版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
金都花苑施工合同1.引言本文档为金都花苑施工合同,由甲方(金都花苑开发商)和乙方(施工团队)签订。本合同旨在明确双方在施工过程中的权利和义务,确保施工工作按照约定完成。2.合同内容2.1项目描述本合同涉及的项目为金都花苑,该项目包括建设一栋住宅楼和相关的基础设施工程。具体施工范围、工程图纸和技术要求详见附件A。2.2施工期限本项目的施工期限为开始日期至结束日期,合计工期为365天。如乙方无正当理由延误施工,乙方将承担相应的违约责任。2.3工程款项乙方在完成阶段性工作后,甲方将支付相应的工程款项。具体支付方式和阶段性工作对应的款项详见附件B。所有款项均以人民币支付,应在约定的支付期限内支付。2.4工程变更如需对工程范围、工程图纸或技术要求进行任何改变,必须经双方书面确认并签署变更协议。变更后的费用和工期将根据实际情况进行调整。2.5质量保证乙方应确保所提供的材料和施工工艺符合相关法律法规和行业标准,并承担相应的质量保证责任。在工程竣工后,乙方将提供一定期限的质量保修服务。3.甲方的权利和义务3.1提供所需资料甲方应提供一切与施工工作相关的资料和许可,包括可行性研究报告、土地使用证、规划许可证等。如有新的资料或许可需求,甲方应及时通知乙方。3.2付款义务甲方在约定的支付期限内按时支付相应的工程款项。如有合法理由需要延迟支付,甲方应提前书面通知乙方,并与乙方协商新的支付计划。3.3审查工作甲方有权随时审查乙方的施工进展和质量,如发现任何问题或不合格之处,甲方有权要求乙方立即采取纠正措施。4.乙方的权利和义务4.1按时完成工程乙方应按要求的工期和施工质量完成金都花苑项目。乙方有责任提前计划施工进度,保证工程能够按时交付。4.2施工管理乙方应合理组织施工队伍,确保施工过程中的安全和效率。乙方还应提供必要的技术支持和施工方案。4.3资质证书乙方应提供相关资质证书和执照,以证明其具备进行相应施工工作的资格和能力。4.4遵守法律法规乙方在施工过程中应遵守国家和地方的法律、法规和相关标准,保证施工安全和环境保护。5.解决争议如发生任何争议或纠纷,双方应通过友好协商解决。如协商无果,应提交至所在地法院进行仲裁。仲裁裁决是终局的,双方应尊重和执行。6.合同生效和终止本合同自双方正式签字之日起生效,并持续有效直至合同中约定的工程完成及工程款项支付完毕。双方对本合同内容充分理解并同意遵守。本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_________________日期:________________乙方(盖章):_________________日期:_____
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 企业诊疗中心租赁合同
- 家具公司转贷款合同范本
- 消防安全实施方案总结报告(2篇)
- 移动脚手架搭建方案(2篇)
- 单位安全生产检查方案(2篇)
- 阿米巴经营读后感
- 集训收获和心得体会
- 企业战略管理实践报告
- 企业战略管理(经济及管理类专业)全套教学课件
- 江苏省淮安市洪泽区四校2023-2024学年六年级下学期5月月考语文试题
- 混凝土及钢筋混凝土排水管安装检验批质量验收记录(新表)
- 生产线设备维护优化报告
- JCT 871-2023 镀银玻璃镜 (正式版)
- 学校2024年工作计划
- 公安民警心理健康教育
- 2024年四川省普通高中学业水平考试(思想政治样题)
- 福建省厦门市同安区2022-2023 学年五年级下学期期末五校统考语文检测卷
- 2024年中国国际技术智力合作有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 静滴缩宫素护理查房
- 亲子游戏家长指导方案
- 烟草卷烟规范经营培训课件
评论
0/150
提交评论