南华大学第二综合教学楼工程桩基施工招标文件.doc

工程投标课程设计指导书题目： 南华大学第二综合教学楼工程桩基施工招投标书的编制一、工程量数据 钢筋混凝土灌注桩180根，桩径800mm、平均桩长14m；钢筋笼长15 m，主筋20200箍筋6200；混凝土强度c30，泥土运距500m。 以南华大学第二综合教学楼工程现址为虚拟工程桩基的场址，工期要求 50天；质量要求：合格。 二、招标书的编制包括招标公告、投标书编制要求及评标办法等三、投标文件编制及要求 在编制投标书之前要认真研究招标文件，尤其是评标细则，并进行施工现场考察，分析施工条件；认真填写招标文件所附的各种投标表格，一定要按要求完成，否则有可能会因此而导致废标；投标文件编写完成后要按招标文件要求的方式进行分装、贴封、签章。 四 、开标、评标组织由指导教师选定47份投标书参加投标；被选中投标书的同学在开标时以投标人的身份出席开标会；而在评标阶段则以书记员、公证员、政府监督部门的身份见证与监督评标的全过程；和其他未投标的同学作为评标专家，与招标人代表一同组成评标委员会（单数）参与评标。招标人代表介绍招标项目概况，指定书记员，并组织推荐评标委员会的组长；由评标组长主持开标评标工作。 五 提交成果 提交成果包括：招、投标文件 六 成绩评定课程设计中的工作态度占20%，招投标文件（有效性、规范性、完整性、精确性）占80% 。2013.11.8 招标文件附后：南华大学第二综合教学楼工程桩基施工招标文件工程名称： 南华大学第二综合教学楼工程桩基施工项目招标人（盖章）： 南华大学 法定代表人或其委托代理人： 文格波 2012年11月目 录一、投标须知41、投标须知前附表42、投标人须知52.1.工程概况52.2招标工程内容52.3资金来源52.4投标人资格要求52.5投标费用52.6.踏勘现场52.7投标有效期52.8投标保证金62.9 招标文件的组成62.10招标文件的澄清62.11招标文件的修改72.12工期要求72.13工程质量72.14履约保证金72.15工程造价计价方式72.16投标报价72.17投标最高限价82.18投标报价风险92.19设计变更造价调整92.20工程计价参考依据102.21资金拨付102.22施工技术措施102.23.项目经理102.24.投标文件格式112.25.投标文件的组成112.26投标文件电子文本的提交及要求122.27投标文件的份数和签署122.28投标文件的密封和标志122.29投标截止时间122.30投标文件的修改与撤回122.31投标人放弃投标的处理122.32开标132.33投标文件的受理132.34投标文件的澄清、说明或补正132.35投标文件澄清人员132.36投标文件计算错误的修正132.37.评标过程的保密132.38评标委员会142.39评标办法142.40初步评审142.41无效投标文件142.42报价低于成本价的判定152.43详细评审152.44中标人确定152.45合同签订162.46争议16二、合同条款171、通用条款（略）172、专用条款（略）17三、投标文件投标函部分格式261、投标函及投标保函格式262、投标保函附录263、投标人的投标资格证明（略）27四、投标文件商务标部分格式281、投标报价说明（略）282、投标报价汇总表283、主要材料清单报价表294、设备清单报价表305、工程量清单报价表316、措施项目报价表327、工程量清单项目价格计算表（略）338、其他项目报价表（略）33五、投标文件技术部分格式（主要内容）341、施工组织设计或施工方案。342、项目管理机构配备情况。34六、工程量清单351、工程量清单说明：352、工程量清单44七、工程设计图（见附件二）44八、附件45附件一、综合评分法45附件二、工程设计图46一、投标须知1、投标须知前附表序号内容1招标编号hnhmn36414122工程名称南华大学第二综合教学楼桩基础工程3建设地点地点：湖南省南华大学医务室后4承包方式专项承包5质量标准合格6工期要求45天7招标范围桩基施工8资金来源国家拨款9投标人资质等级要求地基与基础工程专业承包企业资质二级及以上10资格审查方法资格预审11工程报价方式综合单价法报价12投标有效期开标之日起90天13投标保证金额人民币壹万元整14踏勘现场时间：2012年12月11日上午9点地点：湖南省南华大学医务室后联系人：联系电话：0734828176515投标文件份数正本一份，副本一份16报名时间与投标截止日期与地点报名时间：2012.10.8-2012.10.28投标截止时间：2013年12月14日17时00分地点：南华大学行政办公楼708室17开标时间与地点时间：2013年12月15日9时00分地点：南华大学图书馆学术报告厅18评标标准及方法综合评标法（详情见附件一）2、投标人须知2.1.工程概况2.1.1招标人：南华大学2.1.2招标方式：国内公开招标2.1.3工程名称：南华大学第二综合教学楼工程2.1.4建设地点：湖南省南华大学医务室后2.1.5工程规模及特征：六层框架结构，总面积35478平方米。2.1.6设计单位：雁能设计院2.1.7项目批准文件及文号：nhyds4562362.1.8承包方式：专项承包2.2招标工程内容2.2.1招标的工程项目：南华大学第二综合教学楼工程桩基工程（详见图纸及工程量清单）。2.3资金来源2.3.1按照中华人民共和国招标投标法及相关法规的规定，本工程已具备施工招标的条件，工程资金来源已经落实，现采用招标方式，择优确定施工单位。2.4投标人资格要求.1.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的主项地基与基础工程专业承包企业资质二级及以上。申请人拟派项目经理须具备相关专业二级及以上注册建造师资格，技术负责人应具有中级及以上技术职称。项目主要管理人员（包括项目负责人、技术负责人）必须为本单位持证职工且无在建工程。投标人近两年在湖南省内至少有两个类似工程业绩,（需提供网上可供查询路径，以证明业绩真实性）。省外企业必须提供有效的入湘施工登记证。省外企业必须提供有效的入湘施工登记证及在湖南省行政区域内工商行政管理部门注册登记时间在三年及以上的分支机构及企业所在地的省级清欠机构出具的清欠证明方可参与本项目投标；本次招标不接受联合体的投标申请。2.4.2投标人的确定方式：资格预审。2.5投标费用2.5.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用概不承担。2.5.2投标文件除有关证书及证明原件外，其余一概不退。2.6.踏勘现场2.6.1招标人将组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。2.6.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。2.7投标有效期2.7.1本工程投标有效期为15天（日历天），投标有效期自投标之日起算。2.7.2特殊情况下，在原定投标有效期满之前，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函。2.8投标保证金2.8.1投标人应提交壹万元整保证金。2.8.2投标保证金的缴纳须满足下列要求：投标保证金应该是银行保函或者银行汇票中的一种，不允许以现金等其它形式提交投标保证金。投标人应在投标时将投标保证金随投标文件综合标密封递交招标人，招标人不接受投标人提前缴纳的投标保证金。投标人提交的银行汇票中的付款单位名称必须与投标人的法人名称一致；银行保函的被保证人名称必须与投标人的法人名称一致。任何以个人或非投标人法人单位名称的名义提交的投标保证金都将被拒绝接收。投标人提交的银行汇票应真实有效，能够正常支付，无效或不能正常支付投标保证金的投标文件将作为无效投标文件处理。投标保函的有效期应当不短于投标有效期。2.8.3投标保证金的退还未中标人的投标保证金在其退回图纸等资料时予以退还（无息）。中标人的投标保证金在签订施工合同后，予以退还（无息）。投标保证金将通过银行汇款等非现金方式退还给投标人。2.8.4投标人出现下列情况之一者，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：投标人在投标有效期内撤回其投标文件；中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约保证金（招标人同时向投标人提供工程款支付担保）；中标人无正当理由拒绝签订施工合同；投标人相互串通投标或有其它违法违规行为。2.9 招标文件的组成2.9.1本文件、招标答疑文件和所有按第11条发出的补充通知等。2.9.2招标文件及答疑文件以招标人发出的书面材料为准，口头答复一律无效。2.9.3投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的后果自负。2.10招标文件的澄清2.10.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在2日内以书面形式向招标人提出，招标人将以书面解答的形式分发给所有投标人及工程量清单或工程预算编制单位。2.10.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。2.11招标文件的修改2.11.1投标截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将以书面形式发给所有投标人和工程量清单或工程预算编制单位。2.11.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。2.11.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中注明）。2.12工期要求2.12.1本工程招标工期90天。2.13工程质量2.13.1本工程质量标准：合格。 2.13.2钢筋用湘钢，黄砂采用中粗砂，水泥使用湘江牌水泥，并使用预拌商品砼。2.13.3本招标工程的材料、设备、施工等必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。所有建筑材料、建筑构配件和设备在进场前必须报监理和招标人认可。2.14履约保证金2.14.1工程定标后一周内、签订合同前，中标人须按向招标人提交履约保证金伍万元，工程按中标承诺的工期、质量等级完成，竣工结算时保证金如数返还，否则履约保证金将不予返还。2.14.2招标人要求中标人提供履约保证金的，应同时向中标人提供工程款支付担保。2.15工程造价计价方式2.15.1本工程采用的计价方式：见投标须知前附表第11项。2.15.2工程量清单计价方式是指按国家统一的工程量清单计价规范，配套使用湖南省建筑与装饰定额，由招标人提供工程量数量，投标人自主报价，按规定评标办法评审中标（确定合同价格）的计价方式。2.16投标报价2.16.1投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。2.16.2投标人应根据招标文件、工程量清单、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计等有关要求，按照企业定额或参照建设行政主管部门发布的现行消耗量定额以及工程造价管理机构发布的市场价格信息，并结合企业自身实际情况，进行工程投标报价。2.16.3投标报价按综合单价法计价。投标报价应包括按招标文件规定完成工程所需的全部费用，包括分部分项工程量清单费、措施项目清单费、其他项目清单费和规费、税金。分部分项工程量清单综合单价包括分部分项工程所发生的人工费、材料费、机械费、主材费、管理费、利润以及所有风险、责任等各项费用。投标人漏报或少报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。2.16.4投标人应按照工程量清单逐项填写单价及合价，投标人未填写单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。2.16.5投标文件不得改变或者遗漏工程量清单中分部分项工程量清单规定的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量。2.16.6投标文件不得改变或遗漏招标文件中规定的招标人自行采购的设备材料费用。投标文件必须响应招标人指定的材料规格或者型号等特殊要求。2.16.7投标报价应包括措施项目费和其它项目费用，除重大设计变更或地质条件变化导致技术措施发生重大变化的项目外，措施项目费用和其它项目费用不予调整，投标人漏报或少报，招标人将视为此项费用已包括在其它费用之内而不予支付。招标人、监理单位或质量监督部门认为中标人的施工方案、措施等不能保证施工安全、工程质量及施工工期时，中标人应按照招标人、监理单位或质量监督部门意见对方案和措施进行完善和修改，但费用不予调整。2.16.8不可竞争费用包括现场安全文明施工措施费、劳动保险费、工程定额测定费、安全生产监督管理费、税金等。投标报价应按规定标准费率计取上述费用。2.17投标最高限价2.17.1招标人设立投标最高限价作为本工程投标报价的上限，投标人的投标报价不得高于投标最高限价，具体要求如下：投标总价不得高于投标最高限价总价；2.17.2工程参考预算价的确定程序：招标人将招标文件、施工图纸等资料分发给投标人，发放时间和地点：时间：2013年12月10日9时00分。地点：南华大学行政办公楼208室。投标人对招标人发放的招标文件及图纸等如有疑问，应在2013年12月12日9时00分以书面形式报送到南华大学行政办公楼208室。招标人、工程量清单及预算编制单位按照投标人提出的调整意见复核初步工程量清单和初步工程参考预算，确定工程量清单及工程参考预算价，调整标准如下：初步工程量清单和初步工程参考预算中存在项目名称、项目编码、项目特征、计量单位、遗漏项目等错误或误差的，按实调整；单项清单工程量误差在3%（含3%）以内，且该项调整金额不超过3000元的，不予调整，投标人应将其误差综合考虑在投标报价内；单项清单工程量误差在3%（含3%）以内，但该项调整金额超过3000元的，按实调整；单项清单工程量误差超过3%的，按实调整；单项费用调整金额超过3000元的，按实调整。2.18.项目经理2.23.1投标项目经理必须与工程报名或资格审查时的项目经理相符。如遇特殊情况，报名项目经理不能参加投标，需另换项目经理参加投标时，所更换项目经理资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查时的项目经理相应条件，且应在投标前向招标人说明，并征得同意。2.19.投标文件格式2.19.1投标人提交的投标文件应符合工程量清单计价规范的规定。2.19.2投标文件均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并采用a4纸张装订。2.20投标文件的组成2.20.1投标文件由商务标、技术标组成。2.20.2综合标包括：2.202.1投标函；投标保证金；投标项目经理资质证书原件；法定代表人证书或法定代表人委托书原件；企业法人营业执照复印件；企业资质证书、安全许可证复印件；投标项目经理安全生产考核合格证复印件；2.20.3商务标包括：工程量清单报价表的说明；投标报价说明书；工程量清单报价表（封面）；投标总价；工程项目总价表；单项工程费汇总表；.7单位工程费汇总表；2.203.8分部分项工程量清单计价表；2.203.9分部分项工程量清单综合单价分析表；2.203.10措施项目清单计价表；2.203.11措施项目费分析表；2.203.12其他项目清单计价表；2.204技术标包括：2.204.1施工组织设计（含工程逐日进度计划表及计划投入主要机械设备表）；2.204.2采用综合评分法评标的工程，技术标必须用电脑打印，不得带有本单位及人员的名称和任何标志或暗示性标志，也不得介绍本单位情况。2.21投标文件的份数和签署2.21.1综合标一份，不需编制正副本。商务标和技术标必须编制一份“正本” 2.21.2投标文件应根据招标文件中投标文件格式要求加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。2.21.3投标文件中商务标书须经注册造价工程师或相应资格造价编审人员加盖执业专用章。盖章的注册造价工程师或相应资格造价编审人员对其签章部分的投标文件的真实性、合法性承担个人执业责任和单位责任。2.21.4全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，必须保证文件清晰整洁，并在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印章。2.22投标文件的密封和标志2.22.1投标文件中的综合标、商务标（正本）和技术标（正本）应分别密封包装在三个密封袋里，并在密封袋上相应注明综合标、商务标和技术标。并在该外密封袋上加盖投标人法人章及其法定代表人或其委托代理人的印章。2.293投标截止时间2.23.1在投标文件截止时间前将投标文件递交到指定地点。2.24开标2.24.1开标按投标须知前附表第18项规定的时间、地点公开进行，开标会议由招标人主持，邀请所有投标人参加。2.25投标文件的受理2.33.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人将不予受理。2.26评标委员会2.38.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。2.27评标办法39.1本工程按综合评分方法评标，具体见附件一。2.28初步评审2.28.1评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行全面审核，主要审查投标文件的完整性、符合性以及投标报价的合理性是否满足招标文件的有关规定，列出投标文件中的重大偏差和细微偏差。2.28.2重大偏差是指投标文件未能实质上响应本招标文件的要求，被本招标文件定为无效投标文件的情况，无效投标文件不参加详细评审。2.28.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。2.28.4 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准以招标文件规定为准。2.29无效投标文件2.29.1在评审过程中，投标文件有下列情形之一的，评标委员会将对该投标文件作无效投标文件处理：投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的,或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；未按本招标文件要求提供投标保证金的；未按招标文件规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；除在投标文件截止时间前经招标人书面同意并符合本招标文件的要求外，项目经理与资格预审不一致的；投标文件未密封的，投标文件密封袋上未加盖投标人法人章及其法定代表人或其委托代表人印章的；投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；采用综合评分法评标的工程，投标文件中技术标部分的施工组织设计（含工程逐日进度计划表、计划投入的主要机械设备表）未采用电脑打印，或带有本单位及人员的名称和任何标志或暗示性标志，或介绍本单位情况的；0明显不符合技术规范、技术标准的要求；1投标报价超过招标文件规定的最高限价的；2不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；3以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；4投标文件改变或者遗漏工程量清单中分部分项工程量清单规定的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量的：5投标文件改变或遗漏招标文件（含工程量清单）中规定的工程暂定价格的；6投标文件降低现场安全文明施工措施费、劳动保险费、工程定额测定费、安全生产监督管理费、税金等不可竞争费用标准的；7招标人要求投标人提交投标文件电子文本，但投标人未提交或提交的投标文件电子文本不符合招标文件26条要求或无法导入计算机评标系统的；8投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；9经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；2.30报价低于成本价的判定2.30.1投标报价中“分部分项工程量清单计价表”中的综合单价、“措施项目清单计价表”中的单项费用金额低于有效投标相应价格的平均值的10%范围，评标委员会将对其进行重点评审。有效投标相应价格是指无本文件第41条规定的无效投标文件情形的投标人所报投标相应价格。2.30.2评审过程中，对列出的过低的投标价格，评标委员会应当对与该价格相关的下列因素进行重点分析：工程内容是否完整；施工方法是否正确；施工组织和技术措施是否合理、可行；综合单价和单项费用金额的组成、工料机消耗及确定的费用、利润是否合理；是否满足招标对主要材料的规格、型号等的特殊要求，确定价格材料是否合理；人工工资的确定是否合理，是否低于社会平均水平；投标人对澄清要求所作的说明是否合理，提供的相关证明材料是否具有说服力。评标委员会在评审上述因素时，投标人不能以充分的理由合理说明或者不能提供相关证明材料支持投标价格成立的，评标委员会应认定该投标价格过低，并在评标报告中详细记录认定的理由和依据。2.31详细评审2.31.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。2.31.2评标委员会推荐13名中标候选人，并标明排列顺序。2.31.3评标委员会向招标人提出书面评标报告。2.32中标人确定2.32.1招标人根据评标委员会提出的书面评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。2.32.2中标结果将在南华大学网站（/）上公示两个工作日，在规定的时间内无异议的，招标人将向中标人发出中标通知书。2.33合同签订2.33.1招标人自中标通知书发出之日起5日内，依据中华人民共和国合同法、建设工程施工合同管理办法、招标文件、投标文件与中标人订立施工合同。订立施工合同后7日内，中标人应将合同送市建设局招投标管理机构备案。2.33.2招标人与中标人签订的施工合同必须遵守本招标文件的合同条件，合同价为中标人的投标报价（因计算错误，评标委员会修正投标价的除外），合同工期为中标工期，合同质量为中标质量。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。2.33.3中标人不得无故放弃中标。中标人无正当理由拒绝与招标人订立合同的，招标人将取消其中标资格，并按照招标文件第8.4款的规定没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金额度的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。招标人无正当理由不与中标人订立合同的，给中标人造成损失的，招标人应当给予赔偿。2.34争议2.34.1招投标及施工合同履行过程中发生争议，双方可协商解决，也可请求调解，调解不成可申请衡阳市仲裁委员会仲裁。二、合同条款1、通用条款（略）2、专用条款（略）（部分条款）付款方法：1） 甲方按乙方所完成之实际施工进度，甲方每月按乙方所完成之实际的工程造价的85%支付给乙方。剩余款项待结算后一个月结清2）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。三、履约保函1、承包人银行履约保函履约银行保函致：鉴于：（下称“承包人”）与：（下称“业主”）签订修建：合同协议书，并保证按合同规定承担该合同工程的实施和完成及其缺陷修复，我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）： （ 元）。本保函的义务是：我行在接到业主提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的14天内，在上述担保金额的限额内向业主支付任何数额的款项，无须业主出具证明或陈述理由。在向我行提出要求前，我行将不坚持要求业主应首先向承包人索要上述款项。我行还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。保函在担保金额支付完毕，或业主向承包人颁发交工证书之日起失效。担保银行：法定代表人或其授权的代理人：_年 月 日2、承包人履约担保书和预付款银行保函履约担保书 根据本担保书，_（承包人名称）做为委托人（以下称“承包人”，）和_（担保公司，证券公司或保险公司名称）做为担保人共同向债权人_（雇主名称）（以下称雇主）承担支付人民币_元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。 鉴于承包人已于_年_月_日同雇主签署了_（合同名称）的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改；本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效；否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速： 1根据合同要求完成合同；或_。 2按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同，在施工过程中提供足够的资金，支付“合同价余额”以外完工所需的费用，包括担保人有责任承担的赔偿费，但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额；或 3付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。 本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。 担保人（公章）：_承包人（公章）：_ 代表（签名）：_代表（签名）：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_3、预付款银行保函致： （发包人全称） 鉴于 （承包人全称）（下称“承包人”）与 （发包人全称）（下称“发包人”）签订 （工程名称）施工合同（编号 ， 年 月 日签署），并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的开工预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我行愿意为承包人出具保函，以担保金额人民币（大写） 元 （ 元）向发包人提供不可撤销的担保。发包人要求我行在上述担保金额范围内赔付款项时，我行对发包人的身份予以验证后，我行立即予以支付。在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。我行承诺：不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。本保函在与开工预付款等额的担保金额支付完毕，或发包人抵扣完开工预付款后第15天起失效。本保函未经委托人、被担保人以及担保银行一致同意不得转让，也不得以此保函向其他方提供担保。 法定代表人或其授权的代理人：（签字签章） 担保银行盖章： 地 址： 日 期： 年 月 日4、发包人支付担保书发包人工程款支付保书（函） 本保函编号：_受益人：_鉴于被保证人_ （以下简称被保证人）与贵公司签订的建设工程施工合同，并且根据昆山市建设局（2004）279号文件规定，我行（公司）已经接受被保证人的申请，愿意向贵方提供如下保证：一、本保函担保的金额为主合同约定的工程款的10，即_元（大写_）二、本保函不可撤销，担保方式为连带保证责任。三、本保函项下建设工程施工合同中包括的具体工程内容为：_ 四、本保函的期限为：自本保函签发之日起至 年 月 日。（该日期为建设工程施工合同中约定的除保修金以外的最后一期付款日期后3个月） 五、在本保函保证期限内，如果出现被保证人未按照建设工程施工合同约定支付工程款情形的，受益人需要向本行（公司）提供能够证明被保证人违约的确实可靠的证据，经核实后我行（公司）在担保范围内向受益人支付工程款。六、未经本行（公司）同意，本保函不得转让。七、本保函适用中华人民共和国法律，因本保函发生的争议由保函出具人所在地法院进行管辖。八、本保函到期后，应退回担保单位注销。附：保函出具人的营业执照复印件 保函出具人（盖公章）： 法定代表人（或授权代理人）签字： 年 月 日四、五、投标文件投标函部分格式1、投标函及投标保函格式投 标 函致： 1、根据已收到的你方招标工程项目编号为 的 招标工程项目名称工程招标文件，遵照中华人民共和国招标投标法及大连市建设工程招投标管理有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写) 元（rmb 元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件；我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利；我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程。4、如果我方中标，我方承诺工程质量达到 标准。5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 %的银行保函或上述总价 %的由具有担保资格和能力的担保机构出具的履约担保书作为履约担保。6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。8、我方将与本投标函一起，提交人民币 元作为投标担保。投 标 人： （盖章） 单位地址： 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）邮政编码： 电话： 传真： 开户银行名称： 开户银行账号： 开户银行地址：开户银行电话： 日期：_ _年_月_日四、投标文件商务标部分格式1、投标报价说明（略）2、投标报价汇总表工程名称： 面积：序号费用名称计算基础与计算式费率金额（元）a直接工程费一直接费二其他直接费三现场经费b间接费c计划利润d单独计取的费用e价差调整f预算外点工（建设方签证点工数）g协商定价h施工现场安全、文明施工及职业卫生增加费i包干费j计税前的工程总造价k优惠l税金m劳动保险基金n单位工程造价经济指标（元/平方米）单位工程造价（大写）编制单位： 编制人： 编制日期：3、主要材料清单报价表主要材料清单报价表工程名称： 共 页 第 页编号材料名称产地、厂家规格、型号计量单位数量报价（元）产品备案证书号 单价合价12345678投标人： （盖章）法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）注册造价工程师及证号： （签字盖执业专用章） 日期： 年 月 日说明：招标文件工程量清单中涉及到的主要材料应全部列出，内容填写完整，必须保证性能和档次不低于招标文件有关要求；否则不予通过初审或在评审中从重扣分。投标人： （盖章）法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）注册造价工程师及证号： （签字盖执业专用章）日期： 年 月 日说明：投标人必须注明招标文件要求提供主要设备的产地、厂家、规格、型号等内容，保证其性能不低于招标文件有关要求，否则不予通过初审或在评审中从重扣分。5、工程量清单报价表工程量清单报价表工程名称: 单位： 元编号工程或费用名称单位工程量单价合价备注投标人： （盖投标人单位公章）法定代表人（或委托代理人）： （签名或盖章） 年 月 日6、措施项目报价表措施项目清单报价表 工程名称： 第 页 共 页序号项目名称金额(元)1通用项目1.1环境保护1.2安全、文明施工1.3临时设施1.4夜间施工1.5二次搬运1.6大型机械设备进出场及安拆1.7混凝土、钢筋混凝土模板及支架1.8脚手架1.9已完工程及设备保护1.10施工排水、降水2建筑工程2.1垂直运输机械2.2构件吊装机械投标人： （盖章）法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）注册造价工程师及证号： （签字盖执业专用章） 日期： 年 月 日五、投标文件技术部分格式（主要内容）1、施工组织设计或施工方案。1.1编制说明1.2工程项目专项承包工程概况1.3施工准备及施工总平面布置1.4施工方案1.5施工进度计划及保证措施1.6劳动力安排