版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
办公楼装修合同实例(完整版合同模板)甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行办公楼装修工程事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程面积:__________1.4工程内容:__________1.5工程期限:自____年__月__日至____年__月__日二、工程价款2.1工程总造价为人民币(大写):____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(小写):¥____元。2.2工程价款支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总造价的30%;(3)工程进度达到80%时,甲方支付乙方工程总造价的30%;(4)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方工程总造价的10%作为尾款。三、工程质量和验收3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及施工要求进行施工,并确保工程质量符合国家规定的相关标准和质量要求。3.2工程施工过程中,乙方应严格按照施工方案和施工进度计划进行施工,确保工程进度。3.3工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,包括施工图纸、设计文件、验收报告等。3.4工程验收合格后,甲乙双方应签订工程验收报告,并办理工程结算手续。四、工期延误4.1由于以下原因导致工期延误,乙方不承担违约责任:(1)不可抗力因素;(2)甲方原因导致的工程变更、设计变更;(3)甲方未按时提供施工图纸、设计文件或施工场地;(4)甲方原因导致的停工、窝工。4.2由于乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任,按照延误天数向甲方支付违约金,违约金为工程总造价的千分之五。五、合同解除和终止5.1在合同履行过程中,甲乙双方应严格遵守合同约定,如一方违约,另一方有权解除合同。5.2合同解除或终止后,甲乙双方应按照合同约定办理工程结算手续,并按照实际完成工程量支付相应款项。六、争议解决6.1合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________签订日期:____年__月__日以上内容仅供参考,具体合同内容请根据实际情况进行调整。在签订合同前,请务必咨询专业律师意见,以确保合同内容的合法性和有效性。2024带目录带附件详细版-办公楼装修合同实例(完整版合同模板)目录一、合同双方二、工程概况三、工程价款四、工程质量和验收五、工期延误六、合同解除和终止七、争议解决八、其他约定九、附件一、合同双方甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________二、工程概况2.1工程名称:__________2.2工程地点:__________2.3工程面积:__________2.4工程内容:__________2.5工程期限:自____年__月__日至____年__月__日三、工程价款3.1工程总造价为人民币(大写):____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(小写):¥____元。3.2工程价款支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总造价的30%;(3)工程进度达到80%时,甲方支付乙方工程总造价的30%;(4)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方工程总造价的10%作为尾款。四、工程质量和验收4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及施工要求进行施工,并确保工程质量符合国家规定的相关标准和质量要求。4.2工程施工过程中,乙方应严格按照施工方案和施工进度计划进行施工,确保工程进度。4.3工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,包括施工图纸、设计文件、验收报告等。4.4工程验收合格后,甲乙双方应签订工程验收报告,并办理工程结算手续。五、工期延误5.1由于以下原因导致工期延误,乙方不承担违约责任:(1)不可抗力因素;(2)甲方原因导致的工程变更、设计变更;(3)甲方未按时提供施工图纸、设计文件或施工场地;(4)甲方原因导致的停工、窝工。5.2由于乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任,按照延误天数向甲方支付违约金,违约金为工程总造价的千分之五。六、合同解除和终止6.1在合同履行过程中,甲乙双方应严格遵守合同约定,如一方违约,另一方有权解除合同。6.2合同解除或终止后,甲乙双方应按照合同约定办理工程结算手续,并按照实际完成工程量支付相应款项。七、争议解决7.1合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。九、附件(附件内容包括但不限于施工图纸、设计文件、工程量清单等)甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________签订日期:____年__月__日以上内容仅供参考,具体合同内容请根据实际情况进行调整。在签订合同前,请务必咨询专业律师意见,以确保合同内容的合法性和有效性。附件列表:1.施工图纸2.设计文件3.工程量清单4.工程进度计划5.竣工资料6.验收报告7.工程结算手续违约行为罗列及认定:1.甲方未按时支付工程款项;2.乙方未按照约定完成工程进度;3.乙方工程质量不符合约定标准;4.甲方未按时提供施工图纸、设计文件或施工场地;5.甲方原因导致的停工、窝工;6.乙方原因导致的工期延误。法律名词及解释:1.合同法:指调整合同关系的法律规范的总称,包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的规定。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的一定金额的赔偿金。4.诉讼:指当事人通过法院解决民事纠纷的方式。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项:1.工程变更:在施工过程中,可能会出现甲方要求变更工程内容的情况,此时应及时签订补充协议,明确变更内容、费用和工期。2.质量问题:乙方应严格按照施工方案和施工进度计划进行施工,确保工程质量。甲方应对工程质量进行监督,如有问题应及时提出并要求乙方整改。3.工期延误:乙方应按照约定完成工程进度,如有延误,应及时通知甲方,并采取补救措施。甲方也应按照约定提供施工图纸、设计文件或施工场地,以免
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 课时跟踪检测练习题 区域的基本含义、区域发展阶段及区域发展差异
- 老年心理护理-音乐治疗标准
- 农电员工职业规划 银行员工职业规划模板
- 员工的薪酬管理制度范本
- 2024届四川省德阳市高三下学期三诊考试英语答案
- 六年级下册美术教案-壶趣(3)-湘美版
- (期中常考易错)(1-5单元)(专项练习)-2023-2024学年三年级数学下册苏教版
- 2013年中考数学复习分层训练试题(有答案)
- 2024微软人工智能系统异构计算集群调度与资源管理系统
- 《用厘米作单位量长度(一)》(教案)- 2023-2024学年数学二年级上册 西师大版
- 苏科版七年级数学下册《高分突破 培优新方法》 专题03 平行线模型-“骨折”和“抬头”模型(含答案)
- 预防渎职犯罪讲座稿
- 科技教师培训计划方案
- 混凝土搅拌站操作员安全培训资料通用课件
- 2024年山东青岛华通国有资本运营集团招聘笔试参考题库含答案解析
- JC-T 453-2004 自应力水泥物理检验方法
- 2023年四川省中考物理模拟试卷(含答案)
- 大熊猫的数量变化
- 2024年江苏无锡信捷电气股份有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 中国成人糖尿病前期干预(2023年版指南解读)
- 高铁客运公共关系实务全套教学课件
评论
0/150
提交评论