墙体施工合同（4份范本）

Word———墙体施工合同（4份范本）【第1篇】墙体粉刷施工合同

2023墙体粉刷施工发包方：_________________

承包方：_________________

本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺当实施，保质保量，平安文明按期竣工，双方达成墙体粉刷施工合同及如下条款，望共同信守。

一、工程项目名称

________________办公楼外墙涂刷工程。

二、工程施工工期

自_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日，工期为_______________天竣工。（因自然灾难及不行抗力除外）。

三、承包方式

由乙方包工包料的形式自行组织施工。按每平方米_______________元，一次性包断。

四、工程质量

严格根据国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范（gb50210－2022）标准验收。

五、工程拨款方式

该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的_______________%，其余工程款竣工后一年内付清。

六、施工方法和维护

1．墙面用白色抗碱封闭漆一遍，用高级外墙乳胶面漆封两遍，刷三遍为合格标准；

2．墙面颜色及分色种类层次、色泽要求由甲方自行选定；

3．保修期为_______________年，在保修期内如消失墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责修理或重新刷漆，直至甲方满足为止。

七、平安文明竣工要求

1．乙方在施工时，严格根据国家平安操作规范及文明施工条例要求标准施工；

2．甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料；

3．乙方在施工期间，严格实行平安施工爱护措施，造成作业职工及有关人员的人身损害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方担当全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关；

4．乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

八、违约责任

甲方：_________________

1．供应工程项目图纸、设计技术资料及相关的说明书等详细规范标准要求；

2．工程施工中如需变更技术等规范要求要准时与乙方说明。

乙方：_________________

1．严格根据国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关；

2．如消失工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方担当；

3．如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并担当相应的违约金。

九、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。

甲方：________________

代表人：__________________

乙方：________________

代表人：__________________

【第2篇】建设工程墙体抹灰施工合同书

甲方：

乙方：

依照《中国民法典》相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方在公平、自愿、协商全都的基础上就本工程的有关事宜达成如下合同条款：

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程总造价：总造价中包括各种材料费、运费、试验费、加工安装费、税金等。乙方向甲方开具正规发票。

4、工程内容：详见乙方供应的工程图纸及预算书(不含刷油、防腐、隔热保温及管道支架、顶管)。

5、承包方式：包工、包料。

6、质量要求：符合国家、行业标准和合同商定、相关技术规范要求。

7、合同工期工期：安装工期为天，开工时间依据甲方书面通知进场施工，阴雨天顺延。

其次条双方责任和义务

1、甲方责任和义务

(1)向乙方供应设备、材料的存放地点;

(2)协调施工现场不同施工单位的交叉作业的关系，准时处理有关问题，乙方负责本工程与市政、规划、城管等有关部门协调工作;

(3)按合同商定向乙方支付工程款。

(4)在乙方工程完工后，甲方组织人员对其工程质量进行验收。

2、乙方责任和义务

(1)施工过程中的用水，用电由甲方供应;

(2)乙方按图纸施工，如有变更，必需有甲方书面签证，否则发生的一切费用均由乙方担当。

(3)乙方必需对管理人员及施工人员的平安施工由乙方担当;

(4)工程竣工后，向甲方供应全部的工程验收资料;

第三条工期商定

1、乙方在合同签订后，应严格根据确定的合同工期开展施工;

2、因甲方缘由而造成的停工，除工期按竣工的天数向后顺延外，甲方还应担当乙方由此造成的实际损失;

3、如遇不行抗力因素，而造成乙方无法施工的，可经双方协调并通过书面形式确定顺延工程期限。工期予以顺延。

第四条工程质量及保修商定

1、本工程施工工艺、原材料及施工质量，乙方保证符合国家、行业标准和合同商定、相关技术规范要求;

2、验收后如因乙方缘由造成返工的，乙方担当返工费用和义务。

3、本工程保修期为壹年。

第五条付款方式合同签订三日内付工程款总价，工程安装完成总工程量的80%时付总价款一次性。

第六条合同履约保证

1、本合同自双方签订之日起，甲乙双方须本着诚信的态度照实履行本合同。如因甲方资金不到位，乙方有权停止施工，延误工期由甲方负责。

2、本工程在合同签订后须在一年内施工完成。如未全部完工，对剩余工程量，依据当时市场价格重新方案，价格上浮在5%以内不予调整，超过5%按实调整计价。

第七条争议的解决方法

1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商调解的方法解决;

2、甲乙双方协商或调解不成时，应向工程项目所在地的人民法院起诉。

第八条其他

1、本合同甲方托付;乙方托付为项目责任人，电话：双方项目责任人对本工程现场问题的处理，具有法律效应;

2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，并与本合同具有同等效力;

3、本合同其他未言明事项，一律按《中国民法典》规定执行;

4、本合同经双方法定代表人或授权托付代理人签字盖章后生效，至合同工程竣工验收，保修期满后自然失效。

5、双方确认的《工程预(决)算表》是本合同的有效组成部分。

6、本合同一式贰份，双方各执壹份，并严格执行。

甲方(盖章)签字：

【第3篇】建设工程墙体抹灰施工合同

2023建设工程墙体抹灰施工甲方：

乙方：

依照《中国民法典》相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方在公平、自愿、协商全都的基础上就本工程的有关事宜达成如下合同条款：

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程总造价：总造价中包括各种材料费、运费、试验费、加工安装费、税金等。乙方向甲方开具正规发票。

4、工程内容：详见乙方供应的工程图纸及预算书(不含刷油、防腐、隔热保温及管道支架、顶管)。

5、承包方式：包工、包料。

6、质量要求：符合国家、行业标准和合同商定、相关技术规范要求。

7、合同工期工期：安装工期为天，开工时间依据甲方书面通知进场施工，阴雨天顺延。

其次条双方责任和义务

1、甲方责任和义务

(1)向乙方供应设备、材料的存放地点;

(2)协调施工现场不同施工单位的交叉作业的关系，准时处理有关问题，乙方负责本工程与市政、规划、城管等有关部门协调工作;

(3)按合同商定向乙方支付工程款。

(4)在乙方工程完工后，甲方组织人员对其工程质量进行验收。

2、乙方责任和义务

(1)施工过程中的用水，用电由甲方供应;

(2)乙方按图纸施工，如有变更，必需有甲方书面签证，否则发生的一切费用均由乙方担当。

(3)乙方必需对管理人员及施工人员的平安施工由乙方担当;

(4)工程竣工后，向甲方供应全部的工程验收资料;

第三条工期商定

1、乙方在合同签订后，应严格根据确定的合同工期开展施工;

2、因甲方缘由而造成的停工，除工期按竣工的天数向后顺延外，甲方还应担当乙方由此造成的实际损失;

3、如遇不行抗力因素，而造成乙方无法施工的，可经双方协调并通过书面形式确定顺延工程期限。工期予以顺延。

第四条工程质量及保修商定

1、本工程施工工艺、原材料及施工质量，乙方保证符合国家、行业标准和合同商定、相关技术规范要求;

2、验收后如因乙方缘由造成返工的，乙方担当返工费用和义务。

3、本工程保修期为壹年。

第五条付款方式合同签订三日内付工程款总价，工程安装完成总工程量的80%时付总价款一次性。

第六条合同履约保证

1、本合同自双方签订之日起，甲乙双方须本着诚信的态度照实履行本合同。如因甲方资金不到位，乙方有权停止施工，延误工期由甲方负责。

2、本工程在合同签订后须在一年内施工完成。如未全部完工，对剩余工程量，依据当时市场价格重新方案，价格上浮在5%以内不予调整，超过5%按实调整计价。

第七条争议的解决方法

1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商调解的方法解决;

2、甲乙双方协商或调解不成时，应向工程项目所在地的人民法院起诉。

第八条其他

1、本合同甲方托付;乙方托付为项目责任人，电话：双方项目责任人对本工程现场问题的处理，具有法律效应;

2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，并与本合同具有同等效力;

3、本合同其他未言明事项，一律按《中国民法典》规定执行;

4、本合同经双方法定代表人或授权托付代理人签字盖章后生效，至合同工程竣工验收，保修期满后自然失效。

5、双方确认的《工程预(决)算表》是本合同的有效组成部分。

6、本合同一式贰份，双方各执壹份，并严格执行。

甲方(盖章)签字：

【第4篇】墙体砌筑刮白施工合同

2023墙体砌筑刮白施工发包方：_________________房地产开发有限公司(以下简称甲方)

承包方：_________________建筑工程有限公司(以下简称乙方)

依照《中国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：_________________

一、项目概况：_________________

本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，贮存间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)

二、工程形象进度

本工程主体全部结顶，并进过中间平安、结构验收，装饰工程开头施工。

三、工期延误缘由

1、工程开工后周边农夫土地政策协调处理延误。

2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不行抗力等因素延误。

四、工期延误时间

现经甲乙双方协商，经