监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟模拟卷带答案打印

监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟模拟卷带答案打印

单选题（共100题）1、2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1.0【答案】B2、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A3、根据《建设工程监理规范》，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.施工平面控制网的测量成果C.测量设备的养护记录D.控制桩的保护措施【答案】C4、新增固定资产价值的计算是以()为对象的。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程【答案】D5、对于施工现场喷涂、油漆之类的工序质量检查，宜采用的检验方法是()A.分析法B.量测法C.试验法D.目测法【答案】D6、工程延误一般是由（）的原因造成的进度拖延。A.设计单位B.监理单位C.业主D.承包商【答案】D7、检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由（）报当地建设主管部门备案。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.提出复检的一方【答案】D8、（）是指建设单位用于建筑和安装工程方面的投资。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.预备费【答案】B9、专业监理工程师对施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.测量设备检定证书C.施工平面控制网的测量成果及控制桩的保护措施D.施工单位的测量依据【答案】D10、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()A.工期，成本和利润B.工期和成本，不能索赔利润C.工期，不能索赔成本和利润D.成本，不能索赔工期和利润【答案】B11、（2022年真题）某项目的建筑安装工程费3000万元，设备及工器具购置费2000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息500万元，基本预备费300万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.5800B.6300C.6500D.6800【答案】B12、卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（）。A.反馈方法B.过程方法C.评价方法D.监督方法【答案】B13、工程质量检验机构出具的检验报告需经建设单位或工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】B14、建设工程定额反映了()水平。A.企业管理B.消耗量的价值C.社会平均消耗D.社会平均先进消耗【答案】C15、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（）。A.监理机构B.工程质量检测机构C.设计单位D.工程质量监督机构【答案】B16、工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察任务书C.勘察合同D.勘察成果【答案】D17、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），不能列入其他项目清单的是（）。A.专业工程暂估价B.计日工C.总承包服务费D.总承包人自行分包管理费【答案】D18、为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。A.检验批B.分项工程C.子分部工程D.分部工程【答案】A19、在工程施工组织方式中，流水施工方式具有的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.工期短C.有利于资源供应的组织D.不能实现专业化施工【答案】C20、一般学校建筑，其土建工程与设备安装工程的造价比例大致是：()A.41%～42%：59%～58%B.5126～52%：49%～48%C.6526～66%：35%～34%D.80%～81.6%：20%～18.4%【答案】C21、关于竣工结算的说法，正确的是()A.竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据B.竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用C.竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据D.竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分【答案】A22、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。A.专业承包单位向建设单位支付B.分包单位向总承包单位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.建设单位向总承包单位支付【答案】D23、（2017年真题）项目监理机构发现施工进度计划的执行严重滞后并影响合同工期时，可签发（）要求施工单位采取调整措施加快施工进度。A.施工进度计划报审表B.工作联系单C.监理通知单D.监理月报【答案】C24、施工进度计划实施中常用的检查方式是()A.不定期地现场实地抽查和监督B.召开施工单位负责人参加的现场会议C.定期收集工程绩效报表资料D.邀请建设单位管理人员面对面交流【答案】B25、下列关于总时差与自由时差的描述中错误的是（）。A.对于同一项工作而言，总时差不会超过自由时差B.TF=LF-EF=LS-ESC.工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间D.工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间【答案】A26、在建设单位的计划系统中，根据初步设计中确立建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划，称为()A.工程项目B.工程项目前期工作计划C.工程项目年度计划D.工程项目进度平衡计划【答案】A27、建设工程项目招标时，工程量清单通常由（）提供。A.造价单位B.施工单位C.咨询单位D.建设单位【答案】D28、在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先（）。A.确定可调整进度的范围B.确定可利用的资源数量C.分析所采取措施的成本D.分析比较各种措施的优劣【答案】A29、（2022年真题）下列工作中，属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（）。A.分析实际进度偏差对总工期的影响B.整理实际进度数据C.实际进度与计划进度的对比分析D.采集实际进度数据【答案】A30、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。A.10B.20C.30D.40【答案】B31、某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、3、2天和3、2、3天，则这两个施工过程之间的流水步距为（）天。A.2B.3C.4D.1【答案】A32、（）是施工进度控制的前提，也是设备和材料供应进度控制的前提。A.勘察进度控制B.设计进度控制C.施工准备进度控制D.监理进度控制【答案】B33、与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。A.成熟度评价B.标准化管理C.全过程控制D.战略管理【答案】B34、（2020年真题）下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.工程项目年度计划B.设计总进度计划C.施工准备工作计划D.物资采购、加工计划【答案】A35、分包单位资格报审表中的审核意见应由（）签署。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】D36、在建设工程进度计划的实施过程中，监理工程师控制进度的关键步骤是（）。A.加工处理收集到的实际进度数据B.调查分析进度偏差产生的原因C.实际进度与计划进度的对比分析D.跟踪检查进度计划的执行情况【答案】D37、下列质量事故中，属于建设单位责任的是（）。A.商品混凝土未经检验造成的质量事故B.总包和分包职责不明造成的质量事故C.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故D.地下管线资料不准造成的质量事故【答案】D38、当网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足工期要求，可采用的调整方法是压缩()的工作的持续时间。A.持续时间最长B.自由时差为零C.总时差为零D.时间间隔最小【答案】C39、根据建筑安装工程费用相关规定，规费中社会保险费的计算基础是（）。A.定额人工费B.定额机械费C.定额人工费+定额机械费D.分部分项工程费【答案】A40、在单代号网络计划中，设H工作的紧后工作有I和J，总时差分别为3天和4天，工作H、I之间时间间隔为8天，工作H、J之间的时间间隔为6天，则工作H的总时差为（）天。A.5B.8C.10D.12【答案】C41、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论经参加验收各方共同商定，由（）填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定要求及总体质量水平作出评价。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】B42、凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为()A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.分项工程【答案】C43、下列质量数据特征值中，用来描述数据离中趋势的是（）。A.极值B.算术平均数C.中位数D.极差【答案】D44、可行性研究中，下列不属于资金筹措中融资成本分析的是（）。A.债务资金成本B.权益资金成本C.加权平均资金成本D.融资风险成本【答案】D45、根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007），地基土载荷试验应符合的要求是（）。A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的2倍B.同一土层参加统计的试验点不应少于5点C.加荷分级不应少于8级D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于0.08时终止加载【答案】C46、某现浇混凝土施工段，在已批准该施工段的施工方案中，混凝土运输时间为2h，连续浇筑时间为24h，浇筑面间歇时间为3h，混凝土初凝时间为6h，终凝时间为8h。则混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过()。A.6hB.8hC.9hD.24h【答案】A47、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于()的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B48、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为3000m3，合同规定混凝土结构A.216.0B.219.0C.219.3D.220.0【答案】C49、某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资绩效指数（CPI）为（）。A.0.97B.1.03C.1.06D.0.94【答案】A50、工程的（）使得质量目标和水平具体化。A.设计B.施工C.决策D.可行性研究【答案】A51、下列各项，不是监理工程师控制施工质量的主要手段的是（）。A.业主指令B.旁站C.巡视D.平行检验和见证取样【答案】A52、大型设备基础在设备安装就位前，监理工程师应按规定程序对其进行质量验收，土建施工部门应提交()供监理工程师审查。A.混凝土强度测试报告B.基础预压及沉降观测记录C.施工依据及质量控制资料D.基础预埋件的规格清单【答案】B53、采用标号法时，网络计划的（）就是网络计划终点节点的标号值。A.计算工期B.要求工期C.计划工期D.实际工期【答案】A54、下列哪一选项成立以危险方法危害公共安全罪？A.甲抱着“砸中谁谁倒霉”的心理从高楼窗户扔出一块砖头，砸中一位行人，使其身受重伤B.甲醉酒驾车，发生交通事故后，继续驾车冲撞，造成重大伤亡C.甲明知自己家中养的宠物狗患有严重的狂犬病，但不忍心将狗打死，就将该宠物狗扔到了离自己家很远的街区的垃圾箱中D.甲在自己家中放火，导致周围邻居家遭受重大财产损失【答案】B55、某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B56、工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托（）按有关标准进行相应的实体检测或抽样试验。A.施工单位试验室B.建设单位试验室C.监理单位试验室D.有资质的检测机构【答案】D57、某工程有4个施工过程，分5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天。其中，第2个施工过程与第3个施工过程之间有2天的工艺间歇，则该工程流水施工工期为（）天。A.24B.26C.27D.29【答案】B58、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是（）。A.计日工B.暂列金额C.工程定位复测费D.规费【答案】C59、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.算数平均数和标准偏差B.中位数和变异系数C.算数平均数和中位数D.中位数和标准偏差【答案】C60、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】B61、对于某些工程的质量缺陷，其状态可能尚未达到稳定，仍会继续发展，应进行一段时间的观测再作决定。这种情况所对应的工程质量事故处理的辅助决策方法是（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】B62、（2022年真题）调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。A.增加工作面B.改善劳动条件C.改进施工工艺D.调整施工方法【答案】A63、应用价值工程进行功能评价时，评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当，说明()。A.有不必要的功能，应该提高成本B.评价对象功能比较重要，但分配的成本较少C.实现功能的条件或方法不佳D.评价对象的价值为最佳【答案】D64、某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。A.由发包人确定B.直接采用该项目综合单价C.相应调低D.相应调高【答案】D65、对制造周期长的设备，项目监理机构可采取（）的方式实施设备质量控制。A.目标监控B.巡回监控C.定点监控D.设置质量控制点监控【答案】B66、建设工程流水施工方式的特点之一是()A.单位时间内投入的劳动力较少B.专业工作队能够连续施工C.能够充分地利用工作面进行施工D.施工现场的组织管理比较简单【答案】B67、在施工过程中，由于承包单位原因造成工期延长后，由此造成的损失（）。A.应由工程业主承担B.由工程业主和承包单位各承担一半C.应由承包单位承担D.工程业主和承包单位都不承担【答案】C68、（2020年真题）对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。A.专家论证法B.方案比较法C.试验验证法D.定期观测法【答案】A69、监理工程师在勘察阶段质量控制最重要的工作是（）。A.协助建设单位优选勘察单位B.审查勘察成果C.审核勘察单位提交的勘察工作方案D.控制勘察现场作业【答案】B70、在建设工程进度控制计划体系中，根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资，以便预测各个年度的投资规模，为筹集建设资金或与银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据的是（）。A.投资计划年度分配表B.工程项目进度平衡表C.年度建设资金平衡表D.年度计划项目表【答案】A71、工程总费用由直接费和间接费组成，随着工期的缩短，直接费和间接费的变化规律是（）。A.直接费减少，间接费增加B.直接费和间接费均增加C.直接费增加，间接费减少D.直接费和间接费均减少【答案】C72、因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由（）承担。A.发包方B.承包方C.责任方D.分包方【答案】C73、个体工商户王全对县工商局拒绝向其颁发营业执照的行为不服，向市工商局申请行政复议，市局驳回了王全的复议请求。王全不服而起诉。下列哪一选项说法是错误的？A.本案被告为县工商局B.本案中法院既要审查县工商局行为的合法性，又要审查市局复议程序的合法性C.如果法院判决责令县局限期向王全颁发营业执照，则应当判决撤销市局的复议决定D.如果经法院审查认为县局行为合法，市局复议决定违反法定程序的，应当判决确认复议决定违法，同时判决驳回王全关于县局颁发营业执照的诉讼请求【答案】A74、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采用的组织措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.对工期提前给予奖励C.建立进度计划审核制度D.对建设工程进度实施动态控制【答案】C75、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程C.架体高度15m的悬挑脚手架工程D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程【答案】B76、见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为()A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】D77、机电专业BIM应用时，管网用不同颜色加以区分的原因是()。A.机电管网相对复杂B.减少错误产生的概率C.提升建筑品质D.核验管网尺寸E与建筑师协调空间问题【答案】A78、承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证C.被取消承包资格D.被追回工程预付款【答案】C79、在时标网络计划的坐标体系中，（）主要用作网络计划时间参数的计算。A.计算坐标体系B.工作日坐标体系C.参数坐标体系D.日历坐标体系【答案】A80、在索赔费用计算方法中，最为常用、准确的方法是（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.实物法【答案】A81、采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。A.d1≤c1B.d1>c1C.d1>c2D.c1＜d1＜c2【答案】C82、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的（）。A.总时差最小B.自由时差为零C.自由时差等于总时差D.时间间隔最小【答案】C83、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（）。A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.系统随机抽样D.多阶段抽样【答案】D84、关于质量管理体系现状及其质量方针和目标的适应性、充分性和有效性正式评价的管理评审应由企业（）主持。A.最高管理者B.管理者代表C.经营负责人D.技术负责人【答案】A85、（2020年真题）工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B86、ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是（）。A.管理体系的适时管理B.管理体系的行为到位C.管理体系的适中控制D.管理体系的识别能力【答案】D87、施工质量验收中，检验批质量验收记录应由()填写验收结论并签字认可。A.施工单位专职质检员B.施工单位项目经理C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】C88、某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元。A.360.00B.460.00C.520.00D.700.00【答案】B89、项目监理机构应审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告。勘察成果评估报告不包括（）。A.勘察工作概况B.与勘察标准的符合情况C.有关部门审查意见的落实情况D.存在问题及建议【答案】C90、（）要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理人员在该质量监督机构备案。A.项目监理机构B.施工单位C.建设单位D.设计单位【答案】A91、英联邦国家的基本建设程序一般分为（）大阶段。A.两B.三C.四D.五【答案】A92、在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取()的措施。A.封闭和覆盖B.包裹和覆盖C.防护和包装D.防护和封闭【答案】C93、工程网络计划的工期优化是通过（）而使计算工期满足要求工期的过程。A.压缩关键工作之间的逻辑关系B.寻求工程总成本固定条件下最短工期安排C.压缩关键工作的持续时间D.压缩非关键工作的持续时间【答案】C94、某进口设备，按人民币计算的离岸价位2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。A.2000B.2160C.2169D.2177【答案】C95、（2022年真题）与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。A.成熟度评价B.标准化管理C.全过程控制D.战略管理【答案】B96、工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是（）的关键工作。A.缩短时间对质量和安全影响不大B.工程变更程序相对简单C.资源消耗比较均衡D.直接成本最小【答案】A97、根据建筑安装工程费用相关规定，规费中住房公积金的计算基础是（）。A.定额人工费B.定额材料费C.定额机械费D.分部分项工程费【答案】A98、在招标工程的合同价款约定中，若招标文件与中标人投标文件不一致，应以（）中的价格为准。A.投标文件B.招标文件C.工程造价咨询机构确认书D.审计报告【答案】A99、在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有（）。A.采用更先进的施工方法B.改善外部配合条件C.改善劳动条件D.增加每天的施工时间【答案】A100、下列楼地面施工做法的说法中，错误的是（）。A.有防水要求的地面工程应对立管、套管、地漏与节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收B.有防静电要求的整体地面工程，应对导电地网系统与接地引下线的连接进行隐蔽验收C.找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3D.预制板相邻板缝应采用水泥砂浆嵌填【答案】D多选题（共40题）1、在一定范围内施加以下哪种化学成分能提高钢的耐磨性和耐蚀性？（）A.磷B.氮C.硫D.锰【答案】A2、实际工程中偶尔会遇到因遗漏检验或资料丢失而导致部分施工验收资料不全的情况，使工程无法正常验收。对此可有针对性地进行工程质量检验，采取（）的方法确定工程质量状况。A.实体检测B.抽样试验C.验证试验D.平行检验E.专项检测【答案】AB3、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款承包人可向发包人索赔工期和费用但不可要求利润补偿的情形有（）。A.发包人原因造成工期延误B.法律变化引起的价格调整C.施工工程中承包人遇到不利物质条件D.发包人要求承包人提前竣工E.施工过程中遇到不可抗力影响【答案】C4、在工程延期审批过程中，项目监理机构应完成的工作内容有()A.在合同规定的有效期内提交详细的申述报告B.在工程延期事件发生后立即展开调查核实C.在最短的时间范围内提交工程延期意向通知D.在作出工程延期批准前与相关方面进行协商E.在工程延期批准后向建设单位提交完整的详情报告【答案】BD5、审查设计单位提交的设计成果，设计成果包括设计方案和初步设计，并提出评估报告。评估报告的主要内容包括（）。A.设计工作概况B.设计深度与设计标准的符合情况C.设计任务书的完成情况D.有关部门的备案情况E.存在的问题及建议【答案】ABC6、下列质量事故中，属于建设单位责任的有()A.商品混凝土未经检验造成的质量事故B.地下管线资料不准确造成的质量事故C.总包和分包单位职责不明造成的质量事故D.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故E.工程未经竣工验收堆放生产用物品导致建筑结构开裂的质量事故【答案】B7、需要手动添加到风管系统中的风管管件族有()。A.T形三通B.Y形三通C.斜四通D.四通E.弯头【答案】BC8、项目监理机构建立工程项目质量控制系统的工作内容有（）。A.确定企业质量方针、目标B.建立组织机构C.制定工作制度D.明确监理程序E.编写企业质量管理体系文件【答案】BCD9、对初步施工总进度计划进行检查时，应重点检查（）。A.总工期是否符合要求B.总造价是否符合要求C.资源使用是否均衡D.资源供应是否能得到保证E.施工工艺是否满足要求【答案】ACD10、Revit提供的创建地形表面的方式有()。A.放置点B.通过导入创建C.子面域D.平整区域E.简化表面【答案】AB11、确定工程施工进度控制目标的主要依据包括（）。A.建设工程总进度目标对施工工期的要求B.工期定额C.施工进度计划D.类似工程项目的实际进度E.工程条件的落实情况【答案】ABD12、下列选项是属于BIM在施工企业应用内容的是()。A.建立BIM施工模型B.能耗分析C.施工过程模拟D.运行维护E.施工深化设计【答案】AC13、质量评估报告应由（）审核签字后报建设单位。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.监理单位技术负责人D.监理单位法定代表人E.监理单位质量部经理【答案】AC14、检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要进行划分，下列属于检验批划分依据的有（）。A.工程量B.施工工序C.施工段D.施工特点E.变形缝【答案】AC15、建设工程质量的特性主要表现在（）。A.节能性B.耐久性C.性D.可靠性E.全面性【答案】ABCD16、在竣工验收时，对某些剩余工程和缺陷工程，在不影响交付的前提下，经()共同协商，施工单位可在竣工验收后的限定时间内完成。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.工程质量监督机构E.监理单位【答案】ABC17、下列哪些人员不得担任检察官？()A.小张8年前因犯抢劫罪被判5年有期徒刑B.小王因工作不认真负责，受到降级的行政处分C.小赵是某税务局的税收人员，大学法学本科毕业，3年前因乱收费被开除D.小吴因与邻居发生邻里纠纷，被法院判公开赔礼道歉【答案】AC18、在施工总进度计划的编制过程中,确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时主要应考虑的内容有（）。A.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程B.尽量延缓施工困难较多的建设工程C.能够使主要工种和主要施工机械连续施工D.保证施工顺序与竣工验收顺序相吻合E.注意季节性气候条件对施工顺序的影响【答案】AC19、在施工管理阶段，业主单位更多的是施工阶段的风险控制，可能的风险包括()。A.安全风险B.进度风险C.质量风险D.投资风险【答案】ABCD20、监理企业编制质量管理体系文件时，应遵循（）原则。A.符合性B.相容性C.可操作性D.有效性E.系统性【答案】ABC21、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（）。A.计算工期满足要求工期B.资源需用量降至最低C.总成本降至最低D.资源强度降至最低E.资源需用量满足资源限量要求【答案】AC22、为了有效地控制建设工程投资，从技术上采取措施包括（）。A.重视设计多方案选择B.严格审查监督初步设计C.明确投资控制者及其任务D.深入技术领域研究节约投资的可能性E.明确管理职能分工【答案】ABD23、根据抽样检验分类方法，属于计量性抽样检验的质量特性有（）。A.几何尺寸B.焊点不合格数C.标高D.裂缝条数E.强度【答案】AC24、在项目实施阶段，项目总进度包括（）。A.设计前准备阶段的工作进度B.设计工作进度C.投标工作进度D.施工前准备工作进度E.工程施工和设备安装进度【答案】ABD25、工程保险费是指建设工程在建设期间根据需要，实施工程保险部分所需费用，包括（）。A.建筑工程一切险B.财物保险C.工伤保险D.安装工程一切险E.机器损坏保险【答案】AD26、在工程开始前，施工单位必须做好施工准备工作，专业监理工程师重点审查施工单位的内容包括（）。A.施工组织设计是否已由总监理工程师签认B.是否建立相应的现场质量管理体系C.管理及施工人员是否已到位D.主要施工机械是否已具备使用条件E.施工质量验收体系是否落实【答案】ABCD27、（2017年真题）施工进度计划初始方案编制完成后，需要检查的内容有（）。A.各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理B.主要工种的工人是否满足连续、均衡施工的要求C.主要分部工程的工程量是否准确D.总工期是否满足合同约定E.主要机具、材料的利用是否均衡和充分【答案】ABD28、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师可以采用（）手段进行处理。A.拒绝签署付款签证B.降低合同价款C.误期损失赔偿D.取消承包资格E.取消承包人的经营资格执照【答案