2023-2024年《装修工程劳务施工合同样本范本标准版可打印》

装修工程劳务施工合同样本范本标准版，可打印装修工程劳务施工合同样本范本标准版，可打印/装修工程劳务施工合同样本范本标准版，可打印装修工程劳务施工合同标准版，可打印合同编号：__________装修工程劳务施工合同第一章：定义与解释1.1定义1.1.1“合同”指的是本装修工程劳务施工合同，包括所有附件、附录和补充协议。1.1.2“工程”指的是根据本合同规定，承包人应完成的装修工程。1.1.3“合同双方”指的是发包人和承包人。1.1.4“发包人”指的是本合同的委托方，负责提供工程所需的资金、场地和条件。1.1.5“承包人”指的是本合同的执行方，负责完成工程的设计、施工和交付。1.1.6“合同价格”指的是根据本合同规定，发包人应支付给承包人的工程款。1.2解释1.2.1本合同的条款应按照其通常含义进行解释，除非另有明确规定。1.2.2本合同的和编号仅为方便阅读而设置，不影响合同条款的解释。第二章：工程范围与内容2.1工程范围2.1.1工程的范围包括但不限于设计、施工、材料供应和工程监理等。2.1.2工程的具体范围和内容应根据双方确认的设计方案和施工图纸确定。2.2工程内容2.2.1承包人应根据设计方案和施工图纸完成工程的所有施工内容。2.2.2承包人应确保工程的质量符合国家相关标准和规范要求。第三章：合同价格与支付3.1合同价格3.1.1合同价格应根据工程的实际范围和内容确定，并在合同中明确约定。3.1.2合同价格应包括承包人完成工程所需的全部费用，包括人工费、材料费、设备费等。3.2支付3.2.1发包人应根据合同约定的时间和金额向承包人支付工程款。3.2.2承包人应在收到工程款后开具相应的发票或收据。第四章：工期与进度4.1工期4.1.1工期应根据工程的范围和内容确定，并在合同中明确约定。4.1.2承包人应按照约定的工期完成工程，并接受发包人的监督和检查。4.2进度4.2.1承包人应按照合同约定的进度计划进行施工，并及时向发包人报告工程进展情况。4.2.2发包人有权对承包人的施工进度进行监督和检查，并提出合理的要求和建议。第五章：质量与验收5.1质量5.1.1承包人应确保工程的质量符合国家相关标准和规范要求。5.1.2承包人应提供质量保证书和施工记录，以证明工程的质量符合要求。5.2验收5.2.1工程完成后，承包人应向发包人提出验收申请。5.2.2发包人应在收到验收申请后及时组织验收，并在验收合格后签署验收证书。5.2.3验收合格后，承包人应将工程交付给发包人。第六章：变更与调整6.1变更6.1.1发包人有权在工程实施过程中对工程设计、施工内容等进行变更。6.1.2承包人应在收到发包人的变更通知后，按照变更要求进行施工。6.1.3变更可能导致合同价格、工期等发生变化，双方应协商一致并签订补充协议。6.2调整6.2.1发包人有权根据工程实际情况对合同内容进行调整。6.2.2调整可能包括但不限于工程范围、施工方案、材料供应等。6.2.3调整可能导致合同价格、工期等发生变化，双方应协商一致并签订补充协议。第七章：违约与赔偿7.1违约7.1.1如果一方违反合同约定，视为违约。7.1.2违约行为包括但不限于未按约定时间完成工程、未按约定质量标准施工等。7.2赔偿7.2.1违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金。7.2.2违约金应根据违约行为造成的损失和影响进行计算。7.2.3如果违约行为导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同。第八章：争议解决8.1协商8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。8.1.2协商应基于合同约定和法律规定进行，以公平、公正为原则。8.2仲裁8.2.1如果协商无法解决争议，任何一方均有权将争议提交仲裁机构进行仲裁。8.2.2仲裁应按照仲裁机构的规定进行，仲裁裁决为终局裁决。第九章：保险9.1工程保险9.1.1承包人应按照法律规定和合同约定购买工程保险。9.1.2工程保险应包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。9.1.3保险期限应涵盖整个施工期间和工程保修期。9.2劳务工伤保险9.2.1承包人应按照法律规定为施工人员购买工伤保险。9.2.2工伤保险应包括但不限于意外伤害保险、医疗保险等。9.2.3保险期限应涵盖施工人员的整个施工期间。第十章：不可抗力10.1定义10.1.1“不可抗力”指的是无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.1.2不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政治动荡等。10.2影响10.2.1如果发生不可抗力，可能导致合同无法正常履行。10.2.2双方应立即通知对方，并采取必要措施减轻不可抗力的影响。10.3处理10.3.1双方应协商一致，根据不可抗力的影响程度和持续时间调整合同条款。10.3.2如果不可抗力导致合同无法继续履行，双方有权解除合同。第十一章：知识产权11.1权利归属11.1.1发包人提供的图纸、设计方案等文件的知识产权归发包人所有。11.1.2承包人在施工过程中产生的技术创新和知识产权归承包人所有。11.2使用许可11.2.1发包人授予承包人使用发包人提供的图纸、设计方案等文件的权利。11.2.2承包人授予发包人使用承包人在施工过程中产生的技术创新和知识产权的权利。11.3保密义务11.3.1双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和知识产权承担保密义务。11.3.2保密义务在本合同终止后仍然有效，直至商业秘密和知识产权失去保密价值。第十二章：环境保护12.1环保要求12.1.1承包人应遵守国家环境保护的法律、法规和标准。12.1.2承包人应采取有效措施防止施工过程中的污染和破坏。12.2环保设施12.2.1承包人应配备必要的环保设施和设备。12.2.2环保设施和设备应符合国家环境保护的要求。12.3环保事故处理12.3.1如果发生环保事故，承包人应立即采取措施进行应急处理。12.3.2承包人应承担因环保事故造成的一切损失和责任。第十三章：安全施工13.1安全要求13.1.1承包人应遵守国家安全生产的法律、法规和标准。13.1.2承包人应采取有效措施保障施工过程中的安全。13.2安全设施13.2.1承包人应配备必要的安全设施和设备。13.2.2安全设施和设备应符合国家安全生产的要求。13.3安全事故处理13.3.1如果发生安全事故，承包人应立即采取措施进行应急处理。13.3.2承包人应承担因安全事故造成的一切损失和责任。第十四章：工程保修14.1保修期限14.1.1工程保修期限应从工程验收合格之日起计算。14.1.2保修期限的具体期限应根据工程性质和合同约定确定。14.2保修责任14.2.1承包人应在保修期限内对工程进行维修和保养。14.2.2如果工程出现质量问题，承包人应承担维修和更换的责任。14.3保修费用14.3.1保修费用应由承包人承担，除非因发包人使用不当导致问题。14.3.2如果保修费用由发包人承担，承包人应提供相关证明和依据。第十五章：合同解除与终止15.1解除条件15.1.1双方协商一致，可以解除合同。15.1.2如果一方违反合同约定，守约方有权解除合同。15.2终止程序15.2.1合同解除或终止时，双方应签订书面解除协议或终止协议。15.2.2解除或终止协议应明确解除或终止的日期和原因。15.3后续义务15.3.1合同解除或