公装装饰施工合同范本_第1页
公装装饰施工合同范本_第2页
公装装饰施工合同范本_第3页
公装装饰施工合同范本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页公装装饰施工合同范本甲方：（以下简称“业主”）地址：________________联系电话：_________________乙方：（以下简称“装饰公司”）地址：________________联系电话：_________________鉴于：业主拟对以上地址内的房屋进行公共装饰装饰施工，双方经友好协商达成如下合同：第一条施工范围及工期1.业主委托装饰公司负责对上述房屋进行公装装饰施工，具体施工范围包括但不限于：室内装修、电气设施、给排水系统、门窗安装等。2.施工工期为___________（以工程开工日起计算），装饰公司应按照约定时间完成施工任务。如因业主原因导致施工工期延迟，装饰公司有权要求适当的工期延期。第二条施工质量及验收1.施工质量应符合国家相关建筑行业标准及业主要求，并按照施工图纸和设计方案进行施工。装饰公司应保证施工过程中材料的真实性，不得使用假冒伪劣产品。2.施工完成后，业主有权对施工质量进行验收。如有任何质量问题或者未按约定完成的工程，装饰公司应负责无偿修复，并保证修复后的验收合格。第三条施工费用及支付方式1.施工费用总计为人民币_____________元（大写：_________________元），费用包括材料费、人工费、辅材费等。如有额外的施工项目或者材料，费用将另行协商确定。2.施工费用支付方式为：业主在签订本合同时，应支付施工总费用的________%作为首期款，剩余部分分别按照施工进度支付，最后在施工完成后支付尾款。3.若因业主原因导致施工中断或者装饰公司被迫停工，业主应按照施工进度支付相应款项。第四条双方权利义务1.装饰公司有权组织施工人员进行施工，并及时向业主通报施工进度和发现的问题。2.装饰公司应保证施工期间保持工地的清洁和安全，及时处理产生的垃圾和污水。3.业主有权要求装饰公司提供施工进度、材料使用情况等相关信息。4.业主有义务按照约定时间支付相应款项，并及时提供装饰施工所需的文件资料。第五条违约责任1.若一方违反本合同约定，对方有权要求违约方承担相应的违约责任。2.若装饰公司未按照合同约定时间完成施工任务，装饰公司每延期一天，应向业主支付每日违约金的1%。3.若业主未按照合同约定支付款项，每延迟一天，应向装饰公司支付每日违约金的1%。第六条变更和解除合同1.双方协商一致可以对合同进行变更，变更内容应以书面形式确认并签字盖章。2.若因不可抗力或者其他无法预见和控制的原因导致无法履行本合同，双方可以协商解除合同，解除合同应以书面形式确认。第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同生效本合同经双方当事人签字盖章后生效，并与附件（施工进度安排、装修设计方案等）具有同

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论