定为现场项目经理全面负责现场施工管理工作，同时向甲方出具项目经理的授权委托书。若乙方中途需更换项目经理，应向甲方及时给与书面通知，否则，乙方应向甲方支付赔偿金_元/次。八、保修服务1、对于工程竣工验收合格后一年质保期内因材料、制作、安装的质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时安排技术人员免费维修，乙方如未按要求到场维修，按_元/天向甲方支付赔偿金，赔偿金从质保金中抵扣。如乙方不能及时派人维修，甲方有权另行安排人员进行维修，产生费用在质保金中扣除。若质保金不足以抵扣的，乙方应根据实际损失数额予以补偿。2、乙方应负责

21、维修因住户使用不当造成的损坏，并仅向业主或物业公司收取材料费和适当的人工费。3、甲方或他人人为因素损坏和不可抗力因素造成损坏的，乙方不在维修之列。乙方维修按市价处理九、安全事项1、乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的各项安全管理规定和措施。2、乙方必须建立健全的班组安全组织机构，设立专职安全负责人及班组兼职安全员，保证安全文明施工。由于乙方原因造成的自身或他方人员伤亡及财产损失的安全事故，一切责任与费用均由乙方承担。3、甲方有权督促乙方定期做好班内安全教育，不定期对乙方操作人员进行本工种有关的安全知识抽查，并要求乙方更换不合格的人员4、若乙方未经甲方同意擅自拆除安全防护，乙方应向甲方支付赔偿金_元/次。5、在保质期内正常使用出现工程质量问题造成人身及财产损害，经鉴定责任属于乙方的，由乙方承担。监理不到位的，由监理方负连带责任。因甲方或他人使用不当或故意、过失行为导致损害发生的除外十、竣工验收1、乙方应随土建工程外墙施工进度同步完成所有塑钢门窗的安装、调试工作，经报请质检部门进行单体竣工验收合格及破坏性检验后_日内双方办理移交手续。工程完工交接后，发生的一切损失均由甲方负责，因甲方原因导致交接无法办理交接手续的，在工程破坏性检验合格后视为交接完毕。工程验收合格后，甲方拖欠乙方应付款项的，乙方有权迟延办理交接手续，其间发生意外损失及乙方为甲方利益而发生的费用由