【复合详尽版】工程施工合同协议书范本

【复合详尽版】工程施工合同协议书范本-PAGE【复合详尽版】工程施工合同协议书范本-PAGE【复合详尽版】工程施工合同协议书范本工程施工合同协议书名称：___________地质：___________法定代表人/授权代表：___________名称：___________地质：___________法定代表人/授权代表：___________鉴于：2.业主拟将本项目的施工工作交由承包商负责实施；3.承包商愿意接受业主的委托，承担本项目的施工工作，并承诺按照业主的要求和本合同的约定完成施工工作；第一条工程范围1.1业主委托承包商承担本项目的施工工作，包括但不限于：土建工程、装饰装修工程、安装工程、园林绿化工程等（具体工程范围以附件一《工程量清单》为准）。第二条工期2.2承包商应按照合同工期完成施工工作，并接受业主或其委托的监理单位对工期的监督和管理。第三条工程质量3.1承包商应按照施工文件和本合同的约定，确保工程质量符合国家、行业和业主的质量标准。3.2业主或其委托的监理单位有权对工程质量进行监督、检查和评定，如发现工程质量不符合施工文件和本合同的约定，承包商应无条件接受业主或其委托的监理单位的要求进行整改，直至达到施工文件和本合同的约定。第四条工程价款4.2业主应按照本合同的约定向承包商支付合同价款。第五条支付方式5.1业主应按照本合同的约定向承包商支付合同价款。第六条违约责任6.1如一方违反本合同的约定，导致本合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方的损失。6.2如承包商未按照合同工期完成施工工作，应向业主支付违约金，违约金的计算方式为：每日延迟完成的工程量占合同总价款的____%，累计计算。6.3如业主未按照本合同的约定向承包商支付合同价款，应向承包商支付违约金，违约金的计算方式为：每日延迟支付的款项占合同总价款的____%，累计计算。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式两份，双方各执一份。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：____年____月____日==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==一、五种特殊的应用场合及注意事项1.豪华装修场合：小明想要装修自己的新房，选择了一家装修公司进行豪华装修。注意条款：在工程范围中，要明确装修的具体内容和要求，如使用的材料、装修风格等。在工程质量中，要确保装修质量符合小明的期望。修改建议：小明和装修公司可以签订补充协议，详细约定装修的具体内容和要求，以及装修质量的验收标准。2.公共设施建设场合：政府委托一家建筑公司进行公园的建设和维护。注意条款：在工程范围中，要明确公园建设的内容，如绿化、设施建设等。在工程质量中，要确保公园的质量符合国家标准。修改建议：政府和建筑公司可以签订补充协议，详细约定公园建设的内容和标准，以及工程质量的验收标准。3.私人建房场合：小红想要在自己的土地上建造一栋别墅，选择了一家建筑公司进行施工。注意条款：在工程范围中，要明确别墅的具体设计和要求。在工程质量中，要确保别墅的质量符合小红的期望。修改建议：小红和建筑公司可以签订补充协议，详细约定别墅的设计和施工要求，以及工程质量的验收标准。4.商业装修场合：一家餐厅想要进行重新装修，选择了一家装修公司进行施工。注意条款：在工程范围中，要明确装修的具体内容和要求，如餐厅的风格、设施等。在工程质量中，要确保装修质量符合餐厅的运营需求。修改建议：餐厅和装修公司可以签订补充协议，详细约定装修的具体内容和要求，以及装修质量的验收标准。5.旧房改造场合：一家老小区想要进行改造，选择了一家建筑公司进行施工。注意条款：在工程范围中，要明确改造的具体内容和要求，如水电改造、外墙翻新等。在工程质量中，要确保改造质量符合居民的生活需求。修改建议：小区物业和建筑公司可以签订补充协议，详细约定改造的具体内容和要求，以及工程质量的验收标准。二、实际操作过程中遇到的问题及解决办法1.工期延误问题：在实际施工过程中，可能会遇到各种原因导致工期延误。解决办法：双方可以签订补充协议，约定工期延误的处理方式和责任承担。同时，业主可以对施工进度进行监督，及时发现并解决问题。2.工程质量问题问题：在实际施工过程中，可能会出现工程质量不符合要求的情况。解决办法：业主可以对施工过程进行监督，及时发现并解决问题。同时，业主可以要求承包商进行整改，直至达到合同约定的质量标准。3.合同价款支付问题问题：在实际操作过程中，可能会出现业主延迟支付合同价款的情况。解决办法：业主可以制定合理的支付计划，并按照合同约定的方式进行支付。同时，业主可以要求承包商按照合同约定的方式进行施工，确保工程质量和进度。三、原始合同所需的详细附件1.工程量清单：详细列出本项目的工程量和工程内容，包括土建工程、装饰装修工程、安装工程、园林绿化工程等。2.设计文件和施工图纸：包括本项目的所有设计文件和施工图纸，用于指导承包商进行施工。3.施工方案和技术文件：包括本项目的施工方案和技术文件，用于指导承包商进行施工。4.质量验收标准：明确本项目的质量验收标准，用于评估工程质量是否符合要求。5.支付计划：详细列出本项目的支付计划，包括预付款、进度款和结算款的支付时间和金额。6.补充协议：双方签订的补充协议，用于明确本合同未尽事宜和特殊约定。施工合同顺口溜施工合同真重要，条款内容要记牢。甲方乙方要分明，工程项目要写清。工期长短早商量，质量要求别放松。价款支付要公平，进度款项别拖延。违约责任要承担，解决争议要和平。补充协议可添加，附件内容要详细。豪华装修要美观，设计要求要明确。公共建设要规范，质量标准要达标。私人建房要稳固，施工要求要严格。商业装修要实用，风格选择要合适。旧房改造要安全，水电改造要合规。工期延误别急躁，及时沟通来解决。质量问题别担心，整改达标再继续。价款支付别拖延，按时支付别忘记。补充协议要签订，特殊事