xx年工程施工合同模板一览 _第1页
xx年工程施工合同模板一览 _第2页
xx年工程施工合同模板一览 _第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

XX 年工程施工合同模板一览 本文今天为大家介绍的是 XX 年工程施工合同模板一览， 供各位查看，希望看完后让您有所收获。更多精彩内容更 新尽在，敬请关注。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合 同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程 承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条 款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 地 点： . 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、 付款方式 六、总工期要求 个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平 等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程 款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行， 乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经 济损失。 八、乙方责任 1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收 要求。 建筑工程申请认证! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方 承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日 罚款 元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方 不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修 一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的， 按以下方式解决争议： 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁 委员会申请仲裁; 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份
人人文库> 全部分类> 办公材料 > 思想汇报

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论