2024-工程总承包合同价款的结算

工程总承包合同价款的结算合同编号：__________第一章定义与术语1.1定义1.1.1“合同”指本工程总承包合同，包括所有附件、附录和补充协议。1.1.2“承包商”指甲方，即承担工程总承包责任的法人或其他组织。1.1.3“业主”指乙方，即委托工程总承包的法人或其他组织。1.1.4“工程”指业主委托承包商进行总承包的工程项目。1.1.5“合同价款”指承包商按照合同约定完成工程所应得的报酬。1.1.6“结算”指根据合同约定，对合同价款进行调整和确定的过程。第二章合同价款2.1合同价款的确定2.1.1合同价款应在合同中明确规定，包括工程的设计、施工、材料、设备、劳务和其他相关费用。2.1.2合同价款应根据工程的实际需要和市场价格进行合理确定，并应考虑工程的风险因素。2.1.3合同价款的具体数额应由双方协商一致，并在合同中明确记载。2.2合同价款的支付2.2.1业主应按照合同约定的进度和方式向承包商支付合同价款。2.2.2承包商应在合同约定的期限内开具发票和收据，并保证其真实性和合法性。2.2.3业主未能按照合同约定支付合同价款的，应承担违约责任。第三章工程变更与调整3.1工程变更3.1.1工程变更指在工程实施过程中，因设计、施工或其他原因，对工程的范围、内容、标准或质量要求进行修改或调整。3.1.2工程变更应由双方协商一致，并应签订书面变更协议。3.1.3工程变更不应违反合同的基本原则和约定。3.2工程调整3.2.1工程调整指在工程实施过程中，因不可抗力、政策变化或其他原因，对工程的范围、内容、标准或质量要求进行必要的调整。3.2.2工程调整应由双方协商一致，并应签订书面调整协议。3.2.3工程调整不应违反合同的基本原则和约定。第四章工程验收与交付4.1工程验收4.1.1工程验收指业主对承包商完成的工程进行检查、试验和验收，以确认工程符合合同约定的质量要求。4.1.2工程验收应按照合同约定进行，包括初步验收和最终验收。4.1.3工程验收合格后，业主应向承包商出具验收合格证明。4.2工程交付4.2.1工程交付指承包商将验收合格的工程移交给业主占有和使用。4.2.2工程交付应在工程验收合格后进行。4.2.3工程交付后，承包商应提供必要的技术资料和操作手册。第五章质量保证与维修5.1质量保证5.1.1质量保证指承包商对工程的材料和施工质量进行保证，以确保工程符合合同约定的质量要求。5.1.2质量保证期限应根据工程性质和使用寿命确定，并在合同中明确规定。5.1.3质量保证期内，承包商应按照合同约定对工程进行维修和保养。5.2工程维修5.2.1工程维修指承包商对工程进行日常维护和修理，以确保工程的正常使用和功能。5.2.2工程维修的范围和内容应在合同中明确规定。5.2.3工程维修的费用应由业主承担，除非因承包商的违约行为导致维修。第六章风险与责任6.1风险承担6.1.1双方应共同承担工程实施过程中的风险，但因一方违约行为导致的损失应由违约方承担。6.1.2不可抗力事件导致的风险，应根据不可抗力的影响程度和双方协商一致的原则进行分担。6.1.3承包商应按照合同约定购买工程保险，以减轻工程风险。6.2责任范围6.2.1承包商应对其设计、施工、材料和设备的质量负责，确保工程符合合同约定的质量要求。6.2.2业主应对其提供的设计文件、现场条件和决策指令的正确性负责。6.2.3双方应遵守相关法律法规，对因违反法律法规导致的损失各自承担责任。第七章违约与争议解决7.1违约7.1.1双方应严格按照合同约定履行义务，任何一方违反合同约定的，应承担违约责任。7.1.2违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失，包括直接损失和间接损失。7.1.3违约方应采取必要措施纠正违约行为，并防止损失扩大。7.2争议解决7.2.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。7.2.2若协商不成，双方同意提交合同签订地的人民法院诉讼解决。7.2.3争议解决期间，双方应继续履行合同，除非争议事项影响合同的继续履行。第八章合同解除8.1合同解除条件8.1.1双方协商一致可以解除合同。8.1.2合同因不可抗力无法履行时，双方可以解除合同。8.1.3一方严重违约，守约方有权解除合同。8.2合同解除程序8.2.1合同解除应书面通知对方，通知到达对方时合同解除生效。8.2.2合同解除后，双方应按照合同约定办理结算和移交手续。8.2.3合同解除后，双方的权利义务关系终止，但合同解除前的权利义务仍然有效。第九章保密与知识产权9.1保密9.1.1双方对在合同履行过程中获得的商业秘密和技术秘密应予以保密。9.1.2保密期限自合同签订之日起算，至合同约定的期限或事项公开之日止。9.1.3双方违反保密义务的，应承担违约责任。9.2知识产权9.2.1业主提供的图纸、文件等资料，其知识产权归业主所有。9.2.2承包商在工程实施过程中产生的技术创新和知识产权归承包商所有。9.2.3双方应尊重对方的知识产权，未经许可不得使用或披露对方的知识产权。第十章其他条款10.1合同的变更与补充10.1.1合同的变更与补充应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。10.1.2合同的变更与补充不应违反合同的基本原则和约定。10.1.3合同的变更与补充部分应视为合同不可分割的组成部分。10.2合同的转让10.2.1未经对方书面同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。10.2.2合同转让应遵循合同约定的条件和程序。10.2.3合同转让后，原合同的权利义务关系由受让方继受。10.3法律适用与争议解决10.3.1合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。10.3.2双方同意选择合同签订地的人民法院为解决合同争议的法院。10.3.3合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。10.4合同的生效与终止10.4.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.4.2合同因履行完毕；合同解除；双方协商一致终止；法律规定或仲裁裁决终止而终止。10.4.3合同终止后，双方的权利义务关系终止，但合同终止前的权利义务仍然有效。10.5合同的份数与保存10.5.1合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。10.5.2双方应妥善保管合同，防止丢失、损坏或泄露。10.5.3双方应遵守合同的约定，不得私自复制、传播或使用对方的合同副本。第十一章保险11.1保险责任11.1.1承包商应按照合同约定和法律规定购买建设工程一切险、第三者责任保险等保险。11.1.2业主应按照合同约定和法律规定购买工程所需的保险，如设备安装保险等。11.1.3保险责任的范围和保险金额应在合同中明确规定。11.2保险索赔11.2.1发生保险事故后，受损方应立即通知保险公司，并按照保险公司的要求提供相关证明和资料。11.2.2保险公司应根据保险合同的约定，及时进行理赔。11.2.3受损方应将保险理赔情况及时通知对方。第十二章工期延误12.1工期延误原因12.1.1工期延误指因不可抗力、业主原因、承包商原因等导致的工程进度滞后。12.1.2工期延误原因应在合同中明确规定。12.1.3工期延误原因的认定应根据合同约定和相关法律法规进行。12.2工期延误处理12.2.1发生工期延误时，双方应立即协商解决，并采取必要措施减轻延误的影响。12.2.2因业主原因导致的工期延误，业主应承担由此增加的费用和工期补偿。12.2.3因承包商原因导致的工期延误，承包商应承担由此增加的费用和工期补偿。第十三章合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致可以解除合同。13.1.2合同因不可抗力无法履行时，双方可以解除合同。13.1.3一方严重违约，守约方有权解除合同。13.2合同解除程序13.2.1合同解除应书面通知对方，通知到达对方时合同解除生效。13.2.2合同解除后，双方应按照合同约定办理结算和移交手续。13.2.3合同解除后，双方的权利义务关系终止，但合同解除前的权利义务仍然有效。第十四章争议解决14.1争议解决方式14.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。14.1.2若协商不成，双方同意提交合同签订地的人民法院诉讼解决。14.1.3争议解决期间，双方应继续履行合同，除非争议事项影响合同的继续履行。14.2争议解决效力14.2.1争议解决的结果对双方具有约束力。14.2.2争议解决过程中，双方应遵守诚实信用原则，不得采取恶意拖延、逃避等行为。14.2.3争议解决过程中，双方应积极配合，提供必要的证明和资料。第十五章附件与签字15.1附件15.1.1本合同附件包括但不限于：工程量清单、设计文件、施工图纸、技术规范等。15.1.2附件是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。15.1.3附件的内容和数