2024-建筑劳务单项分包合同范本

建筑劳务单项分包合同范本合同编号：__________建筑劳务单项分包合同第一章：定义与解释1.1定义“委托方”指甲方，即建筑劳务单项分包合同的委托人。“承包方”指乙方，即建筑劳务单项分包合同的承包人。1.2解释除非本合同另有规定，本合同中的条款和条件应适用于双方，并对双方产生约束力。第二章：合同范围2.1劳务分包内容2.2工程质量承包方应保证其提供的劳务分包内容符合国家相关法律法规、行业标准和委托方的要求。第三章：合同价格与支付3.1合同价格本合同的总价格为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。3.2支付方式委托方应按照双方约定的进度和方式向承包方支付合同价款。第四章：工期与验收4.1工期承包方应按照双方约定的工期完成劳务分包内容。4.2验收劳务分包内容完成后，委托方应按照国家相关法律法规、行业标准和本合同约定进行验收。第五章：违约责任5.1违约行为如一方违反本合同的任何条款，视为违约。5.2违约责任违约方应承担违约行为给对方造成的损失，并支付违约金。注意：第六章：变更与调整6.1变更程序6.1.1如委托方要求对劳务分包内容进行变更，应提前以书面形式通知承包方。6.1.2承包方应在收到变更通知后，及时对变更内容进行评估，并向委托方提出书面报价。6.1.3委托方应在收到报价后，及时做出是否接受变更的决定，并以书面形式通知承包方。6.2调整价格6.2.1如因变更导致劳务分包内容的增加或减少，双方应根据变更后的实际情况，协商调整合同价格。6.2.2任何价格调整均应以书面形式确认，并作为本合同的补充条款。第七章：保险与保修7.1保险7.1.1承包方应在劳务分包期间，根据国家相关法律法规和委托方的要求，办理相应的保险。7.1.2保险费用已包含在合同价格中，不再另行收取。7.2保修7.2.1承包方应对其提供的劳务分包内容，按照国家相关法律法规和委托方的要求，提供保修服务。7.2.2保修期限自劳务分包内容验收合格之日起计算。第八章：知识产权8.1知识产权归属8.1.1双方在履行本合同过程中产生的知识产权，归双方共同所有。8.1.2双方应尊重对方的知识产权，不得擅自使用、泄露或转让。8.2知识产权保护8.2.1双方应采取必要措施，保护对方的知识产权，防止侵权行为的发生。8.2.2如发生知识产权侵权行为，双方应立即通知对方，并协助对方维护合法权益。第九章：争议解决9.1协商解决9.1.1双方应通过友好协商的方式，解决本合同履行过程中产生的争议。9.1.2如协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。9.2诉讼管辖9.2.1双方同意，本合同的签订地、履行地、标的物所在地的人民法院均有管辖权。9.2.2诉讼费用的承担，按照国家相关法律法规和人民法院的判决执行。第十章：合同解除与终止10.1合同解除10.1.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。10.1.2解除合同的一方，应承担解除合同给对方造成的损失。10.2合同终止10.2.1合同履行完毕，双方的权利义务自动终止。10.2.2合同提前解除或终止的，双方应按照本合同约定，办理相关手续，并按照实际履行情况结算。第十一章：保密条款11.1保密义务11.1.2保密信息的范围包括但不限于本合同内容、商业计划、营销策略、客户资料、技术资料等。11.2保密期限11.2.1保密义务的期限自本合同签订之日起算，至本合同终止或解除后____年止。11.2.2如法律另有规定，应从其规定。第十二章：适用法律与争议解决12.1适用法律12.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决等均适用中华人民共和国法律。12.1.2如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，应按照法律规定执行。12.2争议解决12.2.1双方因本合同产生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。12.2.2诉讼过程中，败诉方应承担胜诉方因诉讼产生的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费等。第十三章：不可抗力13.1不可抗力定义13.1.1“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政治动荡、法律变更等。13.2不可抗力处理13.2.1如因不可抗力导致本合同无法履行或部分无法履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。13.2.2双方应协商确定是否延期履行本合同或解除本合同；如协商不成，任何一方均有权根据实际情况请求人民法院裁决。第十四章：合同的转让与分包14.1合同的转让14.1.1未经对方书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.1.2如一方欲转让本合同，应提前以书面形式通知对方，并取得对方的书面同意。14.2分包14.2.1承包方不得将本合同项下的劳务分包给第三方，除非事先取得委托方的书面同意。14.2.2分包事宜应遵守本合同的相关条款和条件。第十五章：合同的生效、修改与终止15.1合同的生效15.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。15.1.2本合同的附件和补充协议与本合同具有同等法律效力。15.2合同的修改15.2.1本合同的任何修改和补充均应以书面形式作出，并经双方签字（或盖章）后生效。15.2.2修改和补充协议与本合同有冲突的，以修改和补充协议为准。15.3合同的终止15.3.1本合同因履行；抵消；提存；免除；解除而终止。15.3.2合同终止后，双方的权利义务即告终止，但本合同约定的保密条款、违约责任、争议解决等条款仍对双方具有约束力。附件：1.工程量清单2.技术规范3.设计图纸4.付款计划5.其他双方认为必要的文件签字（盖章）部分：委托方（甲方）：____________________地址：______________________________联系人：____________________________联系电话：__________________________承包方（乙方）：____________________地址：_____________________