施工围挡工程施工合同范本精简版【特殊条款版】

施工围挡工程施工合同范本精简版【特殊条款版】施工围挡工程施工合同范本精简版【特殊条款版】施工围挡工程施工合同范本精简版【特殊条款版】施工围挡工程施工合同范本精简版【特殊条款版】合同编号：_______甲方（施工方）：_______乙方（业主方）：_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就施工围挡工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：施工围挡的制作、安装及拆除等。1.4工程面积：_______1.5工程质量：符合国家及行业相关标准，达到优良等级。1.6工程期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。二、合同价款2.1合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2付款方式：（1）预付款：合同签订后_______个工作日内，乙方向甲方支付合同价款的_______%，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。（2）进度款：甲方完成工程量的_______%时，乙方向甲方支付合同价款的_______%，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。（3）竣工验收合格后_______个工作日内，乙方向甲方支付剩余合同价款，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。三、双方权利义务3.1甲方权利义务：（1）按照合同约定，确保工程质量和工程进度。（2）负责办理与工程相关的各项手续，包括但不限于施工许可证、验收手续等。（3）对施工现场进行安全管理，确保施工安全。（4）按照国家及行业相关标准，对施工围挡进行制作、安装及拆除。3.2乙方权利义务：（1）按照合同约定，按时支付合同价款。（2）提供施工所需的场地、电源等条件。（3）对施工现场进行监督，确保工程质量和工程进度。（4）协助甲方办理与工程相关的各项手续。四、违约责任4.1甲方违约：（1）甲方未按照合同约定完成工程的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同价款的_______%。（2）甲方提供的施工围挡质量不符合约定的，乙方有权要求甲方重新制作、安装，直至达到约定质量标准。4.2乙方违约：（1）乙方未按照合同约定支付合同价款的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为应付款项的_______%。（2）乙方未按照约定提供施工所需条件，导致工程进度延误的，甲方有权要求乙方承担由此产生的损失。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。甲方（施工方）：_______乙方（业主方）：_______法定代表人（或授权代表）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：_______年_______月_______日签订日期：_______年_______月_______日一、五种特殊的应用场合及注意事项1.小区围墙翻新应用场合：适用于小区围墙老化、破损，需要翻新的情况。注意事项：在合同中明确翻新的具体范围，如围墙高度、长度、材料等。同时，要约定施工期间对居民生活的影响降到最低，如施工时间、噪音控制等。2.建筑工地临时围挡应用场合：适用于建筑工地需要临时围挡，以保证施工现场安全、整洁。注意事项：明确约定围挡的设置位置、高度、材料以及施工期间的维护责任。同时，要考虑到围挡对周边交通、居民生活的影响，做好协调工作。3.商业活动临时围挡应用场合：适用于商场、广场等商业场所举办活动时，需要临时围挡来划分活动区域。注意事项：明确约定围挡的设置时间、位置、高度、材料以及活动结束后围挡的拆除和恢复原状。同时，要确保围挡的稳固性，防止活动期间发生意外。4.市政工程围挡应用场合：适用于道路、桥梁等市政工程施工时，需要设置围挡来保证施工现场安全、整洁。注意事项：明确约定围挡的设置位置、高度、材料以及施工期间的维护责任。同时，要考虑到围挡对周边交通、居民生活的影响，做好协调工作。5.学校、医院等公共设施围挡应用场合：适用于学校、医院等公共设施施工或维修时，需要设置围挡来保证施工现场安全、整洁。注意事项：明确约定围挡的设置位置、高度、材料以及施工期间的维护责任。同时，要考虑到围挡对师生、患者等人员的影响，做好协调工作。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.施工进度延误：在合同中明确约定工程进度，并设立相应的违约金条款，以约束施工方按时完成工程。2.质量不符合要求：在合同中明确约定工程质量标准，并设立验收环节，确保工程质量达标。3.支付款项纠纷：在合同中明确约定付款方式和时间，避免因款项问题产生纠纷。4.施工期间安全事故：在合同中明确约定施工安全管理责任，并要求施工方做好现场安全防护措施。5.施工期间对周边环境的影响：在合同中明确约定施工期间的环保措施，如噪音控制、扬尘处理等，以降低对周边环境的影响。三、原始合同所需的详细附件1.工程量清单：详细列出施工围挡的各项工程量，包括材料、人工等费用。2.工程进度表：明确施工围挡的各阶段完成时间，以便双方监督工程进度。3.质量验收标准：详细列出施工围挡的质量验收标准，以便在验收环节进行参照。4.安全施工措施：明确施工期间的安全管理措施，包括现场安全防护、施工人员安全培训等。5.环保措施：明确施工期间的环保措施，如噪音控制、扬尘处理等。6.付款计划：明确合同价款的支付方式和时间，避免支付纠纷。7.变更签证：如施工过程中发生变更，需双方签订变更签证，明确变更内容、费用及工期等。8.竣工验收报告：工程完工后，双方签订竣工验收报告，确认工程质量和完成情况。在签订施工围挡工程施工合同过程中，要充分考虑各种应用场合，明确合同条款，以保障双方权益。同时，在实际操作过程中，要注意各种问题，并采取相应的解决办法。合同所需的附件也是保障工程顺利进行的重要依据。施工合同顺口溜施工合同要记牢，条款内容要知晓；甲方施工乙方瞧，平等自愿别迟到。工程概况先弄明，地点内容面积清；质量优良是标准，工程期限别超期。合同价款谈分明，付款方式要写清；预付进度和尾款，按时支付别差钱。双方权利义务明，安全施工要记心；甲方施工乙方监，手续办理要齐心。违约责任要分明，甲方乙方都平等；工程质量有问题，违约金要赔真心。争议解决别闹心，友好协商是根本；实在不行上法院，公平公正来解决。附件清单要齐全，工程量来要写明；进度质量验收清，安全环保别大