钢筋工合同

建设工程施工劳务分包合同劳务发包人：劳务分包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于南通五建建设工程有限公司（以下简称为“发包人”）已与建设方签订施工总承包合同（以下称为“总承包合同”），双方在共同遵守该工程总承包合同的基础上，就该工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：钢筋制作（包括现场卸料、水平运输及场地二次吊运）、绑扎的劳务、零星材料及加工机械、移动电箱电线。分包内容：本合同包括所有钢筋工作量包括但不限于以下分包劳务内容：、所有钢筋的卸货上堆、制作、钢筋安装绑扎、绑扎时的脚手架搭拆（或钢梯）、场内搬运（含二次搬运）、现场清理(包括钢筋加工场边及施工段面等)、砼浇筑时护筋以及各构件塑料保护层垫块的安装等全过程；、柱、墙、板定位钢筋焊接（必须焊接定位筋）；后浇带钢筋绑扎；、试验焊接试件的制作及原材料的取样。、止水钢板焊接安装、直螺纹接头钢筋套丝加工连接、竖向钢筋电渣压力焊。、二次浇捣结构部分钢筋的预留（如圈过梁、止水坎、构造柱、预留洞口、搁板、栏板等及墙体拉接筋钢筋的预插；涉及到植筋的钢筋制作由乙方负责，承担下料制作，植筋费用由项目部承担）。、钢筋绑扎扎丝、钢筋塑料保护层垫块（基础底板以下水泥、混凝土垫块除外）。、劳务承包人自备的钢筋加工机械（含对焊机、电焊机、弯曲机、切断机、调直机、三级配电箱、连接线等）。、除安全帽、安全带以外的劳保及防护用品，如手套（绝缘）、面罩、胶鞋（绝缘）、雨衣等。、与项目部及建设单位的分包单位配合施工。并由劳务分包人自配一名专职的钢筋料单的配料员，费用由劳务分包人自理。每次涉及到梁柱定位放线时必须有专人配合施工员。2、分包工作期限开始工作日期：暂定2016年3月22日，具体开工时间以项目部书面通知为准。施工进度计划：10#、14#楼（高层34层）地下车库部分2016年5月16日出0.00。地上主体结构要求在2016年6月20日完成至7层平面；5#楼、8#楼（小高层9层）暂定2016年4月10日开工，地下车库部分结构2016年6月2日出0.00，地上主体结构要求在2016年6月20日完成至3层平面；另11#楼、7#楼暂定2016年6月20日开工。主体结构封顶按总进度计划。部分各节点工期需符合项目部项目部要求，(具体工期按项目部的计划)否则每延误一天除承担业主对项目部的违约金外还需向项目部支付2000元/天的违约金，节点工期延误超过4天时劳务单位无条件自行退场，所完成的工作量的结算方法：按实际完成工程量合同的单价80%结算。3、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，必须达市“优质结构”，本分项工程质量必须达到一次验收通过率达100%，且现场实测按规范要求实测合格率达95及以上，质检站抽样检测项目合格率100%。4、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）投标书、招标文件（4）明确双方权利、义务的纪要、协议5、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）本合同适用的标准、规范为国家、江苏省有关法律、法规、规章、规范性文件和强制性标准、本企业标准，当对同一问题国家和苏州市颁布的标准、规范以及合同要求产生不一致时，以要求严格者为准。（2）国家有关质量文件要求、苏州市相关标准规范要求。6、图纸6.1 项目部应在劳务分包工作开工 6天前，向劳务分包人提供图纸壹套，项目部提供与本合同工作有关的标准图供劳务分包人查阅。6.2本工程对图纸有保密要求，劳务分包人履行图纸资料保密义务，未经许可不得提供给第三人。7、项目经理 7.1 项目部委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为潘华，职务：项目经理，职称：工程师。代表项目部行使权利和履行义务。7.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理（或负责人）为：，职务：现场负责。（2）劳务分包人在投标书中明确的项目负责人及项目经理部主要人员不得擅自变更，开工时和施工过程中若有擅自变更，项目部有权解除合同，并要求劳务分包人承担由此给项目部带来的一切损失费用；若项目经理及项目经理部主要人员要更换，必须经项目部同意批准，并同时支付20000元/人的违约金；（3）劳务分包人项目负责人及项目经理部主要人员必须常驻现场；项目经理除国家法定节假日外必须常驻现场（项目经理不请假无故离开现场超过2小时处500元/次违约金，离开达半天的处1000元/次违约金，且一周不得少于5天，每天工作不得少于8小时，否则劳务分包人将支付2000元/天的违约金），（请假经发包人批准除外），此款项项目部在支付工程进度款时扣除；（4）劳务分包人项目负责人未经项目部批准连续五天或三个月内累计10天不在现场，劳务分包人除支付第（3）约定的2000元/天的违约金外，仍需再支付20000元人民币的违约金（请假经工程项目经理批准除外），此款项项目部在支付工程进度款时扣除；（5）劳务分包人负责人必须准时参加工程例会、工程协调会等有关会议、参加本公司组织的现场月、周检查，否则劳务分包人将支付2000元/次的违约金（请假经项目部批准除外），此款项项目部在支付工程进度款时扣除；（6）项目部有权要求劳务分包人更换项目部认为不称职的项目负责人及项目经理部其他人员，劳务分包人对此不得有异议；（7）劳务分包人必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳动力。8、项目部义务8.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向公司及业主负责； 8.2、除非本合同另有约定，项目部完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：（1）项目部于劳务分包人开工日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：施工水电接通。（2）项目部于劳务分包人开工日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：各种开工手续已具备。（3）项目部于劳务分包人开工日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：保护好项目部提供的水准点与坐标控制点，因劳务分包人原因造成的轴线标高的误差，劳务分包人承担一切损失；（4）项目部于劳务分包人开工日前向劳务分包人提供生产、生活临时设施：各种生产、生活临时设施已具备其交验要求与保护责任为：生产与生活临时设施由劳务分包人负责使用、维修，工程竣工交还项目部若有损坏原价赔偿，凭项目部开出的收据在结算时扣除；8.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；8.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；8.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；8.6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，按本协议规定提供施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；8.7、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；8.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。8.9、劳务分包人义务提供必要的住宿场所，8人/间活动板房，如不按项目要求住宿，占用的房间按人数按月扣除费用，食堂由承包人统一安排，工地食堂提供就餐条件，不允许宿舍使用大功率电器，所用电费由所使用各班组共同承担，决算时在工程款中扣除。9、劳务承包人义务9.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向项目部负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作（有上岗技能证书达50%以上，如没有可由项目部协调培训取得证书，费用由乙方支付）；未经项目部授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；9.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每周日前 2 天提交下周施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按项目部要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经项目部批准后严格实施；9.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约金；9.4、自觉接受项目部及有关部门的管理、监督和检查；接受项目部随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；9.5、按项目部统一规划堆放材料、机具，按项目部标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；不得私自搭设临时设施，在建建筑物内不得搭设职工宿舍，不得自行开设食堂。节约用水、用电，水电费应控制在项目部规定的范围内超过部分按市场价自行结算。对于项目部提供的各种电器设备如空调等如有损坏原价赔偿，对于私自开启项目部电表箱或铅封者劳务分包人向项目部支付违约金人民币1000元/次。9.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合项目部办理交工验收；9.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种违约金；9.8、妥善保管、合理使用项目部提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施； 9.9劳务分包人须服从项目部转发的发包人及工程师的指令，不得强词夺理、不得冲撞项目部管理人员。9.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 9.11劳务分包人必须按国家劳动法及其他有关法规与工人签订劳务合同，如劳务分包人与其职工发生纠纷与项目部无关。10、安全生产文明施工与检查10.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，确保“省级文明工地”，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。10.2、项目部应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。项目部不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因项目部原因导致的安全事故，由项目部承担相应责任及发生的费用。10.3、劳务分包人进场前负责向项目部提供进场职工花名册、身份证、暂住证（费用由劳务班组出）、流动人员计划生育证及技能上岗证的复印件，原件备查，若无原件者不得进入施工现场，确保持证上岗。同时所有进场人员必须提供正规镇级以上医院的体检合格报告，严禁高血压、心肌炎、眩晕病、恐高症及各种传染病和不适应本行业作业的人员进入施工现场作业，否则发生意外均由劳务分包人承担一切后果及损失。严禁使用未成年人(童工)及年龄超过60岁的职工,否则承担一切后果和违约金。不得带家属入住施工现场，不提供夫妻宿舍。若施工人员变动必须及时上报项目部，重新登记注册，以便项目部统一管理和对外办理相关手续，对花名册未列人员一律不得在工地施工、留宿，否则劳务分包人向项目部支付违约金人民币500元/人.次。10.4 项目部为劳务分包人提供必要的安全防护设施，劳务分包人须严格按安全操作规程进行施工。遵守项目部有关安全管理规定，并负责对所属员工进行技术、质量、安全、消防及法纪、规章制度、文明施工等的教育和交底，服从项目部安全、质量等的监督管理。10.5劳务分包人严格执行国家安全操作规程及项目部的施工现场安全生产，文明施工实施细则(简称管理细则)，劳务分包人如因违反国家安全操作规程及管理细则而造成的安全事故，责任均由劳务分包人自负。因安全操作规范导致项目部被政府有关部门违约金，如通报批评、警告和违约金等，除缴纳该部分违约金外，劳务分包人向项目部支付违约金人民币1000元/次。10.6现场机械如弯曲机等设备使用时，须报请项目部批准后，由专业人员持证上岗，严禁私自使用。施工现场以及生活区域严禁私拉乱接，禁止使用电水壶、电饭煲、电炉、煤气包等，一经发现，项目部有权没收并处以违约金200元/人.次。10.7劳务分包人应无条件地服从项目部安全员的指挥，进入施工现场须戴好安全帽并系好帽带子，高空作业系好安全带；否则，劳务分包人向项目部支付违约金人民币100元/人.次。施工人员在施工现场须使用质量完好的脚手凳、板等；上班时间不得穿高跟鞋、拖鞋、赤膊；严禁酒后上岗；否则，劳务分包人向项目部支付违约金人民币150元/人.次。劳务分包人的人员不得打架、打群架、斗殴，无理取闹，如班组内部打架，所发生的费用由班组自己承担，项目部对班组处罚5000元；如与其它班组打架斗殴，无论谁对谁错，发生的医药费等其它费用各自承担或各自承担对方的费用，项目部不承担任何费用，每发生一次打架项目部对班组各处以10000元/次的处罚，情节严重的报当地公安机关处理，且项目部有权单方面终止合同。10.8劳务分包人应按项目部指定的临时设施区域住宿,严格执行项目部的职工宿舍生活区管理实施细则,不得随意变动及损坏床铺和其他设施等，如有损坏原价赔偿；服从项目部对宿舍的调动和重新安排；对在生活区域及施工现场，不得乱倒剩饭剩菜以及污水等；不得随地大小便，宿舍内应保持整洁通风，做好自身生活区域内以及宿舍内的文明卫生工作。发现一次乱倒剩饭剩菜、污水及床铺不整齐劳务分包人向项目部支付违约金人民币50元/人.次；发现一次在建筑物内随地大、小便劳务分包人向项目部分别支付违约金人民币2000、500元/人.次，无需班组签字确认，从本班组工程款直接扣除，班组负责人无条件服从。施工场地内不允许住人，违者收取1000元/人次违约金。宿舍保持卫生清洁，每间住宿人数不多于6人（现场均不提供单间的夫妻间，如确实需要或特殊情况少于8人的，按每减少一人，缴纳每人每月1000元资源占用费用，项目部提供的管理用房除外），工人晾衣在生活区晾衣区统一晾衣，未达标准收取1000元违约金；10.9劳务分包人须遵守项目部的各项规章制度，自觉做到文明施工，随做随清，工完料净，节约材料。工作中产生的废料及垃圾要及时清理、分类堆放，建设中每个楼层多余材料、建筑垃圾必须通过人货梯或垃圾槽运输至地面项目部指定的垃圾站，严禁从高空直接向下抛物，否则劳务分包人向项目部支付违约金人民币1000元/次。材料进场后应及时按规定分类堆放至钢筋堆场，不得堆在大门口及场内道路上阻碍交通，否则每拖延一天劳务分包人向项目部支付违约金人民币1000元/次，拖延2天劳务分包人向项目部支付违约金人民币3000元/次，拒绝不吊运上堆的劳务分包人向项目部支付违约金人民币10000元/次。严禁在绿地上堆物及行走、污染绿地，一旦发现，劳务分包人向项目部支付违约金人民币100元/次。钢筋余料必须集中堆放，劳务分包人严禁私自偷拿或私自出卖，否则发现一次处以劳务分包人人民币2000元以上的违约金。10.10劳务分包人应按图纸规定及施工规范的要求进行钢筋抽样,并及时提供钢材材料计划单交项目部审核后,交项目部及时供货（计划应提前一星期申报）,否则由此引起停工待料等一切损失均由劳务分包人承担。劳务分包人必须按施工图纸及施工规范的要求进行施工，若不按规范要求施工，所造成的超定额耗料部分均由劳务分包人按超耗材料总额的100%予以赔偿。具体超耗材料以现场负责人及分管人员签证为准。若不按图纸和规范施工而多用部份的钢筋，或任意切断钢筋进行配料及多余箍筋采取切断处理等现象，每发现一处，按该处多用量的10倍进行违约金，单价按市场价结算。10.11 严禁钢材浪费。本工程合同价格中综合考虑了钢材在配料、下料过程中的节约因素。劳务分包人应将钢筋废料控制在1.2%以内,若其超出部分均由劳务分包人全额赔偿，并在结算时扣除，若废钢废料量低于1.2%以下时，其节余数量按50%与劳务分包人分成。若施工中劳务分包人将废钢筋头放置在砼构件中不收集，或钢筋搭接超长，项目部发现一处，处劳务分包人违约金200元/处.次，累计计算。10.12项目部有权对劳务分包人因安全文明施工方面违反本合同约定的现象提出整改，劳务分包人在接到整改通知后按要求时限完成，最迟在24小时内采取相应整改措施，否则劳务分包人向项目部支付违约金人民币1000元/次，劳务分包人无论任何情况不得无故停工，有事应及时与项目部勾通，否则停工半天处劳务分包人违约金5000元/处.次，停工1天处劳务分包人违约金10000元/处.次，累计计算累计计算。10.13劳务分包人与项目部发生争议时可按本协议相关条款规定的处理办法处理，不得采取聚众闹事，打架斗殴，集体上访，爬吊车，拉电闸，堵门等危及公共及相关人员人身安全的过激行为。发生一次处罚10000元，不按本合同约定条款无理或强求要求各类经济等项目部均不予认可，必要时项目部将向公安报警按敲诈勒索查处。10.14项目部在现场设置专用吸烟室、茶水亭，不在吸烟室内每发现一个人抽烟（以拍照为证），按100元/次收取违约金；10.15用电、设备、材料堆场统一标识，施工场地和生活区配电箱、电线电缆不按要求架设，未标识或标识不正确，按500元/次收取违约金；10.16劳务分包人包干区内施工场地主要道路和出入口的道路要保持清洁，未保持清洁按500元/次收取违约金；11、安全防护11.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向项目部提出安全防护措施，经项目部认可后实施，防护措施材料费用由项目部承担，防护措施所需劳务费用已含在合同价格中。11.2、实施危险性较大项目施工时，劳务分包人应在施工前7天以书面形式通知项目部，并提出相应的安全防护措施，经项目部认可后实施，防护措施材料费用由项目部承担，防护措施所需劳务费用已含在合同价格中。11.3、劳务分包人应为该单项施工现场内的施工人员提供使用的安全防护用品（除安全帽、安全带以外的其他的劳动保护用品），也可由劳务分包人提供使用计划，经项目部批准后，由项目部负责代购供应（结算时扣回），或由劳务分包人自行采购，费用已包含在劳务分包人的各承包单价中。12、事故处理12.1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即报告项目部，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。12.2、劳务分包人和项目部对事故责任有争议时，应按相关规定处理。13、保险13.1、项目部统一对所有进场职工在劳动局办理劳动工伤保险，保证职工的社会权益。13.2、劳务分包人为提高抗风险能力需办理其它相关保险的，经项目部同意，可委托项目部为劳务分包人的所有进场实际施工人员办理相关保险，但劳务分包人必须在进场施工前提供全员花名册及身份证复印件给项目部后为其办理相关手续，其费用按实际结算。劳务分包人未提供职工花名册及身份证复印件的，劳务分包人所发生的一切事故项目部不承担任何责任；对已缴纳保险费的职工，当发生工伤时，由项目部协同劳务分包人向工伤保险机构申请相关待遇。劳务分包人未提供职工花名册及身份证复印件的，劳务分包人所发生的一切事故项目部不承担任何责任；对已缴纳保险费的职工，当发生工伤时，由项目部协同劳务分包人向工伤保险机构申请相关待遇（工伤事故发后产生的费用在4万元以内含4万元由劳务分包人承担，超出的费用由项目部承担；重大事故由劳务分包人承担8万元费用，其余由项目部承担），由于自身安全意识不强及违反操作规程、项目部纪律发生的安全事故，项目部不给予任何补偿。13.3、保险事故发生时，劳务分包人和项目部有责任采取必要的措施，防止或减少损失。14、材料、设备供应141 劳务分包人应在接到图纸后 7天内，向项目部提所需钢筋计划；经确认后，项目部应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；若因劳务分包人提供计划不及时而引起的停工待料损失由劳务分包人承担。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，项目部负责处理。需要劳务分包人运输（含二次搬运）、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用已含在合同价格内。15、劳务报酬1 151 本工程劳务报酬采用的方式为：劳务分包人完成的工作量，在质量、安全、工期等均达到协议约定，且实测分合格率达95%标准的情况下，工程量按设计图纸、变更、规范要求及现场施工配料单,经项目部审核后，、地下室综合价按人民币600元/吨计算；、地上综合价按人民币38元/平方米计算（建筑面积）（10#、14#楼建筑面积空方实算）；、止水钢板价格按18元/米；电渣压力焊综合价格按12：1.8元/个；14： 2.00 元/个,16:2.1元/个，18：2.2元/个；套筒连接价格按22：4.5元/个，25：5.5元/个 ；桩头钢筋对焊价格按2元/个；，6-10钢筋调直按60元/吨结算，钢筋倒运按150000元整结算（钢筋倒运及清理钢筋所记点工不再计价）；10#、14#楼基础钢筋小件制作除该部分钢筋吨位并入基础吨位计价外，另增加60元/吨；10#、14#、7#楼基础20套筒连接按4.5元/个计价。止水钢板焊接按18元/米计算。、当节点工期均满足要求且工程质量达到市优工程时，凭项目部的签证，奖励1元/M2建筑面积（获奖部分），以上单价中含基础及主体钢筋工程及市场风险系数及职工各项保险费等在内的单价一次包干，结算时不做任何单价调整。152 在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：双方约定调整情形：劳务分包人的人员发生打架、斗殴，无理取闹、无故停工或工程进度不能满足节点工期要求时项目部有权单方面终止合同，同时所完成的劳务报酬按80%结算。劳务发包人经整改后仍无法达到设计要求的工作内容，项目部可另行安排人员完成此部分工作内容，但不能免除劳务分包人应承担的工期、质量等违约责任。另行安排人员完成工作量的计价方法为按计时工资计算，按单项工程工作量乘1.5倍单价扣除。达不到合同约定质量标准的实测点的，合格率每下浮1结算单价相应下浮1%。施工现场不得随意签证点工,若有特殊情况,须事前通知项目经理同意后,按技工：220元/工日，普工：180元/工日结算,否则不得结算。因劳务分包人原因二次结构等小型构件的钢筋（包括所有应该预留筋的施工及后浇带）未施工或拒绝继续施工，视为劳务分包人严重违约，则劳务分包人所完成工程量结算单价按合同单价80%，且劳务分包人无任何异议。 15.3本协议条款15.1所确定的价格是合同确定的承包范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括劳务费（含创“优质结构”“直营公司检查”的人工降效在内）、管理费、利润、工伤保险、社会保险、市场风险、法定节假日加班费、机械故障停工（12小时以内）、停电停水引起的停工费用（24小时以内）、材料节约费用、层高等超高降效费用、特殊情况下材料供应不及时引起的费用（24小时以内）、钢筋加工机械费用、小型工具费用、钢筋绑扎扎丝费用、钢筋保护层塑料垫块费用、周转材料调配不及时影响工效费用以及所有政策性文件调整费用等。施工过程中项目部对图纸标注、做法不明确内容作出的补充说明设计变更等单价亦不做调整。16、工时及工程量的确认 161 本工程采用固定单价的劳务报酬方式，劳务分包人施工过程中不计算工时。16.2 协议之外的工程量须由现场负责人下发的任务单，且经分管工长及技术负责人、质量管理人员签字确认后由项目经理核准认定。17、劳务报酬的中间支付 171 采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与项目部约定按下列方法支付：（1）合同生效即支付预付款无元；（2）中间支付：乙方人员进场当月，生活费由乙方自行解决，甲方不予支付任何费用。采用每月发放生活费的方式每月发放不低于25个出勤日每人2000元/月，进度款同时满足不大于当月完成工程量的40%的条件，二者取小值。进度款自乙方正式进场的第二个月起开始支付。中途乙方不得再以任何理由向甲方借款。年底支付在未进行竣工验收情况下严格按已完成工作量的80%发放，不足部分由劳务单位自行解决；工程竣工通过验收，且质量达合同约定标准后，项目部收到劳务单位递交的结算资料且经项目部初审，直营公司部门审定及批准后，支付完成工作量95%的劳务报酬(扣除往来款)。余款在工程通过竣工验收合格后，规定保修期二年内分二次付清（各50%）（扣除因质量问题小业主索赔产生的费用及公共维修分摊费用）。若因劳务单位提供结算资料不及时或不提供结算资料，项目部有权拒付劳务报酬。(3)付款方式：直接汇入劳务分包人指定银行账户劳务分包人提供所有劳务人员花名册及当月付款数额明细（需有所有劳务人员签字确认）由项目部直接汇至各自银行卡。18、劳务报酬最终支付181 全部工作完成，通过主体验收并经项目部认可后14天内，劳务分包人向项目部递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。182 项目部收到劳务分包人递交的结算资料后经项目部初审，直营公司部门审定及批准后，无任何质量问题三月内或春节前支付至总劳务费用的95(扣除往来款)，余款保修期二年内分两次支付，每年各50%（扣除因质量问题引起的维修费及小业主索赔费用及公共维修分摊费用）。若因劳务承包人提供结算资料不及时或不提供结算资料，项目部有权拒付劳务报酬。付款方式：同“劳务报酬的中间支付”的方式。 183 劳务分包人和项目部对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。19、施工机具、周转材料供应191 项目部提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用：无。周转材料、低值易耗材料（由项目部依据本合同委托劳务分包人采购的除外）应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。20、施工变更 201 施工中如发生对原工作内容进行变更，项目部项目经理应及时以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照项目部（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更： (1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸； (2) 增减合同中约定的工程量； (3) 改变有关的施工时间和顺序； (4) 其他有关工程变更需要的附加工作。 202 因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，劳务分包人已在合同价格中自行考虑了风险，延误的工期不予顺延（重大结构变更，如增加、减少建筑面积、层次除外）； 203 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致项目部的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。104 因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。21、施工验收211 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向项目部提交完工报告，通知项目部验收；项目部应当在收到劳务分包人的上述报告后14天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者项目部在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但项目部与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的项目部的相关损失。212工程竣工经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由项目部承担。22、施工配合221 劳务分包人应配合项目部对其工作进行的初步验收，以及项目部按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；项目部或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按项目部的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和劳务费用已充分考虑在合同价格中。222 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由项目部或施工场地内的第三方进行配合时，项目部应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。23、违约责任 231 当发生下列情况之一时，项目部应承担违约责任：（1）项目部违反本合同第17条、第22条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；（2） 项目部不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。232当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应须向项目部支付的违约金，详本合同条款第3条款；（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准（合格）时，劳务分包人应向项目部支付该工程总劳务报酬5的违约金；（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应须向项目部支付违约金10000 元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给项目部造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。 233 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。24、争议 241 项目部和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（2）种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；（2）向如东县人民法院起诉。 242 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：（1） 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2） 调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3） 仲裁机构要求停止合同工作；（4） 法院要求停止合同工作。25、禁止转包或再分包251 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。同时没收履约保证金。26、合同解除261 如果项目部不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，项目部仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。 262 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，项目部应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，项目部应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬。 263 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，项目部和劳务分包人可以解除合同。264 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按项目部要求撤出施工场地。项目部应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。27、合同终止双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向项目部交付劳务作业成果，并经项目部验收合格后，本合同即告终止。28、合同份数 33.1 本合同一式三份，具有同等效力，由项目部和劳务分包人各执一份，另一份公司备案。29、合同生效合同订立时间： 2016年月日合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。本合同中未见事宜，可由项目部与劳务分包人采用补充协议的形式另行协商确定。项目部：（公章）劳务分包人：（公章）住所：住所：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：日期：日期：南通五建控股集团有限公司专业（劳务）分包安全生产协议书编号：甲方：南通五建建筑劳务有限公司乙方：曹建平为加强施工现场安全生产管理，落实各级安全生产责任制，明确双方安全责任，杜绝重伤以上安全事故的发生，保障本工程安全生产、文明施工、规范管理，依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法、建筑工程安全生产管理条例、中华人民共和国特种设备安全法等法律、法规及本公司的安全生产管理规定汇编、现场安全文明施工标准化管理手册的规定要求，结合本工程特点，经双方协商，特签订本协议如下：第一条工程概况工程名称：分包工程名称：分包内容及范围：第二条工程安全、文明施工管理目标安全管理目标：重伤、亡人事故为零，一般事故频率控制在1.2以内；杜绝重大火灾、机械设备、他打事故；杜绝重大食物中毒事故。安全管理达标：JGJ130-2011标准分以上；公司在建工程现场安全生产管理达标考核评分分以上。“四节一环保”管理控制目标：诚信建目标：实现无业主与相关方就安全、环保和治安等方面的投诉。第三条双方共同责任1、双方须共同遵守安全生产许可证条例、建设工程安全管理条例、安全生产法、劳动法等一系列有关安全生产的法律法规；认真执行国家、行业、企业安全技术标准。2、在甲方统一领导下，甲乙双方均应组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，全面落实安全生产责任制和群防群治制度，各自制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，建立健全形包含乙方的一体化安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。3、施工前，甲乙双方应根据所承接的项目工程确定危险源及不利环境因素，并制定相应的控制措施。甲乙双方应对危险源及不利环境因素实施监控，确保安全施工及环境保护各项指标符合国家和地方标准。4、坚持“安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时优先落实安全生产保护措施，防止事故发生。5、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；构建安全作业环境，禁止违章指挥和野蛮施工，推进标化管理和文明施工，防止施工扰民。6、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。7、为完成第二条款所列各项管理目标，双方应尽责尽力，相互配合，做好各自应该承担的其它各项工作。第四条甲方的安全责任、权利和义务1、甲方对本协议所含分包工程，承担总承包管理的安全责任；甲方所确认的现场项目负责人为，为本项目安全生产第一责任人；并委派同志负责该项分包工程的安全负责人，具体负责安全管理工作及联系、协调乙方在安全管理工作方面的事宜。2、甲方负责组织指挥现场安全生产，负有向乙方提供本企业的相关安全管理制度及施工现场安全生产管理标准和要求（包括纸质版资料，电子、影印版资料），核查乙方企业资质、人员资格、规章制度、技术水平、设备设施情况、现场安全生产保证体系等安全生产条件法人责任，同时具有质疑和否决的权利。在施工全过程，甲方对乙方安全生产负有监督、指导和定期检查的责任。3、编制工程项目安全施工组织设计及应急救援预案，并分解和涵盖到乙方分包项目；组织指导乙方编制分包工程内容的专项安全施工方案、安全技术措施，并负责审核、审批和监督实施；甲方对乙方所分包施工的分部项工程，须有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续；组织乙方有关人员对相关的应急救援预案进行演练，确保应急救援能力。4、甲方应对乙方新进场职工进行“三级”安全教育，建立安全教育档案，并督促或联合乙方对其作业人员进行经常性安全生产教育以及转岗安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识。甲方应对分包单位的特种作业人员资格进行验证，协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作，制止非特种作业人员从事特种作业。5、甲方对乙方不合格的机械设备、机具及安全防护用品有权勒令退场。在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。6、甲方有责任向乙方提供安全的施工作业环境；所提供的电气设备、机械、工具、防护设施、安全防护用品等，必须符合安全技术标准，在乙方进场使用前，与乙方办理移交手续，并督促和检查乙方在施工中的正确使用、定期维护和有效管理。7、甲方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故的乙方限期退场，直至中止分包合同、追究其违约责任和相应的法律责任。8、甲方有对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场的权利。9、乙方出现安全事故，甲方有权根据责任情况对乙方进行处罚。对乙方未经甲方同意擅自增加和调换现场人员，一旦发生伤亡事故，乙方承担全部责任。10、甲方在办理施工许可证时，有义务统一办理本工程团体工伤保险（其中包含乙方分包的分项工程），并有义务督促乙方为本队职工办理个人工伤保险。11、根据分包工程特点，甲方应承担的其他专业性工作：、向乙方提供准确的升降架设计所需的建筑施工图纸，图纸若有变更应提前十天通知乙方。 、 第五条乙方的安全责任、权利和义务1、乙方对本协议所含分包工程，承担施工管理的直接安全责任；乙方所确认的现场项目负责人为，为该项分包工程安全生产第一责任人；并委派同志负责该项分包工程的安全负责人，具体负责安全管理工作及联系、协调甲方在安全管理工作方面的事宜。2、乙方作为独立法人单位，必须严格遵守本工程所在地政府及主管部门，针对本协议所涉及的所有生产经营活动管理和人员管理而颁布的相关法律、法规及条例。任何因乙方违反上述条例造成的案件、事故等的经济损失及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方损失由乙方承担。3、进场前应向甲方提供盖公章的乙方的营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件副本的复印件一套，提供安监部门备案的相关资料；进场后，应及时将进场人员花名册、进场人员身体体检表、自带机械设备、机具一览表、特种作业人员及机操工的操作证复印件包甲方安全部门，进场职工必须办理好所在地所需办理的各种证件，严禁使用为成年工、童工、超龄工和安排女工从事禁忌工作。4、乙方必须严格服从甲方关于安全生产的指挥，严格执行甲方制定的各项有关安全施工的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育，参加工地安全生产组织体系，出席安全工作会议，执行会议决议。同时乙方应按照项目部分解给本单位的安全目标责任，建立健全自身的安全生产管理体系，落实本单位各级人员的安全生产责任制。本队人员在50人以下设1名兼职安全员， 50300以内必须设1名专职安全员，300人以上酌情增加。专职安全员必须持证上岗，乙方安全员必须服从甲方项目安全部门统一管理，其日常管理工作须纳入甲方安全管理体系，做好日常工作记录，报甲方项目安全部门备案。5、乙方应根据甲方安全施工组织设计的总体要求和相关标准，编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施，并经甲方审核批准后方可实施；施工前，乙方须对作业人员进行技术和安全交底，并严格按照方案和项目部要求搭设各类安全防护设施，确保安全生产；乙方必