2024年大学试题(法学)-建筑法规笔试参考题库含答案

“人人文库”水印下载源文件后可一键去除，请放心下载！（图片大小可任意调节）2024年大学试题(法学)-建筑法规笔试参考题库含答案“人人文库”水印下载源文件后可一键去除，请放心下载！第1卷一.参考题库(共75题)1.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201），承包人应在工程变更确定后（）天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。A、28B、5C、7D、142.履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是（）。A、同时履行抗辩权B、后履行抗辩权C、违约救济权D、不安抗辩权3.据《合同法》规定，可引起合同终止的几种情形中，不影响合同中结算与清理条款及有关争议解决方法条款效力的情形是（）。A、债务相互抵消B、合同被解除C、债务人依法将标的物提存D、债权债务归于一人E、法律规定或者当事人约定终止的其他情形4.合同法律关系主体的种类包括（）。A、自然人B、法人C、经济人D、社会人E、其他组织5.根据《建筑法》，从事建筑活动的（），按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。A、建筑施工企业B、勘察单位C、设计单位D、建设单位E、工程监理单位6.根据《建筑法》，承包单位（），责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。A、将建筑工程肢解发包的B、将承包的工程转包的C、违反建筑法规定进行分包的D、在工程发包中有索贿、受贿和行贿的E、在工程承包中有索贿、受贿和行贿的7.除建设工程主体部分的勘察、设计外，经（）书面同意，建设工程勘察设计承包方可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。A、发包方B、设计方C、施工方D、监理方8.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为（）人以上单数。其中专家不得少于总数的2/3。A、3B、5C、7D、99.勘察设计合同按委托的内容分类可分为（）。A、单价合同B、勘察设计总承包合同C、总价合同D、勘察合同E、设计合同10.招标活动中必须遵循的公开原则是指（）。A、给所有投标人同等的信息量B、招标活动信息公开C、开标活动公开D、评标标准公开E、定标结果公开11.建筑工程的发包单位在选择承包单位缔结建筑工程承包合同时，常常采取（）与（）两种方式。12.凡属大中型或限额以上项目的项目建议书应首先报送国家发改委审批。13.以下关于主合同和从合同的关系描述中，错误的是（）。A、主合同和从合同并存时，两者发生互补作用；B、主合同无效或者被撤销时，从合同也将失去法律效力；C、从合同无效或者被撤销时，一般将影响主合同的法律效力；D、从合同无效或者被撤销时，一般不影响主合同的法律效力。14.简述投标文件无效的情形。15.根据《民事诉讼法》，在建筑工程民事纠纷审判中，当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起（）日内向上一级人民法院提起上诉。A、7B、5C、10D、1516.根据土木工程合同文件解释的惯例，以下表述中错误的是（）。A、合同的专用条件、特殊条件优先于通用条件B、打印文件优先于手写文件C、数字的文字表达优先于阿拉伯数字表达D、对于总价合同，总价优先于单价17.建筑工程招标的标底18.乡、村庄规划的组织编制机构为（）。A、城市人民政府规划主管部门B、国务院城乡规划主管部门C、县人民政府D、乡、镇人民政府19.合同实施情况偏差处理的措施中，（）是承包商的首选措施。A、组织措施B、技术措施C、经济措施D、合同措施20.有关合同履行中约定不明情况的处置，如果合同当事人双方不能达成一致意见，又不能按照合同的有关条款或者交易习惯确定。则以下处置规定的描述中正确的是（）。A、质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履约；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。B、价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地市场价格履行；依法执行政府定价或者政府指导价的，按照规定执行。C、履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。D、履行期限不明确，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。E、履行费用的负担不明确的，由履行债权的一方负担。21.关于申请执行的期限，以下说法正确的是（）。A、双方或一方当事人是公民的为一年B、双方是法人或其他组织的为6个月C、双方或一方当事人是公民的为6个月D、双方是法人或其他组织的为一年E、申请执行的期限从法律文书规定履行期限的最后一日起计算。22.合同解除有两种方式，即约定解除和法定解除。其中的约定解除包括（）。A、不可抗力解除B、约定解除C、违约解除D、其他解除权E、协议解除23.以下选项中不属于仲裁原则的是（）。A、独立原则B、公正原则C、自愿原则D、一裁终局原则24.以下属于常见的施工投标策略的是（）。A、多方案报价法B、无利润算标C、低价夺标法D、突然袭击法E、不平衡报价25.从招标文件发出之日起到递交投标文件截至日的时间应是投标人理解招标文件，进行必要的调研，完成投标文件编制所需的合理时间，不得少于（）天。A、7B、10C、14D、2026.无效合同具有以下法律特征（）。A、合同已经成立B、合同不能产生法律约束力C、是当事人意思表示不真实的合同D、合同自始无效E、订立合同时显失公平27.在下列的让渡方式中，属于土地使用权转让的有（）。A、销售B、抵押C、租赁D、交换E、赠与28.下列材料不属于申请办理建设工程规划许可证应提交的必要材料的是（）。A、使用土地的有关证明材料B、建设工程设计方案C、勘察、测绘、气象等材料D、修建性详细规划29.发包人承担违约责任的方式主要有（）A、赔偿因其违约给承包人造成的经济损失B、支付违约金C、顺延延误的工期D、继续履行E、采取补救措施30.建筑工程投标，就其法律性质而言，是（）。A、要约B、反要约C、要约邀请D、承诺31.建设工程合同索赔证据的基本要求是（）。A、真实性B、全面性C、关联性D、及时性E、具有法律证明效力32.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的（）。A、总进度计划B、季进度计划C、月度进度计划D、周进度计划33.简述建筑工程施工单位施工现场环境保护。34.2001年5月20日，通然工程设计研究所（以下简称通然设计）与宏图软件开发有限公司（以下简称宏图公司）签订工程设计合同。 双方约定：通然设计为宏图公司设计标志性建筑“科技之光”，并于2001年10月1日之前将方案交付宏图公司；宏图公司接到方案后支付设计款17万元；合同订立时，宏图公司一次性支付通然设计2万元作为合同定金；如一方违约时，应向对方支付违约金5万元。 同年7月，宏图公司向某外地设计单位直接购得类似工程的设计方案，仅花费9万元，便以“通然设计工作效率太慢，没有及时向宏图公司通报设计工作进展情况”为由函告通然设计，要求解除该建筑工程设计合同。如果宏图公司违约成立，通然设计可以如何适用定金和违约金条款？35.《合同法》规定，债权人自知撤销事由之日起（）年内或者债务人的行为发生之日起（）年内，没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A、1，2B、2，5C、1，5D、2，636.在某装修工程合同中没有对材料的防火阻燃等要求进行事先约定，在施工过程中，承包商采用了易燃材料，业主对此产生异议。根据（）解释，承包商应当采用防火阻燃材料进行装修。A、词句B、整体C、合同目的D、交易习惯37.建筑勘察设计合同与普通合同相比，主要区别不包括（）。A、国家对于建筑勘察设计合同的行政干预较强。B、建筑勘察设计合同具有严格的次序性，其订立依赖于国家计划。C、建筑工程勘察设计合同的承包方必须具有特殊的资格。D、建筑勘察设计合同必须为要式合同。38.根据《注册监理工程师管理规定》，下列选项哪一个不是中国注册监理工程师必须同时具备的条件（）。A、经考试取得中华人民共和国监理工程师资格证书B、按照《注册监理工程师管理规定》注册并取得中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书和执业印章C、从事工程监理及相关业务活动D、已经取得中国专业技术高级职称39.以下不属于建设产品的特殊性的是（）。A、总体性B、单件性C、固定性D、流动性40.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理（）。意外伤害保险费由（）支付。实行施工总承包的，由（）支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限（）。41.（）是指按照合同约定或者法律规定负有先履行债务的一方当事人，届期未履行债务或履行债务严重不符合约定条件时，相对人为保护自己的到期利益或为保证自己履行债务的条件而中止履行合同的权利。A、同时履行抗辩权B、不安抗辩权C、后履行抗辩权D、保证履约抗辩权42.确定乡规划、村庄规划区域的机构是（）。A、国务院B、县级以上地方人民政府C、城市人民政府D、乡、镇人民政府43.建筑工程合同的标的是（）A、建筑工程合同的正本和副本B、建筑施工所需要的各种原材料C、建设单位、施工单位、建立单位等D、建筑工程44.2002年12月，长空电器有限责任公司（以下简称长空公司）筹建职工宿舍楼，通过履行正常的招投标程序，将该工程委托本市建筑工程第六公司（以下简称建筑六公司）承建。总工程款900万元，开工前支付首期资金600万，经竣工验收合格支付剩余300万元。 2003年9月，工程顺利完工，经有关部门验收合格。此后，建筑六公司多次派人到长空公司催还剩余的400万工程款，长空公司以暂时资金周转有些困难为由请求暂缓支付。 12月，长空公司为谋求外地市场，将一条进口生产线以低于原价70％的价格，作价270万转让给外地一家企业。建筑六公司得知后，起诉到人民法院，要求判令撤销该转让行为。长空公司认为：虽然拖欠建筑六公司工程款情况属实，但与转让生产线一事无关；且转让合同是双方协商一致的结果，合法有效，应予保护。建筑六公司起诉的法律依据是什么？我国法律对此有何规定？45.根据《民事诉讼法》的有关规定，第一审普通程序审理的案件应从立案之日起（）内审结。A、3个月B、6个月C、9个月D、12个月46.在提存期间，发生一切的提存物的毁损、灭失的风险由（）承担。A、提存机关B、债权人C、债务人D、债权人与提存机关共同47.工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。其中，（）是核心。A、质量控制B、成本控制C、进度控制D、合同控制48.“不得违法限制或者排斥该地区、该系统以外的法人或者其他组织参加投标”遵循的是（）原则。A、公开B、公平C、公正D、诚实信用49.建筑工程民事纠纷大多因为不动产发生，所以在诉讼管辖中应当属于（）的范围。A、级别管辖B、地域管辖C、职权管辖D、专属管辖50.在施工合同中，根据发包人、承包人双方的保险义务分担规定，以下由发包人支付保险费用的是（）。A、工程开工前，为建设工程办理的保险B、工程开工前，为施工场地内第三者人员生命财产办理的保险C、为从事危险作业的承包人的职工办理的意外伤害保险D、为施工场地内承包人施工机械设备办理的保险E、为运至施工场地内用于工程建设的材料和待安装设备办理的保险51.《村庄和集镇规划建设管理条例》是城乡规划法配套的法律，它的施行时间为（）。A、1993年11月B、1994年9月C、1995年7月D、2001年3月52.下属于《合同法》中所述的合同法律特征的是（）。A、合同是两个以上当事人意思表示一致的协议。B、合同是一种民事法律行为。C、合同是一种行政法律行为。D、合同以设立、变更、终止身份关系为目的。E、合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。53.（）属中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告要报送审批。A、国家发改委B、国务院C、建设部D、行业归口主管部门54.简述建设项目环境影响评价与规划环境影响评价的关系。55.工程勘察费可以按国家规定的现行收费标准计取费用，也可以按（）等方式计取收费。A、预算包干B、实际完成工作量结算C、中标价加签证D、估算总投资乘以勘察取费费率E、单位生产能力为基础计算勘察费56.承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全保护措施，经工程师认可后实施。由（）承担防护措施费用。A、承包人B、承、发包两方共同C、发包人D、责任方57.建设工程勘察设计合同应该具备以下（）等主要条款。A、建设工程的名称、地点、规模和总投资额B、承包方勘察设计的范围、进度和质量C、勘察设计工作的收费标准D、补充说明E、发包方的技术要求和合同履行期限58.简述对于哪些建筑工程，建设单位应当履行申请审批手续？59.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程经（）的，方可交付使用。A、验收合格B、试运行正常C、施工完毕D、价款结算60.根据《建设工程质量管理条例》，有关勘察、设计单位承揽工程说法的错误的是（）A、从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书。B、勘察、设计单位可以允许其他单位或者个人以该单位的名义承揽工程。C、勘察、设计单位不得超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。D、勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。61.《中华人民共和国城市房地产管理法》开始施行的时间是（）。A、1994年8月1日B、1994年10月1日C、1995年1月1日D、1995年3月1日62.根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定，对于经国家计委审批（含经国家计委初审后报国务院审批）的工程建设项目，招标人自行办理建筑工程招标事宜的，必须具备下列具体条件（）A、具有项目法人资格（或者法人资格）B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量C、有从事同类工程建设项目招标的经验D、设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章63.以下因不可抗力事件导致的费用损失中应由发包人承担的是（）A、工程本身的损害B、运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害C、承包人机械设备损坏D、工程所需清理、修复费用E、承、发包人员伤亡64.（）不是拆迁补偿的方式。A、产权调换与作价补偿结合B、作价补偿C、异地安置D、产权调换65.国务院有关行政主管部门制定并报国务院标准化行政主管部门备案的，没有国家标准而又需要在全国范围内适用的统一技术要求指的是（）A、国家标准B、国家法律C、建设法律D、行业标准66.以下属于合同法的基本原则的是（）。A、平等原则B、自由原则C、公平原则D、公正原则E、诚实信用原则67.根据2001年《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列建设工程应当实行强制性监理的有（）。A、国家重点建设工程B、大中型公用事业工程C、成片开发建设的住宅小区工程D、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程E、国家规定必须实行监理的其他工程68.（）是指争议双方通过事前的商定，选择独立公正的第三人对其争议作出决定，并约定双方都愿意接受该决定的约束的一种解决争议的程序。A、调解B、争议评审C、仲裁D、诉讼69.进行商品房预售时，必须取得（）。A、商品房预售许可证B、县级以上人民政府的同意C、土地出让方的认可D、房地产估价师的同意70.根据《安全生产法》，生产经营单位的生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的，则可能承担如下处罚（）A、警告B、罚款C、责令限期改正D、逾期未改正的，责令停产停业整顿E、造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任71.以下属于承包人可以提出的索赔事件的是（）。A、设计错误、指令错误B、不利的自然条件与客观障碍C、发包人合理终止合同D、合同缺陷E、指定分包商的付款72.根据合同实施情况偏差分析的结果，承包商采取相应的调整措施。以下调整措施中属于组织措施的是（）。A、对工作人员进行经济激励B、增加人员投入C、重新进行计划或调整计划D、变更技术方案E、派遣得力的管理人员73.2001年5月20日，通然工程设计研究所（以下简称通然设计）与宏图软件开发有限公司（以下简称宏图公司）签订工程设计合同。 双方约定：通然设计为宏图公司设计标志性建筑“科技之光”，并于2001年10月1日之前将方案交付宏图公司；宏图公司接到方案后支付设计款17万元；合同订立时，宏图公司一次性支付通然设计2万元作为合同定金；如一方违约时，应向对方支付违约金5万元。 同年7月，宏图公司向某外地设计单位直接购得类似工程的设计方案，仅花费9万元，便以“通然设计工作效率太慢，没有及时向宏图公司通报设计工作进展情况”为由函告通然设计，要求解除该建筑工程设计合同。什么是定金？定金与违约金有何区别？74.无论是公开招标还是邀请招标，被邀请参加投标的法人或者其他组织都不能少于（）家。A、3B、4C、5D、775.下列具有同等效力的一项是（）A、法律与行政法规B、宪法与法律C、部门条例和行政法规D、部门规章和地方政府规章第2卷一.参考题库(共75题)1.以下属于索赔的特征的是（）。A、索赔是双向的B、只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔C、索赔事件的发生都是由一定的行为造成的（包括作为和不作为）D、索赔是一种未经对方确认的单方行为E、索赔的损失结果与被索赔人的行为一定存在法律上的因果关系2.检测报告经（）签字、（）签署，并加盖（）后方可生效。3.发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由（）承担发生的费用。A、承包人B、承、发包两方共同C、发包人D、事故责任方4.以下属于建设工程施工合同特点的是（）。A、合同标的物的特殊性B、合同内容的多样性和复杂性C、合同结构的完整性D、合同履行期限的长期性E、合同监管的严格性5.直辖市的城市总体规划的审批机构是（）。A、国务院B、县人民政府C、镇人民政府D、城市人民政府6.2002年12月，长空电器有限责任公司（以下简称长空公司）筹建职工宿舍楼，通过履行正常的招投标程序，将该工程委托本市建筑工程第六公司（以下简称建筑六公司）承建。总工程款900万元，开工前支付首期资金600万，经竣工验收合格支付剩余300万元。 2003年9月，工程顺利完工，经有关部门验收合格。此后，建筑六公司多次派人到长空公司催还剩余的400万工程款，长空公司以暂时资金周转有些困难为由请求暂缓支付。 12月，长空公司为谋求外地市场，将一条进口生产线以低于原价70％的价格，作价270万转让给外地一家企业。建筑六公司得知后，起诉到人民法院，要求判令撤销该转让行为。长空公司认为：虽然拖欠建筑六公司工程款情况属实，但与转让生产线一事无关；且转让合同是双方协商一致的结果，合法有效，应予保护。长空公司转让生产线的行为是何种性质？7.承包人违约情况包括（）。A、因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。B、因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量标准。C、承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。D、发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行。E、发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款。8.以下有关合同变更后的效力的描述中，错误的是（）。A、变更后的合同部分，原有的合同失去效力，当事人应当按照变更后的合同履行。B、合同的变更只对合同未履行部分有效，不对合同中已经履行部分产生效力。C、合同的变更不产生追溯力。D、合同的变更将影响当事人请求损害赔偿的权利。9.根据《建设工程安全生产管理条例》，（）因建设工程需要，向有关部门或者单位查询施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料时，有关部门或者单位应当及时提供。A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位10.在合同订立过程中，一方当事人违反诚实信用原则的要求，因自己的过失而引起合同不成立、无效或者被撤销而给对方造成损失时所应当承担的损害赔偿责任是（）。A、违约责任B、违法责任C、缔约过失责任D、违纪责任11.对建设单位逾期未向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的处罚措施是（）。A、处1万元以上5万元以下的罚款B、处1万元以下的罚款C、处建设工程造价5%以上10%以下的罚款D、处建设工程造价5%以下的罚款12.依照我国招标投标法及有关规定，必须通过招标投标选择承包人的项目范围内，总投资低于3000万元人民币，但单项合同估算价达到（）的，也必须进行招标。A、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的。B、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的。C、施工单项合同估算价在500万元人民币以上的。D、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在150万元人民币以上的。E、勘察、设计、监理等的服务采购，单位合同价在50万元人民币以上的。13.在建设工程合同签订的过程中，发包方发布招标通告或投标邀请书的行为就是一种（）行为。A、要约邀请B、要约C、反要约D、承诺14.岷山饭店因扩建经营场地，筹备在饭店旁建设一座六层的写字楼，地下一层是停车场，六楼顶层作空中花园。由于设计和施工有特殊要求，在招标过程中，岷山饭店对参加投标的单位进行了详细的考核，最后确定由A市政工程公司承包了该工程。A市政工程公司征得岷山饭店同意，将整个工程设计分包给M设计院并签订了《建设工程设计合同》，与此同时未经岷山饭店许可，擅自将整个工程施工任务转包给N建筑公司。后M设计院按时完成了设计任务，N建筑公司根据M设计院的设计图纸进行了施工，经验收合格，工程交付使用。 在岷山饭店投入使用一个月，楼顶空中花园对顶层造成严重损害，不断有水渗漏到六层的房间内，导致六层写字楼的客户无法正常办公，租用的客户不断向岷山饭店提出租金和损失索赔。针对这种情况，岷山饭店要求A市政工程公司进行维修和部分工程返修，但始终未能从根本上解决问题。经当地的建设工程质量监督部门检测，确认工程设计存在严重质量缺陷是导致工程渗水的主要原因；另外，施工单位在工程施工中有偷工减料的情节，特别是导致渗水的材料原因就是水泥的标号不够。面对上述质量问题，岷山饭店依法将A市政工程公司起诉到法院，要求A市政工程公司赔偿工程损失和其他直接经济损失。试分析本案中应由谁赔偿岷山饭店的工程损失和其他直接经济损失？为什么？15.建筑工程承包与发包中之所以采取直接协商方式，是（）。A、因为某些工程项目的造价过低，不值得组织招标B、由于其专业为某一家或几家垄断C、因工期紧迫不宜采用竞争性招标D、因工程本身属于保密工程或政府协议工程E、因招标内容是专业咨询、设计或指导性服务16.在工程实践中，比较详细的索赔工作通常包括以下内容： ①索赔资料的准备 ②索赔意向通知 ③索赔事件的提交 ④业主审查索赔处理 ⑤工程师对索赔事件的审查 ⑥工程师与承包人协商补偿额和工程师索赔处理意见 ⑦承包人是否接受最终索赔处理，可能仲裁或诉讼。 这些工作内容的安排有一定的先后顺序，以下排序的选项中较合理的是（）。A、①-②-③-④-⑤-⑥-⑦B、②-①-③-⑤-④-⑥-⑦C、①-②-③-⑤-⑥-④-⑦D、②-①-③-⑤-⑥-④-⑦17.我国现行的城乡规划法是（）。A、中华人民共和国城市规划法》B、中华人民共和国城乡规划法》C、村庄和集镇规划建设管理条例》D、建制镇规划建设管理办法》18.除建设工程主体部分的勘察、设计外，承包方可以将建设工程其他部分的勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。但是建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。19.施工合同中规定的确定合同价款的方式有（），双方可在专用条款内约定采用其中一种。A、固定总价合同B、固定价格合同C、单价合同D、可调价格合同E、成本加酬金合同20.与邀请招标相比，公开招标程序仅是在招标准备阶段多了（）的内容。A、组成招标机构B、招标条件准备C、发布招标公告D、进行资格预审E、发售招标文件21.未受聘于建设工程勘察、设计单位的建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员，不得从事建设工程的勘察、设计活动。22.某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅。在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求。根据（）规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。A、对合同条款起草人不利B、主张合同有效的解释优先C、排他D、同类相容23.广义上的合同是指以确定权利、义务为内容的协议，除了包括民事合同外，还包括（）等。A、债权合同B、行政合同C、劳动合同D、身份合同E、经济合同24.设计定金，即设计预付款，一般在合同里约定在签约后的3天内支付，支付额常为总设计费的（）。A、10%B、15%C、20%D、25%25.以下属于合同违约责任的特点的是（）。A、违约责任是当事人违反法律规定和合同义务所产生的责任。B、违约责任具有行政责任、刑事责任、民事责任等多种形式。C、违约责任具有相对性。D、违约责任具有法定性和任意性双重特征。E、违约责任具有补偿性和惩罚性双重属性。26.《合同法》分为两大部分共428条内容。其中总则分别阐述了包括一般规定、合同的订立、合同的效力、合同的履行等共计8章129条规定，主要叙述了《合同法》的基本原理和基本原则。分则部分则对各种不同类型的合同作出专门的规定，分别阐述了买卖合同、供用电水气热力合同等（）种包括经济、技术和其他民事等列名合同共计15章298条规定。A、13B、15C、14D、1627.国内外常见的一种工程款结算方式是（）。A、按季结算B、按形象进度分段结算C、按月结算D、竣工后一次性结算28.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由（）承担安全防护措施费用。A、承包人B、承、发包两方共同C、发包人D、责任方29.以下属于常见的施工投标报价技巧的是（）。A、突然袭击法B、不平衡报价C、无利润算标D、多方案报价法E、区别对待报价法30.城乡规划报审前，组织编制机关应依法公布城乡规划草案，公告时间不得少于（）。A、10天B、20天C、30天D、35天31.建筑施工合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循（）原则，履行通知、协助、保密等义务。A、等价有偿B、公平、公正、公开C、诚实信用D、平等32.房地产产权是指房屋的所有权及其所占有的土地的（）权。A、处置B、处理C、处分D、使用33.以下属于索赔应遵循的原则的是（）。A、公正性B、真实性C、客观性D、合法性E、合理性34.以下属于合同订立过程的审查的内容的是（）。A、审查招标人是否有规避招标行为和隐瞒工程真实情况的现象B、审查投标人是否有串通作弊、哄抬标价或以行贿的手段谋取中标的现象C、审查招标代理机构是否有泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的现象D、审查是否具备工程项目建设所需要的各种批准文件E、审查合同主体的资格35.土木工程合同审查分析的内容主要包括（）。A、合同的总体分析B、合同的结构分解C、合同效力的审查与分析D、合同的完备性审查E、合同条款的公正性审查36.初步设计文件经批准后，总平面布置、主要工艺过程、主要设备、建筑面积、建筑结构，总概算可根据实际情况进行修改、变更。37.以下不属于代位权成立条件的是（）。A、债务人对第三人享有债权B、债务人实施了处分财产的法定行为C、债务人的行为对债权人造成损害D、债务人不行使债权，有造成债权消失或者丧失的危险。38.以下属于委托人（即业主）权利的是（）。A、选择工程分包人的认可权B、选定工程总承包人的权利C、对工程规划、设计标准等的认定权D、对设计变更的审批权E、工程款支付的审核和签认权39.房地产交易市场的交易对象可以是（）： （1）占有权 （2）使用权 （3）收益权 （4）处分权A、（1）（2）B、（1）（2）（3）C、（3）（4）D、（1）（2）（3）（4）40.当事人希望对方向自己提出订立合同的意思表示的是（）。A、要约B、要约邀请C、承诺D、出盘41.即使发包人和承包人已就相关人员的生命和财产投保，在保险事故发生时，发包人和承包人依然有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。42.以下属于发包人工作的是（）A、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作B、开通施工场地与城乡公共道路的通道C、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作D、根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明E、办理施工许可证43.（）不应认为是发包人违约。A、发包人无正当理由拖延缔约时间B、发包人不按时支付工程预付款C、发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行D、发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款44.根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》，（）以上地方人民政府建设主管部门应当根据该地区的工程质量状况，逐步建立工程质量信用档案。A、县级B、乡级C、社区的市级D、省级45.发包人、承包人双方的履约担保一般可以履约保函的方式提供，实际上是担保方式中的（）。A、抵押B、质押C、留置D、保证46.以下不属于合同法律关系客体的是（）。A、行为B、事件C、物D、智力成果47.在工程建设国家标准中，哪些属于强制性标准？48.《合同法》具有以下特点（）。A、统一性B、公正性C、任意性D、科学性E、强制性49.发包方不得将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应勘察、设计资质等级的建设工程勘察、设计单位。发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位。50.按照合同的成立是否已递交标的物为必要条件，合同可分为（）。A、双务合同B、单务合同C、提供服务合同D、诺成合同E、要物合同51.以下属于索赔证据的基本要求的是（）。A、真实性B、合理性C、及时性D、关联性E、有效性52.根据《标准施工招标文件》（2007年版），承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用并支付合理利润的是（）。A、承包人违约引起的暂停施工B、由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工C、承包人擅自暂停施工D、由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误53.以下原因造成的工期延误中，经工程师确认，承包人工期可以相应顺延的是（）。A、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件B、承包人在协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，但未获得工程师的同意C、设计变更和工程量增加D、不可抗力E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过7小时54.2002年12月，长空电器有限责任公司筹建15层职工宿舍楼，通过履行正常的招投标程序，将该工程委托洪江市建筑工程第六公司承建。双方合同约定：洪江市建筑工程第六公司以包工包料方式承建长空电器有限责任公司位于洪江市建国区滨江路170号的15层职工宿舍楼；工程总造价人民币970万元；洪江市建筑工程第六公司应于2003年2月1日开工，并于2004年2月1日完工，工期一年；洪江市建筑工程第六公司应保证工程质量，如验收不合格，应承但违约责任；长空电器有限责任公司应于2003年1月15日前向洪江市建筑工程第六公司支付前期工程款500万元，剩余工程款自工程验收合格之日起15天内支付。试分析本案中建筑工程法律关系的三个构成要素。55.依据《建筑法》，有关工程监理单位说法错误的是（）。A、工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。B、工程监理单位应当根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务。C、工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。D、工程监理单位可以转让工程监理业务。56.监理合同文件一般由以下几部分内容组成： ①监理投标书 ②中标通知书 ③建设工程委托监理合同协议书 ④合同标准条件 ⑤合同专用条件 ⑥实施过程中双方共同签署的合同补充与修正文件。 合同文件各个组成部分的优先级，即解释顺序正确的是（）。A、-②-③-④-⑤-⑥B、-③-⑤-④-②-①C、-⑤-④-③-②-①D、-③-②-④-⑤-①57.建筑工程民事纠纷的双方当事人对仲裁裁决不服，可以向人民法院起诉，或者申请其他仲裁结构重新仲裁。58.企业法人一般情况下属于（）A、法定代表人B、特别法人C、营利性法人D、一般法人59.根据《建筑法》，工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处以罚款，（）。A、降低资质等级或者吊销资质证书B、有违法所得的，予以没收C、造成损失的，承担按份赔偿责任D、造成损失的，承担连带赔偿责任E、构成犯罪的，依法追究刑事责任60.以下有关可撤销合同的论述中，不正确的是（）。A、可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同。B、可撤销合同在未被撤销之前，仍然是有效合同。C、对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求人民法院或者仲裁机构作出。D、当事人可以撤销合同，也可以维持原合同不变，但不能变更合同的内容。61.根据2007年《建筑业企业资质管理规定》，（）可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。A、施工总承包企业B、专业承包企业C、劳务分包企业D、专项承包企业62.合同完备性审查的重点是（）。A、合同内容合法性审查B、合同文件完备性审查C、合同条款完备性审查D、工程项目合法性审查63.建设工程施工合同的权利义务终止后，依照《合同法》第92条的规定，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行（）等义务。A、通知B、协助C、保密D、付款E、建设64.质量保修期从（）之日算起。A、工程合同竣工B、工程实际竣工C、工程师签发移交证书D、业主组织竣工验收会议65.根据《建设工程质量检测管理办法》，有关检测机构或检测人员说法错误的是（）。A、检测人员可以同时受聘于两个或者两个以上的检测机构B、检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备C、检测机构不得转包检测业务D、检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责66.对建筑工程实行施工许可，是许多国家对建筑活动实施监督管理所采用的做法。67.法定招标项目以外的工程施工招标，招标人除了可以采用评标方法以外，还可以采用的其他评标方法有（）。A、综合评估法B、评议法C、评标价法D、合理低标价法E、经评审的最低投标价法68.制定和实施城乡规划的基本原则是（）。A、规划与计划相结合的原则B、因地制宜、切实可行的原则C、从实际出发，科学预测城乡远景发展的原则D、城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展和先规划后建设的原则69.某建设单位改建职工宿舍楼（面积超过5000平方米），该工程已由某施工单位承建，根据《建筑法》关于施工许可证的有关规定，下列说法正确的有（）A、应由甲向建设行政主管部门申请领取施工许可证B、领取施工许可证前，建设资金已经落实C、该改建工程无需领取施工许可证D、应由乙向建设行政主管部门申请领取施工许可证E、领取施工许可证前，建设资金必须全部到位70.综合费用索赔的计算方法中，承包人广泛采用的方法是（）。A、总费用法B、分项法C、修正的总费用法D、分摊法71.建筑项目环境保护设施72.按照工程惯例，以下费用中不能包含在承包人的可索赔费用中的是（）。A、承包人进行索赔工作的准备费用B、承包人对索赔事项未采取减轻措施，因而扩大的损失费用C、保函手续费D、保险费E、索赔金额在索赔处理期间的利息73.分部、分项工程的划分，一般应与国家颁发的概预算定额分项一致。74.根据有关规定，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目不包括（）？A、邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目B、科技、教育、文化等项目C、体育、旅游等项目D、商品住宅，包括经济适用住房75.建设主管部门进行工程监理企业资质监督检查时，应当有（）名以上监督检查人员参加。第1卷参考答案一.参考题库1.参考答案：D2.参考答案：A3.参考答案：B,E4.参考答案：A,B,E5.参考答案：A,B,C,E6.参考答案：B,C7.参考答案：A8.参考答案：B9.参考答案：B,D,E10.参考答案：B,C,D,E11.参考答案：招标发包；直接发包12.参考答案：错误13.参考答案：C14.参考答案：投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：投标文件未按照其要求予以密封的；投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的；组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。15.参考答案：C16.参考答案：B17.参考答案：建筑工程招标的标底就是由招标单位或其委托的建筑工程招标代理机构依据全国统一的工程量计算规则、预算定额和计价办法计算出来的工程造价，是投资者对建设工程预算的期望值，也是评标的参考中准价。18.参考答案：D19.参考答案：D20.参考答案：A,B,D21.参考答案：A,B,E22.参考答案：B,E23.参考答案：B24.参考答案：A,B,C,D25.参考答案：D26.参考答案：A,B,D27.参考答案：A,D,E28.参考答案：C29.参考答案：A,B,C,D30.参考答案：A31.参考答案：A,B,C,D,E32.参考答案：C33.参考答案： 《建筑法》第41条规定：建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。《建设工程安全生产管理条例》第31条第2、3款规定：施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。基于以上规定，施工单位应当积极采取防止环境污染的措施，主要包括以下几点： （1）妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流。 （2）附设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青和焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 （3）使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物。 （4）采取有效措施控制施工过程中的扬尘。 （5）禁止将有毒有害废弃物用作土方回填。 （6）对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。34.参考答案：鉴于定金与违约金的上述区别，《合同法》规定：“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用违约金条款或者定金条款。”因此在本案中，通然设计可以选择适用违约金或定金条款。35.参考答案：C36.参考答案：C37.参考答案：D38.参考答案：D39.参考答案：D40.参考答案：意外伤害保险；施工单位；总承包单位；自建设工程开工之日起至竣工验收合格止41.参考答案：C42.参考答案：B43.参考答案：D44.参考答案：建筑六公司起诉的法律依据是合同法规定的撤销权。债权人撤销权是指债权人对债务人不当处分其财产，明显危害债权的行为，可请求法院予以撤销的权利。《中华人民共和国合同法》第七十四条规定：债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为；第七十五条规定：撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使。45.参考答案：B46.参考答案：B47.参考答案：D48.参考答案：B49.参考答案：D50.参考答案：A,B,E51.参考答案：A52.参考答案：A,B,E53.参考答案：A54.参考答案：建设项目的环境影响评价，应当避免与规划的环境影响评价相重复。作为一项整体建设项目的规划，按照建设项目进行环境影响评价，不进行规划的环境影响评价。已经进行了环境影响评价的规划所包含的具体建设项目，其环境影响评价内容建设单位可以简化。55.参考答案：A,B,C56.参考答案：C57.参考答案：A,B,C,E58.参考答案： 为确保建筑工程安全生产，建设单位应当按照国家有关规定，办理一些特殊的作业的申请批准手续： 1、需要临时占用规划批准范围以外场地的； 2、可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的； 3、需要临时停水、停电、中断道路交通的； 4、需要进行爆破作业的； 5、法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。59.参考答案：A60.参考答案：B61.参考答案：C62.参考答案：A,B,C,D,E63.参考答案：A,B,D64.参考答案：C65.参考答案：D66.参考答案：A,B,C,E67.参考答案：A,B,C,D,E68.参考答案：B69.参考答案：A70.参考答案：C,D,E71.参考答案：A,B,D72.参考答案：B,C,E73.参考答案： 定金是指合同当事人一方为了担保合同的履行而预先支付给对方的款项。根据《合同法》115条规定，“当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。”违约金是指按照当事人的约定或者法律的直接规定，一方当事人违约时向另一方支付的款项。根据《合同法》第114条规定，“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。” 定金与违约金的区别在于： 第一、生效要件不同。定金是以预先给付为条件的，定金交付之日起定金条款即生效；而违约金是以违约为生效要件的，不需要预先给付，而是在违约行为发生后才进行给付。 第二、责任承担方式不同。合同中约定定金条款的，则要按