中建机电劳务制式合同

机电劳务分包合同机电劳务分包合同CHINACONSTRUCTIONFIRSTDIVISIONGROUPLTD.第36页共36页编号：工程机电劳务分包合同发包人：中国建筑一局（集团）有限公司承包人：分包工程名称：施工地址：目录TOC\o"1-1"\h\z\u第一条分包工程概况 3第二条承包范围及承包工作内容 3第三条合同工期 4第四条合同价款 5第五条工程款的支付 5第六条结算 7第七条质量、安全文明、技术要求 8第八条驻工地代表及职责 9第九条发包人的权利及义务 10第十条承包人的权利和义务 11第十一条作业人员/劳动力/施工队长/施工班组管理要求 11第十二条安全施工、重大安全伤亡事故处理 13第十三条质量保证与检验、验收 13第十四条材料、机具供应 13第十五条文物保护 15第十六条违约责任 16第十七条乙方的撤场 16第十八条保修 17第十九条合同争议的解决 17第二十条合同解除 18第二十一条合同的生效与终止 17第二十二条合同份数 17第二十三条合同备案 18第二十四条增值税相关条款 18第二十五条补充事项 18附件1：分包方的承诺书 22附件2：授权委托书 24附件3：廉政协议 25附件4：安全文明施工奖罚办法 37附件5：关于现场的劳务人员管理要求 39附件6：优先支付人工费承诺书 42附件7:无拖欠劳务费证明样表附件8：履约授权管理协议附件9:分包报价单附件10：劳务管理责任附件11：附件12：机电劳务分包合同发包人（全称）：中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条分包工程概况1.1分包工程名称：单击此处输入文字。1.2分包工程地点：1.3工程概况：结构类型:建筑面积:共M2，其中层数及檐高：1.4建设单位:第二条承包范围及承包工作内容2.1分包工程承包范围：**#楼施工图纸给排水、采暖、通风空调、消防水系统、动力及照明工程，防雷接地系统，消防报警系统预留预埋，弱电系统预留预埋（不含业主方指定工程）等2.2分包工作内容完成分包范围内所需的人工、承包人提供的辅材、机械及机具费、冬雨季施工费、成品保护费、生活水电费、临时设施费（除发包人提供之外的完成本工程所必需的临时设施）、与其他分包商的配合照管等。本工程项目机电安装工程之所有项目包括未明确的可合理推断出应承包人完成的工作内容，包括但不限于下面所罗列之项目：适用的在（）内打“√”：（）2.2.1结构期间，1专业的预留预埋工作；（）2.2.2二构期间，机电配管安装，墙体剔凿及洞口修补及剔凿垃圾的外运清理；（）2.2.3安装期间，专业的安装调试，及相应的成品保护工作；（）2.2.4竣工验收期间负责配合发包人及业主方完成机电系统调试工作；（）2.2.5临水临电工程施工包括甲供主材以外的临水、临电布设、临时消防设施、施工用照明体系的所需用工及材料机具，过程的维护，施工结束后临水临电的拆除回收，现场施工临时用水发包人提供至，临时用电由发包人引至，以后所产生内容由承包人负责；（）2.2.6按照施工现场安全生产、文明施工要求以及发包人指定承包人的配合内容；（）2.2.7本分包工程所有材料（包括甲供）装车卸车、周转材料和租赁工具的装卸车（含塔吊盲区）、保养、看护及清点退租、二次搬运及超运距、倒运用工；（）2.2.8冬雨季施工及维护、保温措施（如排水、抽水、覆盖、封堵等的人工配合等）、成品保护，冬雨季施工的人工降效、特殊作业情况下的施工降效；（）2.2.9其他为完成本工程施工所承担的工作及后附分包工程合同条款中约定的其他工作；（）2.2.10交叉作业引起的误工、返工；（）2.2.11现场安全保卫的配合用工；（）2.2.12施工过程中，必须执行市建委、区建委、以及当地强制性条文规定的，或是因抢工期、为确保质量而消耗的各种措施费用（指消耗的人工、辅料）；（）2.2.13不可预见工：与本工程有关的一切未构成工程实体的零散用工；（）2.2.14发包人因为工程实际原因，有权对现场施工场地的平面布置根据实际施工情况进行调整，承包人必须进行人工配合；（）2.2.15发包人在工程实施过程中有权调整以上发包范围内的任何工作，或增加本次发包范围以外的工作；（）2.2.16承包人承担自己所有施工人员的意外伤害保险费及医疗保险费（按施工当地的政府规定的标准缴付），以及为所有施工人员办理上述费用的所有手续和过程中发生的费用；（）第三条合同工期3.1工期计划开工日期年月日计划竣工日期年月日总工期：日历天（如果是多栋号施工，注明各栋号工期）上述工期均包括国家法定节假日、公休日、季节性施工、不可避免的交叉作业影响因素。3.2工期顺延：因以下原因造成乙方工期延误，经甲方驻工地代表确认后，乙方的工期相应顺延：不可抗力；（不论国家或项目所在地有关主管部门的任何定义，本合同中不可抗力一词不包括任何天气恶劣的日子如下大雨、大雪、雷暴及刮大风等。即不可抗力只局限于战争、暴乱以及由于粒子辐射所造成之放射性污染或爆炸性核质量或核成分等物品的危害；）分包工程不具备施工条件；甲方同意的其他条件。非以上原因，乙方每延误工期一天，需向甲方支付违约金，具体见违约条款。乙方需积极配合甲方的工作，按照甲方的要求组织施工，保证整个工程的顺利进行。甲方发现乙方不能按期开工或中途无故停工或工期不能满足要求，可以中止此合同，并无条件退场，一切责任由乙方承担。乙方除需承担因此造成的自身损失外，还得支付甲方的一切损失。3.3现场因客观原因累计停工三天以内，乙方不得要求延长工期；累计停工三天以上的，经甲方签证只能延长工期，不能要求任何经济补偿。第四条合同价款4.1合同总价：（含增值税）为人民币（最终以结算数以准）元（暂定总价大写元其中不含增值税价款为元（大写）其中人工费为元（大写）其中增值税税金为元（大写）增值税税率为%本合同总价包括完成承包范围内所需的全部人工费、辅助用工、配合用工、人工降效补偿费、脚手架搭设及拆除费用、辅料及机具费、材料二次搬运费及场内运输、周转材料场内外反复装卸及搬运费、现场安全文明施工费、冬雨季施工及维护措施费、临水临电施工维护拆改、生活区水电费、生产工人床铺费、现场管理费、配合各方、各级领导检查的零星用工费与施工降效费、保险费、管理费、利润、风险、税金等费用。（关于合同价款的组成可附表）。序号项目名称做法/工序描述单位合同暂定工程量固定综合单价含税合价人工费单价含税人工费合价12……本合同价款包括的其他内容:4.2合同计价方式：本合同采用以下第种计价方式：4.2.1固定综合工日单价：执行2012年《北京市建设工程计价依据－预算定额》，综合工日单价：65元/工日,辅材在定额基础上下浮10%，机械费在定额基础上4.2.2固定综合单价：合同单价包含完成分包范围内所需的基本用工、辅助用工、超运距用工、人工幅度差；应由承包人提供的辅助材料和零星材料费，机械及机具费，附件或配件，按照本合同规定的除发包人提供的资源及服务之外的承包人须负责的保险费、运输装卸费、机械及工具费、冬雨季施工费、成品保护费、生活水电费、临时设施(除发包人提供之外的完成本工程所必需的临时设施)、结构封顶后的现场临水管线及设施的改造、维护和拆除所需的人工费和维护费、赶工费、文明施工费、与其他分包商的配合照管费、企业管理费、现场管理费、利润、风险费、实体部分的超高增加费、系统调试费（含整体联动）、必要的人员及财产保险费、资料费、税金以及从项目说明中所获知的任何合理的必不可少的费用。4.2.3其他计价方式：4.3工程量计算工程量依据以下（在选用项前面（）内打√）计算规则计算：（）4.3.1图纸（）4.3.2(省（）4.3.3GB50500-（）《建设工程工程量清单计价规范》（）4.3.4现场实测实量（）4.4变更价款4.4.1当发生以下变更时，可计取变更价款（）工作内容发生变更（）施工方案变更（）经甲方驻工地代表签字的现场签证（）……4.4.2变更价款计取方式为：①单价：（）变更内容与原合同内容为相同或相近内容可套用合同单价的，按合同单价执行；不可套用合同单价的，由双方协商单价。（）……②工程量：（）按照图纸及施工方案进行调整，计量方式同于合同条款4.3（）……第五条工程款的支付预付款本工程预付款为：无。5.2工程进度款支付：本工程进度款支付采用以下第种方式。5.2.1进度款按月支付乙方于每月20日前向甲方提交工程进度款申请资料，经甲方审核批准后，于审核批准30日内支付乙方上期完成量的60%（工程款按月支付，一般月份支付比例为审核已完成工程总价款的%，其中人工费支付比例为100%，月支付比例为审核已完成工程总价款的%，其中人工费支付比例为100%，春节前支付比例为审核已完成工程总价款的%，其中人工费支付比例为100%），剩余的15%在竣工验收一年后并业主结算完成后支付（每期进度款的支付中已包括当期应付的全部人工费），留取%的保修金在保修期满后30天内一次性无息支付（在乙方提交进度请款单以及甲方开具进度付款单时，均应按照本合同中规定比例扣留保留金。扣留保留金的比例为%；其中：%作为质量保证金，%作为工期保证金，%作为施工技术质量资料、竣工资料保证金，%作为安全文明施工及环境管理保证金；保留金中不含人工费）。5.2.2进度款按阶段支付第一次付款：单击此处输入文字。（其中人工费支付比例为100%）第二次付款：单击此处输入文字。（其中人工费支付比例为100%）……（其中人工费支付比例为100%）留取%的保修金在保修期满后30天内一次性无息支付（在乙方提交进度请款单以及甲方开具进度付款单时，均应按照本合同中规定比例扣留保留金。扣留保留金的比例为%；其中：%作为质量保证金，%作为工期保证金，%作为施工技术质量资料、竣工资料保证金，%作为安全文明施工及环境管理保证金；保留金中不含人工费）。5.2.3……5.3本工程款支付的资金采用以下第种方式:A：转账支票B：网银转账C：承兑汇票D：信用证、保理E：抵房，额度为合同总价的F：5.4乙方开户行及账户等基本信息如下，开户行及账户信息不得随意更改，其他信息应提前10日以书面方式通知甲方，如乙方未按合同规定通知而使甲方遭受损失的，应予以赔偿。乙方名称单击此处输入文字。纳税人身份（勾选）纳税人识别号单击此处输入文字。地址、电话单击此处输入文字。开户行及账号单击此处输入文字。单击此处输入文字。第六条结算6.1分包工程完工后30日内，乙方向甲方递交完整的结算资料，甲方在收到结算资料后60日内进行核实，给予确认并按照甲方的结算程序办理分包工程结算手续。第七条质量、安全文明、技术要求7.1质量：本工程的质量标准，双方约定如下：，未达到质量标准承包人需立即返工，由此发生的返工费和给发包人造成的损失由承包人承担。7.2安全文明：本工程的安全文明标准，双方约定如下：7.3技术要求技术指标：施工工艺：……第八条驻工地代表及职责8.1甲方驻工地代表姓名：联系电话：电子邮箱：8.2甲方驻工地代表职责：按本合同约定及时提供施工指令，负责现场签证，履行合同规定的各项权利与义务。8.3乙方驻工地代表姓名：联系电话：电子邮箱：8.4乙方驻工地代表职责：按甲方批准的施工计划/施工组织设计/方案/工期控制计划/质量目标以及甲方驻现场代表根据合同发出的指令、要求组织施工履行合同中规定的其它权利与义务。第九条发包人的权利及义务9.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。9.2负责提供施工图纸以及提供必要技术资料，由承包人自费复印和办理施工洽商。9.3负责组织施工检查、验收、监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。9.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。9.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。9.6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人整改。9.7负责组织工程的验收工作。9.8其他权利及义务：第十条承包人的权利和义务10.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过50周岁。否则因其所引起的后果由承包人承担。10.2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、资格证书、特殊工种上岗证及身份证号码），并与其签订劳动合同，并给作业人员办理保险，否则因其所引起的后果由承包人承担。承包人进场后立即办理相关手续，如：暂住证、健康证等证件，承包人施工人员应持证上岗，承包人配合发包人完成当地政府相关的各种检查，并提供相应的手续和证件；作业人员进场后立即组织其进行入场的“三级教育”和法制教育，使职工做到安全生产，不违章、违纪、违法。10.3按合同约定及甲方要求的时间准时进场并对甲方移交的现场进行充分了解和验收，乙方接收甲方移交的现场后不得以不了解现场条件为由拖延工期或要求增加费用10.4办理当地政府要求的各种证件、手续。10.5承包人必须按施工图纸、发包人提供清单及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。如出现损坏，承包人须照价赔偿。10.6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。10.7承包人必须服从发包人的现场管理，遵守发包人的指示和要求，承包人代表及施工管理人员应按发包人要求及时参加发包人组织召开的生产例会。10.8承包人在本分包合同实施中，如果发现分包工程的设计或规范、技术要求存在任何错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知发包人。10.9承包人须在发包人总体计划下按发包人要求的格式编制月度、周生产计划和材料需用计划，经发包人审批后的施工进度计划一旦下达，必须保证全面完成。10.10工程施工现场一律以发包人的名称和字样出现，承包人不得以承包人的名义就本分包合同工程对外联络或对外宣传．无论是在施工现场，还是在任何其他社会宣传媒体，承包人均不得未经发包人的书面批准而作出任何关于本分包工程的宣传报道、竖立标牌、广告及单方面发表技术成果、专利等有关CI及知识产权方面的事宜。10.11遵守政府有关主管部门以及发包人对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，承担由此发生的费用。10.12承包人不得转包或再分包其分包工程。10.13承包人承担因其自身施工不当或违反操作规程等自身原因造成承包人自己、发包人、业主、其他所有参与本工程的分包商的所有责任和经济损失。10.14承包人必须服从发包人转发的业主及工程师的指令，未经发包人同意，承包人不得以任何理由与业主或工程师发生工作关系，承包人不得直接致函业主或工程师，也不得直接接受业主或工程师的指令。如果承包人违反此规定，发包人将视为承包人违约。10.15机电工程所需的预留预埋，必须按计划提前进行，因设计变更、甲方、监理要求等必要的开槽必须有相关变更手续，承包人必须注重现场成品保护，因承包人原因不能满足施工进度要求，在已浇筑完成的混凝土墙面、楼板、已完成的抹灰墙地面上剔凿的、修复均应由承包人执行，必须按其原质量标准进行恢复，所发生的费用自行承担，如无能力恢复或恢复后的质量标准不符合要求，由发包人另行安排其他班组恢复，所发生费用双倍从承包人工程款中扣除。所有需要后开槽的不论什么原因必须事先征得发包人同意，严禁随意剔凿。10.16承包人应对其供应的辅材的质量承担责任，如因承包人提供材料达不到国家有关标准，承包人无条件将材料撤出现场，并承担由此给发包人带来的经济及工期损失。10.17应发包人的要求，承包人需配合本工程临水临电维护、保管和维修工作，并不得引起任何费用的增加。10.18承担生活区所需水电费，并不得对发包人租住的房屋造成破坏，如引起罚款则由承包人承担。10.19其他责任：第十一条作业人员/劳动力/施工队长/施工班组管理要求11.1承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共名。11.2作业人员管理：承包人需根据工程需要现场安排合适的电工、水暖工、电焊工和劳务管理人员（其中电工、电焊工要有相应国家正式认可的从业证件）。各工种人数要按时上报给发包人批准。发包人有权根据工程实际，要求承包人增加或减少相应工种或管理人员人数，或更换不合格的工种或管理人员。承包人如果因为人员人数不足或专业化程度不够造成的工期延误，或管理不当，或质量安全事故属于承包人的违约行为所致，责任由承包人承担。11.3劳动力管理要求11.3.1承包人需按照发包人的时间要求提供详细的工人进场计划和劳动力安排，并按照发包人的工期安排和施工要求适时做调整。11.3.2承包人需为发包人提供进场施工工人的花名册，花名册有工人签字，并附有身份证号和照片。花名册要整理成台帐且与工资发放明细人员相符。11.3.3从事特种作业的工作人员必须有相应证件，做到持证上岗。11.3.4发包人向承包人每支付一次工程款，承包人需在领到工程款一周内向发包人递交一份说明已将工程款中用于支付给农民工工资的款项按时支付给农民工，而非转做他用的保证。发包人在年前最后一次支付给承包人工程款以后，承包人需在收到工程款一周内向发包人递交一份该年度所有入场施工的工人名单和身份证号，并附带一份说明该名单为本年度为承包人履约本项目的所有工人名单，且承包人已将名单中所有工人工资付清的的保证函。11.3.5如发生为承包人履约本项目的工人直接向发包人索要工程款，且该部分工人的名字未在承包人提供的花名册内，则视为承包人未认真履行劳动力管理的相关规定，并给发包人造成声誉损失，承包人承诺向发包人支付造成的相应损失之外，另向发包人支付违约金5万元/人.次。11.3.6承包人应保证发包人和业主的声誉，如发生为承包人履约本项目的工人直接向发包人索要工程款，且该部分工人的名字在承包人提供的花名册内，则视为承包人未尽力控制相应事态发生，承包人承诺向发包人支付相应损失之外，另向发包人支付违约金2万元/人.次。11.4施工队长与施工班组管理要求11.4.1对于履约能力不合格，与承包人配合不和谐的承包人的施工队长，发包人有权要求承包人将其更换。由此产生的各项风险由承包人承担。第十二条安全施工、重大安全伤亡事故处理12.1发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。12.2承包人应接受发包人及监理人员对安全施工的检查，对不符合安全规则及有安全隐患的，发包人和监理人员有权提出纠正、制止，情节严重的可指令承包人停工整顿。12.3承包人在施工中发生重大安全伤亡事故，必须在事发后及时向市、区各有关部门报告，同时告知发包人，以求能够最迅速地妥善处理。12.4因承包人原因造成的安全伤亡事故，均由承包人负责处理和承担经济赔偿等一切责任。第十三条质量保证与检验、验收13.1乙方应保证本分包工程所用材料及施工完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，采用符合设计要求、业主方、甲方要求和规范要求的材料和工艺生产制造的材料，乙方应对由于本分包工程材料或施工缺陷而引起的质量事故负责。13.2工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。13.3乙方应严格、认真地按照标准、规范、施工图纸和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。13.4本工程质量实行过程检验，发包人过程管理中提出的合理整改意见承包人不按时执行的，发包人可开具书面警告，承包人对发包人的书面警告拒绝接收的，视为书面警告已经向承包人开具，书面警告一次后承包人仍未整改，发包人有权单方面开具罚单。承包人整改到位，发包人应取消处罚。13.5分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续。13.6工程竣工后，因为施工质量问题造成工程无法验收，或无法移交，责任归承包人。13.7单击此处输入文字。第十四条材料、机具供应14.1材料供应14.1.1以下材料由发包人供应，未列出的材料暂定由承包人供应，但承包人须在采购前天报承包人采购计划，以明确是否由承包人供应。电气工程：配电箱（柜）、UPS及蓄电池、等电位端子箱、镀锌钢管、焊接钢管、防火堵料、防火隔板、标志牌、各类电线（不含辅料内电线）、电缆（矿物质电缆含固定卡子、成品电缆头及接地线）、灯具（含光源及附件）、插座面板、开关面板、封闭母线（含成品支架及附件）、桥架（含成品弯头、三通、支架及附件）、防雷接地系统主材（含避雷针、镀锌扁钢、镀锌圆钢、镀铜接地极、等电位接地线、穿线管）。给排水工程：水泵（含附件）、给水设备、水箱（含配套设施）、变频给水设备、过滤器、水处理设备、各类阀门、水流指示器、衬塑钢管及管件、PPR管及管件、UPVC排水塑料管及管件、焊接钢管、无缝钢管、镀锌钢管、排水铸铁管及管件（含法兰压盖及橡胶圈）、阻火圈，各类卫生间洁具（含角阀、软管及附件）、清扫口、地漏、设备减震器、保温材料、各类仪表、通气帽、雨水斗。采暖工程：板换机组、散热器、暖风机、各类阀门、热力入口装置、无缝钢管及管件、温控阀、各类仪表。通风空调工程：各类风机、空调设备（含配套设施及安装附件）、冷却塔（含配套设施及安装附件）、风机盘管、排气扇、风箱、各类阀门、补偿器、除污器、过滤器、消声器、静压箱、保温送风软管、焊接钢管及管件、无缝钢管及管件、镀锌钢管、镀锌钢板、设备减震器、各类保温材料、各类仪表、通风阀部件、风口、散流器、消声器、消声弯头。本工程严禁使用未经承包人及发包人批准验收的材料。现场施工中，如承包人没有材料采购能力的，可委托承包人购买各种材料，由承包人采购的材料在实际结算中按实际采购价加运输费、材料采购保管费、包装费及实际用量从承包人工程款中扣除。14.1.2临水临电主材由发包人提供、辅材由承包人提供。其中临水临电的材料供应：楼层布水点、楼层二级配电箱以前的材料均由承包人负责；楼层布水点、楼层二级配电箱以后的临水、临电材料均由承包人提供；14.1.3承包人生活区及办公区用水、用电、办公、生活设施所需材料及设施由承包人自行承担。床铺由承包人自行承担，承包人可以负责生活照明管线等一次完成的费用，但灯管、灯头损耗、添加插座、增加设施等承包人自行承担。承包人企业14.2机具供应14.2.1本工程由发包人提供的机械设备为：承包人自备的工具为：除发包人提供的机械设备以外的所有除承包人提供的施工机械以外的其他所有施工机械及工具14.2.2双方确认防护用具现场所有防护用具（安全帽、安全带、手套等）由承包人承担。防护用具必须符合国家安全防护所规定的标准和行业标准，在进场时必须出具相关的能证明其合格的资料（含生产资质，产品合格证，检验报告等，漏电开关还应出具3C认证）所有的安全防护用品均需在集团合格供应商名册内选择。14.2.3由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备由发包人采购并供应到施工现场。14.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。14.4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：本工程发包人所供材料实行限额材料，承包人在施工过程中，应注意节约发包人所供材料，严禁人为浪费材料，如果承包人浪费，第十五条文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。第十六条违约责任16.1因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方向甲方支付的违约金为合同总价的%，乙方还须承担由于乙方违约给甲方造成的所有损失。16.2乙方施工质量未达到合同约定要求，乙方向甲方支付的违约金为合同总价的%，乙方还须承担由于乙方违约给甲方造成的所有损失。16.3乙方现场文明施工未达到合同约定要求，乙方向甲方支付的违约金为合同总价的%，乙方还须承担由于乙方违约给甲方造成的所有损失。16.4业主、监理、甲方随时有权对乙方的工作进行监督、检查、控制，对乙方履约不力时业主、甲方可另行发包该工程或由指定分包完成，另行发包或指定分包的费用由业主、甲方确定，无须征求乙方意见，相关费用从合同价中扣除并追加索赔。16.5甲乙双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给第三方，乙方出具的债权转让通知书对甲方不产生任何法律效力且乙方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的10%向甲方支付违约金。16.6乙方因生效的法律文书拒不履行，导致甲方收到执行法院出具的关于协助执行通知书或协助执行裁定书或履行到期债务通知书等，乙方应按照协助执行标的额的20%向甲方支付罚款，甲方有权在最终结算金额中优先扣除，不再另行通知乙方。16.7除非甲乙双方协商终止本合同，违约方承担前述几条违约责任、损失后仍需严格履行本合同。16.8单击此处输入文字。第十七条乙方的撤场17.1乙方在完成合同约定工作内容并接到甲方要求撤场的通知后5天内应将其在施工现场的所有雇员及财产全部撤出施工现场。17.2本分包合同提前终止后，乙方在接到甲方要求撤场的通知后5天内应将其在施工现场的所有雇员及财产全部撤出施工现场，并妥善保护施工现场的所有甲方财产和已完工程，对于乙方在施工过程当中搭设的临时工程或临时设施，如果甲方要求拆除，乙方应无条件予以拆除并将现场清理干净直至甲方满意为止。17.3如果乙方拖延撤场，甲方有权暂停支付工程款，乙方还须承担因为乙方拖延撤场而导致的业主对甲方的罚款及甲方因此而蒙受的其它损失。如果乙方逾期撤场达10天，甲方将强制乙方撤出施工现场，由此导致的一切损失及责任均由乙方承担。第十八条保修18.1保修责任：保修期期内乙方免费提供维修、更换等服务。只要甲方提出书面要求，乙方必须在24小时内给予书面答复并指派人员到现场解决问题，费用由乙方承担。18.2保修期：本分包工程保修期执行国务院《建设工程质量管理条例》，保修期为整体工程竣工验收合格后2年。18.3乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求，甲方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生费用或市场价从合同规定的质量保修金中扣除得到补偿。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔的权利。18.4维修或更换后的部分产品的质量保证期相应延长。18.5第十九条合同争议的解决19.1在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下第（（1）向北京（2）向北京市丰台区19.2在协商、起诉过程中，甲乙双方均必须履行合同中争议以外的其它各项条款，不得擅自停止施工，否则按严重违约处理。第二十条合同解除20.1甲乙双方协商一致的，可以解除本分包合同。20.2如在乙方没有完全履行本合同义务之前，甲方与业主的承包合同解除的，甲方应通知乙方解除本合同。20.3如因不可抗力致使本合同无法履行，因工程发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。20.4如因乙方在工程质量、安全与工期方面无法达到要求时，甲方可以向乙方发出通知解除合同。乙方接到通知后应尽快撤离现场。乙方不按要求退场，给甲方造成经济损失的由乙方承担。由于乙方原因中途退场给甲方造成的损失，由乙方承担。第二十一条合同的生效与终止21.1本合同经双方代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。21.2本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第二十二条合同份数本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，副本一式份，甲方执份，乙方执份。第二十三条合同备案工程所在地的建设行政管理部门要求办理合同备案手续的，乙方应在合同签订后15日内，负责至相关建设行政管理部门办理分包工程备案手续，甲方给予必要的协助。办理备案手续发生的费用由乙方承担。未能办理备案前，甲方有权不支付任何合同价款。若本合同发生重大变更的，乙方应当自变更后7个工作日内，将变更协议送原备案机关备案完成后，变更协议生效。乙方应将交易备案注册证书复印件报项目部备案。第二十四条增值税相关条款前述条款与本条款矛盾的，以本条款为准。24.1.1乙方提供税率%的合规增值税专用发票：对于一般纳税人分包商，要求提供增值税专用发票；对于小规模纳税人，要求提供税务机关代开的增值税专用发票。24.1.2乙方应在开票之日起7日内将发票送达甲方指定人员，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。以快递方式送达中，甲方指定签收人员签收快递后发现乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在问题而向乙方提出拒收的，不视为甲方已签收。24.1.3因乙方发票问题（包括开错、开具虚假发票、开具发票不符合甲方要求、发票未及时送达甲方等）造成甲方税务损失或影响到工程款支付的，由乙方重新开具符合甲方要求的发票，并且甲方有权拒绝向乙方支付相应发票数额的工程款，同时乙方全额赔偿因此造成的甲方的损失；情节严重触犯《中华人民共和国刑法》的将承担相应的刑事责任。本条中甲方拒收发票或甲方暂停支付款项等行为，不视为甲方违约且乙方不得以此为由终止履行合同约定的义务。24.1.4如乙方开具虚假发票应承担含税合同金额10%的违约金且甲方保留继续向乙方追索的权利。24.1.5若乙方的纳税人身份变更或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补偿税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。24.1.6若甲方从工程款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除后的工程款金额开具增值税发票。24.1.7若甲方遗失增值税发票联或抵扣联，则乙方应配合甲方税务机关的要求出具相关资料。24.1.8乙方向甲方开具的其他增值税抵扣凭证，均适用于本合同中有关增值税专用发票的约定。24.1.9若乙方汇总开具增值税发票的，则乙方需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。24.1.10在每月/节点依据甲方当期工程量确认金额，在甲方确认完成量十天内，乙方向甲方开具已确认工程量全额增值税专用发票。24.1.11乙方提供的增值税发票必须与税法要求保持一致，不允许串列或信息不符等现象存在，同时必须在备注栏填写准确的所属项目名称及所在市区县，否则造成的损失由乙方自行承担。24.1.12甲方收到乙方最后一次款项相对应的增值税专用发票时，应待甲方确认乙方已全额缴税且到甲乙双方原合同约定的最终付款时间后一个月内，方可支付尾款。第二十五条补充事项25.1本合同所有条款已经双方充分协商，甲方对涉及的双方的责任免除及限制条款已作充分提示和说明，乙方对本合同所有条款充分理解并无异议。25.2无论停工多长时间乙方应自行调整机械设备，机械及出场费均含在合同总价内，不能要求任何经济补偿。25.3甲方足额按照合同付款条件支付乙方工程款是在业主足额按期支付甲方相应工程款的前提下；如业主未足额支付甲方工程款，则甲方对乙方的付款按照甲方的收款比例进行支付比例的相应调整。25.4当甲方资金出现短缺支付不到位时，乙方应给予充分理解，任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。25.5承包人收到工程款后必须及时支付工人工资，并在每月领取工程款之前向发包人提供以下资料：（1）向发包人提供优先支付分包工程人工费的承诺和无拖欠劳务费证明，承诺书和证明与合同具有同等法律效力。承诺书、无拖欠劳务费证明上的公章要与合同上用章、签字人一致，签字人应具备相应签字权。（2）每月向发包人提交工人工资发放表，发放记录必须与进场人员花名册、考勤表一致，发放表以班组分类，必须本人签字领取，不得代签。（3）提供工人工资发放表同时须提供发放过程照片。（4）工人退场须办理劳务工资结算单，对于已结清的工人要求必须在结算单上签署结清工资的承诺，并经本人签字确认。25.6分包工程的月度和完工结算中，应明确其中人工费的具体金额。25.7因承包人相关施工人员到发包人、建设方、政府部门等处讨要工人工资导致发包人支付的费用（包括超额支付的费用），由承包人承担，发包人将从承包人的结算款中扣除，结算款不足部分，由承包人将不足部分支付给发包人。25.8为维护农民工利益，杜绝劳务纠纷，发包人有权监督管理分包工人工资支付事宜。承包人如未按合约规定及时支付工人工资，发包人可将不超过当次支付额90%的工程款直接发放给相关工人，并视为已支付承包人相应工程款，剩余工程款支付至承包人指定的法人账户；同时，如发现承包人未及时发放工人工资，初次发现，发包人监督其改正；再次发现，则视为承包人违约，并计取2万元/次的违约金，从结算中扣除。25.9风险共担原则：承包人应当具备一定承担风险的能力。如果承包人承担的分包工程施工中，承包人向发包人所递交的索赔要求，在发包人向业主方递交的相应索赔要求未获得批准，则承包人的索赔要求亦将不会得到批准。如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成发包人已经无法全部或部分得到工程款，发包人亦将不会支付承包人工程款，所造成的损失双方按照所完成的工作量的比例共同承担，即使承包人的结算数额已经获得发包人的批准。25.10合同履行过程中，如政府部门要求工人工资由发包人集中支付，发包人有权按政府要求执行。25.11甲乙双方明确约定，甲方分公司、项目部、项目管理人员等无权实施包括但不限于投资、融资、贷款、借款、抵押、担保、结算、还款承诺（计划）、签订合同等业务，乙方不得与甲方分公司、项目部、项目管理人员就上述业务建立任何关系。乙方承诺因违反本款约定所产生的所有法律后果由乙方自行承担，乙方不得向甲方主张任何权利追究任何责任，由此而给甲方造成损失的，乙方应当给予赔偿。25.12本合同约定乙方需缴纳履约保证金，保证金比例为合同金额的1%-10%元。保证金分为现金保证金和保函两种。乙方应于合同签订30日内或第一次付款前（以二者时间较前者为准）足额缴纳现金保证金或办理保函，保函的时效为合同签订之日起至分包工程验收合格并办理完结算之日止。分包工程完工验收合格且甲乙双方办理最终结算完毕后，将所收取的现金保证金或保函退还给乙方。25.13分包方应于每月日前向总包方提交上月日至当月日所完成工作的工程量和价款，未按时上报的完成量，推迟到下月上报。总包方在收到已完工程量报告后天内完成核对完成量；分包方须为总包方核量提供方便并派人参加，分包方不派人参与核对完成量，以总包方核定量为准。25.14分包/分供方须根据国家部委、当地政府以及总包方的相关要求，配合总包方做好农民工工资专用账户开立、相关协议签订、农民工工资发放的相关工作，按总包方及银行要求提供相关资料。25.15分包/分供方须及时支付工人劳务费，并向总包方提供以下资料（承诺书、证明上的公章要与合同上用章、签字人一致，签字人应具备相应签字权，承诺书和证明与合同具有同等法律效力）：（1）在合同签订时向总包方提供《优先支付分包工程人工费的承诺》（模板见附件）。（2）每月领取工程款之前向总包方提供《工人工资足额支付证明》（模板见附件）。（3）每月领取工程款之前向总包方提交工人工资发放表，发放记录必须与进场人员花名册、考勤表一致，发放表以班组分类，必须本人签字领取，不得代签。工资发放表同时须提供发放过程照片。（4）工人退场须办理劳务工资结算单，对于已结清的工人要求必须在结算单上签署结清工资的承诺，并经本人签字确认。25.16为维护农民工利益，杜绝劳务纠纷，总包方有权监督管理分包/分供方工人工资支付事宜。（1）分包/分供方与农民工签订的劳动合同中必须明确工资支付方式、支付标准（不低于当地最低工资标准）及工资支付日期等条款，工人工资约定内容要便于计量和支付。（2）分包/分供方如未按法律规定、政府部门要求、合同约定及时支付工人工资，总包方可将不超过当次支付额90%的金额直接发放到分包人工人，视为已支付分包/分供相应款项，其余款支付至分包/分供方指定的法人帐户上；同时，如发现其未及时发放工人工资，初次发现，总包方监督其改正；再次发现，则视为分包/分供方违约，计取万元/次的违约金并从结算款中扣除。25.17因分包/分供方集结人员到总包方及其上级单位、业主单位、政府部门等处讨要人工费导致总包方支付的费用（包括超额支付的费用），由分包/分供方承担，总包方将从分包/分供方的结算款中扣除，结算款不足的，分包/分供方应将不足部分支付给总包方。25.18其他条款：单击此处输入文字。第26条未尽事宜本合同在执行中若有未尽事宜，双方经友好协商以补充协议/会议纪要/谈判记录等形式解决。发包人（盖章）承包人（盖章）法定代表人： 法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：地址:地址:电话: 电话:邮编：邮编：合同订立时间：年月日附件1：分包方的承诺书承诺书致：中国建筑一局（集团）有限公司：我公司向贵公司承诺，在工程中将严格遵守双方的合同条款，承诺做到以下约定：我司承诺结算时执行合同约定的(选择画√)（）固定综合单价/（）固定总价，不以任何理由提出涨价，否则中国建筑一局（集团）有限公司可以行使对我司的索赔权利。二、我司承诺绝不因任何原因发生恶意讨薪事件，不以任何形式和理由集结劳务人员围堵甲方、业主的办公场所或施工现场，否则中国建筑一局（集团）有限公司将拒绝支付已完工程工程款，由此给中国建筑一局（集团）有限公司造成的损失由我方承担。另，因我方不履行合同义务或不按合同约定履行义务致使合同无法正常履行的（包括但不限于农民工闹事、恶意讨薪等相关事宜），中国建筑一局（集团）有限公司有权终止合同，我司将支付给中国建筑一局（集团）有限公司合同总造价10%的违约金，并赔偿由此给中国建筑一局（集团）有限公司造成的所有损失。特殊情况时，中国建筑一局（集团）有限公司可先行代付相关费用，保留对我司诉讼追究相关损失的权利。三、我司承诺遵守关于劳务管理的以下规定：1、进场工人事先约定好用工价格（其中大工不得超过200元/天，小工不得超过150元/天），并签订用工协议；2、工人进场施工前，在项目部劳务管理部门做好登记、领卡工作，内容包含大小工类别、用工价格、身份证号、联系方式等等信息。信息不全的，不予进场；3、若因管理不善导致群体事件，由我司承担全部责任；4、每天由现场带班书面安排生产任务，明确工作内容、所派工人姓名、大小工类别，交予甲方项目部责任工程师；并由现场带班及甲方项目部责任工程师现场共同确认属实、双方签字后，当天上交甲方项目部劳务管理部门，作为工人工资结账参考依据。5、每月在项目部会议室，由项目劳务部门监督下，按上述任务单对工人进行生活费（工资）发放，由项目留存影像资料。发放表上交一份复印件到项目劳务部门备查。6、完全接受双方关于付款条件的约定，并承诺无论甲方是否及时付款，我司将保证工人工资的及时发放。确保不因工人工资发放不及时导致讨薪事件发生。四、我司承诺本工程质量标准严格执行合同约定，未达到标准的按甲方要求及时修补，费用已包含在合同综合单价中，不再另外收取任何修补费用。另，严格执行中国建筑一局（集团）有限公司与业主签订的质量标准协议，具体如下：合同双方共同尊重第三方评估结果，接受其中所规定的奖优罚劣原则，如果乙方受到处罚，甲方可直接在任何一月的工程款中扣除（不需乙方签字同意），如果甲方今后对该管理办法有修订，乙方对修订后的版本也予以接受。如因我方原因造成的质量问题未能达到第三方评估标准给甲方造成的损失均由我司承担。我司承诺严格执行贵司关于月结月清的约定，当月发生的零工必须当月取得甲方项目经理的书面确认，否则视为自动放弃相关权利。结算时不再追究。我司承诺在施工期间保证足够的劳务力完成甲方要求的节点工期，如未能完成，将执行合同约定支付违约金，对于甲方提出调整工作范围的要求不提出任何异议。我司承诺在施工期间自行调节劳动力，不以任何理由提出窝工、抢工期等索赔要求。我司承诺严格执行合同中关于材料、机具的使用约定，节约材料，不造成人为浪费，超出合同约定的损耗部分按合同约定的予以扣款不提出任何异议。承诺人：公章：日期：附件2：授权委托书授权委托书本人系的法定代表人，现委托为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义、澄清签署、说明、补正、递交、撤回、修改工程施工签订合同和合同过程履约等有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：年月日至工程履约完成。代理人无转委托权。分包方：（盖单位章）法定代表人：（签字、盖章）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日

附件3：廉政协议廉政协议工程名称：单击此处输入文字。工程地点：单击此处输入文字。承包人（简称甲方）：中国建筑一局（集团）有限公司分包人（简称乙方）：单击此处输入文字。为搞好工程建设中的党风廉政建设，促进党员干部廉洁自律，确保工程项目高效优质按期竣工，保障甲乙双方合法权益，根据国资委、中建总公司和工程局以及公司党风廉政建设责任制的有关规定，特订立本廉政协议。第一条甲乙双方的权利和义务(一)严格遵守党和国家有关法律法规及上级的有关廉政规定。(二)严格执行本工程施工合同文件，自觉按合同条款办事。(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家、集体利益和违反工程建设管理规章制度。(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(六)发现对方有严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。（二）不准参加乙方安排的超标准宴请和健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、旅游等提供方便。（四）甲方工作人员配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。(六)甲方工作人员有义务为乙方做好服务工作，不允许向乙方单位吃拿卡要或打击报复。第三条乙方的义务乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。（五）乙方发现甲方工作人员有索贿受贿事实的，应立即向甲方上级领导和监督部门举报。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪或政纪处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，依据有关规定给予组织处理；出现第三条一、二、三款情况的，甲方将对乙方处以10倍于乙方开销等价金额的罚款，给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，甲方同时保留单方中止合同的权力；情节严重的，给予经济处罚或移交司法机关追究刑事责任，同时中止与乙方的合同，所造成的一切损失均由乙方承担。（三）甲方发现乙方违纪或出现重大安全质量事故，给甲方造成损失的，应立即清除出场，乙方五年内不准在甲方单位投标揽活。第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行；由甲方单位的纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，并提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为双方签署之日起至该工程竣工验收合格、办理完毕最终结算且甲方付清乙方结算价款时止。第七条本合同作为工程施工合同的附件，与工程项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署生效。第八条本合同由甲、乙双方各执一份，送双方的监督单位各一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表或委托人：法定代表或委托人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日

附件4：安全文明施工奖罚办法分包人应当结合工程特点、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定细化的安全文明环保施工措施并在工程实际中落实到位。分包人在施工准备和进场后的现场施工过程中，如未按照本附表中的技术要求组织施工或未完全执行其要求，视为违约，甲方有权按照下表中的单项扣款金额从乙方工程款中扣除相应费用，同时甲方也有权委托其它施工单位按照下表中的单项扣款金额完成相应措施项目。分类措施项目措施具体要求单项扣款金额（万元）物料堆放粉状材料堆放水泥、白灰等粉状材料要分期分批存放在干爽的室内仓库。仓库要有足够木方承托，再用夹板铺面，堆放高度<2m。上述措施应在材料进场之日及施工全过程中执行到位。5结构胶、油漆堆放结构胶、油漆等带胶纸保护存放，挂警示标牌。上述措施应在材料进场之日及施工全过程中执行到位。5管材堆放管材存放应分类存放，堆放高度<2m，两边沿着管材底部放置混凝土楔或挡坎，防止管材倾泻。上述措施应在材料进场之日及施工全过程中执行到位。5加工场管材加工场、木料加工场应搭防护棚作业，内做100mm厚C15砼硬地。上述措施中硬地化、搭棚应在材料进场之日前完成。10环境保护施工垃圾1、现场分栋或分区设置施工垃圾池，垃圾池规格6m×6m×0.6m，三面砖砌围护，设置在施工电梯或井架等楼栋出入口附近，平面运送距离以小于50米为限；2、施工现场各类垃圾应当天清理收集至垃圾池，及时外运；3、严禁向建筑物外抛掷垃圾。5生活垃圾设置适当数量的生活垃圾收集桶，生活垃圾定期外运。上述措施中垃圾桶的设置应在承包正式进场后一周内完成，其余应在施工全过程中执行到位。5吸烟规定进入现场所有人员禁止在施工现场流动吸烟。5(如执行不完全，发现违例罚款50元/人次)工地人员管理1、施工现场人员不得赤膊、穿拖鞋；2、施工场地内不得随意大小便。上述措施应在施工全过程中执行到位。如执行不完全，发现违例，罚款50元/人次施工临时道路清扫1、安排专人每天清扫本标段范围内施工道路，保持道路路面平整、清洁，无明显低洼不平和积水；2、公共施工通道的路面清理和打扫由甲方统一安排打扫管理。上述措施应在施工全过程中执行到位。5施工安全脚手架1、脚手架散水应硬地化，外设排水沟。钢管立杆应设底座和垫板，立杆底部应加设扫地杆；2、脚手架里杆距外墙不超过200mm，应沿全长和全高连续设置剪力撑，作业层脚手板应满铺，外设180mm高以上踢脚板；3、脚手架钢管必须除锈并刷黄色漆（1500mm以下黄黑相间），脚手架斜撑钢管刷黄黑双色漆（250mm相间）；4、脚手架连接杆禁止穿墙，连接杆及卸载钢丝绳直接与墙柱或砼梁侧面预埋件固定（预埋点在墙柱外侧）上述措施应随脚手架搭设完成。10出入口防护棚结构首层的出入口必须搭设双层防护棚，并设置警示牌。多层结构防护棚的长度不小于3米，高层不小于6米。上述措施应在施工全过程中执行到位。5施工用电1、施工电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤；2、施工用电配线应采用三相五线制，一机一闸一漏电；3、楼内施工通道应照明齐全、照度足够；4、总、分配电箱内均应贴上电路图，每周专人检查记录，配电箱外应标明电箱负责人（电工）姓名和联络电话。上述措施应在施工全过程中执行到位。5安全防护1、三宝（安全帽、安全带、安全网）、四口（通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口）、五临边（楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边）防护不得出现疏漏；2、楼梯应设置钢筋护栏，交付前清洁并刷双色油漆。上述措施应在施工全过程中执行到位。10消防器材库房、木材加工房、临时出入楼梯口、现场办公室、电焊等临时动火加工现场应配备足够的消防器材，消防器材应定期进行检查，过期失效的应及时更换。上述措施应在施工全过程中执行到位。5承包人：（公章）分包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：年月日年月日

附件5：关于现场的劳务人员管理要求1、工人在进场时应在承包人劳务管理员处做好登记、发卡等工作，分包人在施工过程中不得将其工人任意调进调出，如需进出必须经承包人劳务管理员同意，违者视为自动退场。本现场实行封闭式管理，工人进出场应立即登记，发卡，并上交身份证原件。2、工人上班必须严格考勤，上班前应在班组长处登记按手印。该记录定在第二天上班前上交承包人劳务管理员处，否则承包人不认可上述工人上日工作内容。在工地大门处承包人设置考勤公开栏，前一天考勤于第二天公布，记工时以公布内容为准。工资发放时以此为准，若不在公布名单内用工，承包人不予认可。3、承包人在工地大门处设置人脸识别系统，工人进场时必须持四份协议到该处扫描，否则工人无法进出。该扫描记录作为考勤和工资发放的有效依据之一。承包人在每栋楼号入口处（每栋仅设一处）设置摄像头一个，工人上班进入时应自觉对准摄像头留存记录，该记录永久保存，作为考勤和工资发放的有效依据，若无此记录，承包人对用工不予认可，分包人工人不得以任何理由拒绝。4、分包人在施工过程中，人员调配必须保证工程进度，如发生人员紧缺，跟不上进度，一次予以警告，承包人调配补充人员，按每人200元/工日计算，在分包人算价款内扣除；二次是缩小作业面，调出一部分给其他分包人，调出作业面的价格按合同价上浮10%在分包人结算价款内扣除；三次无条件退场，并按实际完成工作量的80%结算5、施工合同签订人必须保证每天在现场，否则缺勤一天罚款500元。6、分包人必须与所有进场施工人员签订劳务合同，劳务合同签订后交与承包人劳务管理员保管。7、施工过程中三检表格分包人自行保管、并作以后的结算凭证，如拒绝执行的分包人；一次警告、二次罚款、三次责令退场。8、分包人对质量要求不达标者，经整顿三次仍未达标的分包人，项目部责令分包人退场，并按实际完成工作量80%给予结算；在施工过程中因分包人自身原因退场者，按实际完成工程量的80%给予结算。9、分包人进场后、由于各种原因造成误工现象，承包人不承担一切责任及费用。10、分包人在施工过程中，必须按图纸和承包人的技术交底操作，做到主动积极的配合项目部工作，如集体性文明施工、大型检查活动，必须义务性完成；不履行义务的分包人，按每人每工110元计算从分包人工程款中扣除。11、密切配合其他分包人工作。12、进入施工现场，必须遵守各项安全管理条例。严禁打架斗殴、酗酒闹事。生活区及室内派专人清理、保持整洁卫生环境。若不保持，则承包人有权安排人清扫，扣除相关费用。分包人应按承包人要求进行宿舍内卫生管理，否则承包人有权直接退除不配合的分包人或工人。在施工过程中如发生打架闹事，无论对错一律开除，并且当事人罚款1000元，分包人之间如发生打架闹事，对分包人罚款5000元，并责令退场。13、分包人在施工过程中严禁和管理人员喝酒、赌博、外出不规范行为，一次警告、二次罚款、三次退场。14、分包人人员不得携带家眷住入工地。15、分包人在项目部每次例会中，不得迟到早退、或者缺席。如有特殊情况要事先请假。如有违者，承包人有权处200元/人次，直接在当月结算款中扣除。16、特殊工种、机械操作工作必须协证上岗。17、承包方不得以任何理由发生围堵承包人、发包人办公场所、施工现场的事件，否则发生一次罚款10万元，且承包人有权因此解除合同，分包人已完工程量按80%结算，由此给承包人造成的损失从结算款中扣除。18、因乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务致使合同无法正常履行的（包括但不限于农民工闹事、恶意讨薪等相关事宜），甲方有权终止合同，结算时按照原合同单价及双方确认工程量进行结算,同时乙方应支付给甲方工程合同总造价的10%的违约金，并赔偿甲方的所有损失。19、进场工人事先约定好用工价格（其中大工不得超过200元/天，小工不得超过150元/天），并签订用工协议；20、工人进场施工前，在项目部劳务管理部门做好登记、领卡工作，内容包含大小工类别、用工价格、身份证号、联系方式等等信息。信息不全的，不予进场；21、分包方因管理不善导致群体事件，由分包方承担全部责任；22、每天由现场带班书面安排生产任务，明确工作内容、所派工人姓名、大小工类别，交予甲方项目部责任工程师；并由现场带班及甲方项目部责任工程师现场共同确认属实、双方签字后，当天上交甲方项目部劳务管理部门，作为工人工资