国投湄洲湾第二发电厂2×1000MW机组工程EPC总承包取排水项目、灰渣场灰坝项目招标文件.doc

国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含 循环水泵房及前池土建） 、灰渣场灰坝项目 招 标 文 件 招标编号：招标编号： gxtc-1412512gxtc-1412512 招 标 人：国投（福建）湄洲湾发电有限公司 山东电力工程咨询院有限公司 招标代理：国信招标集团股份有限公司 二一四年八月 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 i 目目 录录 第一章招标公告1 第二章投标人须知5 1 总 则.9 1.1 适用范围.9 1.2 定义.9 1.3 合格的投标人.9 1.4 投标费用承担.10 1.5 现场踏勘.10 1.6 保密.10 1.7 分包10 1.8 偏离10 2 招标文件.10 2.1 招标文件的构成.10 2.2 招标文件的澄清.11 3 投标文件的编制.11 3.1 投标语言.11 3.2 计量单位.11 3.3 投标文件组成.11 3.4 投标文件格式及组卷方式.12 3.5 投标报价原则.12 3.6 投标报价方式.14 3.7 投标货币.14 3.8 投标保证金.14 3.9 投标的有效期限.15 3.10 投标文件的签署及规定.16 4 投标文件的递交.16 4.1 投标文件的密封和标识.16 4.2 投标截止时间.17 4.3 迟交的投标文件.17 4.4 投标的修改和撤回.17 5 开标.17 5.1 开标.17 6 评标.18 6.1 评标组织.18 6.2 评标标准.18 6.3 评标原则.18 7 授予合同.18 7.1 授予标准.18 7.2 招标人接受和拒绝任何或所有投标的权利.19 7.3 中标通知.19 7.4 中标服务费.19 7.6 合同协议书的签署.19 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 ii 7.7 履约担保.19 8 纪律与监督19 第三章评标办法20 1 一般规定20 1.1 适用范围.20 1.2 评标原则.20 1.3 评标标准.20 1.4 评标方法.20 2 评标程序.20 2.1 评标程序.20 2.2 评标准备.21 2.3 拆封唱标.21 2.4 宣读评标纪律.21 2.5 初审.21 2.6 投标文件的澄清.22 2.7 综合评标.23 3 定标及授予合同.23 4 评分细则.23 4.1 技术评分细则.23 4.2 商务评分细则.24 4.3 投标报价评分.25 第四章合同协议书格式及合同条款27 合同协议书29 合 同 通 用 条 款33 一、一般规定33 1.1 定义33 1.2 解释36 1.3 往来文书36 1.4 法律、法规和语言36 1.5 合同协议书36 1.6 合同承包范围36 1.7 合同文件的优先次序36 1.8 合同的转让与分包37 1.9 存放在现场的文件37 1.10 文件的照管和提供37 1.11 发包方使用承包方的文件37 1.12 承包方使用发包方的文件38 1.13 保密事项38 1.14 遵守法律、法规、条例38 1.15 可分割性38 1.16 工程管理模式38 二、发包方38 2.1 基本义务38 2.2 进入与占用现场38 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 iii 2.3 发包方的权利39 2.4 发包方的义务40 三、发包方代表40 3.1 发包方代表的职责与权利40 3.2 对发包方代表的要求41 3.3 发包方代表权利的委托41 3.4 书面指令41 3.5 指令的执行41 3.6 确定42 四、业主及监理工程师42 4.1 业主监督42 4.2 监理工程师的作用42 4.3 监理工程师的委派42 4.4 监理工程师的职责和权利42 五、承包方43 5.1 基本义务43 5.2 责任44 5.3 承包方代表44 5.4 合同文件中的差错45 5.5 履约担保45 5.6 履约担保的释放45 5.7 参考资料45 5.8 现场踏勘45 5.10 可以预见的外界障碍或自然条件的影响47 5.11 工作符合合同要求47 5.12 工程协调47 5.13 供货商及分包商的确定47 5.14 供货商义务的转让49 5.15 测量放线49 5.16 质量保证49 5.17 现场基础资料51 5.18 合同价格的充分性51 5.19 工程进度报告51 5.20 道路通行权与设施51 5.21 避免干扰和对毗邻的第三方设施的损害51 5.22 进场道路52 5.23 设备材料管理52 5.24 工程的照管与维护52 5.25 弥补损失或损害的责任53 5.26 承包方设备53 5.27 安全生产与文明施工责任53 5.28 环境保护54 5.29 电、水、汽55 5.30 发包方提供的机械.55 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 iv 5.31 现场清理55 5.32 治安保卫56 5.33 承包方应在现场内作业56 5.34 防止违法行为56 5.35 劳动力及承包方设备的报表56 5.36 安全员56 5.37 事故报告56 5.38 文物化石56 5.39 地下设施保护、拆迁57 5.40 承包方的权利57 5.41 许可证、执照或批准书57 5.42 安全、文明施工管理措施57 5.43 项目信息化管理58 六、文 件58 6.1 承包方文件58 6.2 设计文件的交付58 6.3 施工组织设计59 6.4 承包方的承诺59 6.5 技术标准、规章、条件59 6.6 技术文件与资料60 6.7 承包方造成的错误60 6.8 专利权（知识产权）60 七、员 工61 7.1 员工的雇用61 7.2 工资标准与劳动条件61 7.3 为发包方服务的人员61 7.4 劳动法律、法规61 7.5 供员工使用的生活设施61 7.6 健康与安全61 7.7 承包方负责监督62 7.8 承包方雇用的人员62 7.9 扰乱社会治安的行为62 八、工程设备、材料、半成品和成品62 8.1 采购一般要求62 8.2 实施方法62 8.3 厂内检验63 8.4 催交、催运63 8.5 运抵现场63 8.6 现场检验及试验63 8.7 隐蔽工程和中间验收64 8.8 工程质量验收与评定65 8.9 拒收65 8.10 乙供工程设备与材料的所有权65 九、开工、提前、延误和暂停65 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 v 9.1 工程开工65 9.2 竣工时间及进度控制66 9.3 竣工时间的延长66 9.4 公共机构造成的延误66 9.5 进度计划66 9.6 （删节）67 9.7 工期延误赔偿67 9.8 暂时停工67 9.9 暂时停工的后果67 9.10 暂停时对乙供生产设备与材料的付款68 9.11 工程持续停工68 9.12 复工68 十、系统启动及竣工试验68 10.1 承包方的义务（如适用）68 10.2 竣工试验被延误69 10.3 重新试验69 10.4 竣工试验不合格69 十一、发包方接收工程70 11.1 接收证书70 11.2 质量保证期的延长70 十二、缺陷责任70 12.1 完成未了工作并修补缺陷70 12.2 修补缺陷的费用71 12.3 未能修复缺陷71 12.4 搬移有缺陷的工程71 12.5 承包方调查缺陷原因71 十三、性能试验（删节）71 十四、竣工验收71 14.1 单位工程质量验收71 14.2 保修证书72 14.3 保修72 14.4 达标投产考核73 14.5 合同工程竣工验收73 14.6 最终竣工验收证书73 14.7 未履行的义务73 十五、合同价格与付款74 15.1 合同价格74 15.2 预付款74 15.3 进度付款74 15.4 推迟付款74 15.5 保留金的扣留及支付74 15.6 提前终止时的付款75 15.7 依法扣留75 15.8 付款不等于接受75 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 vi 15.9 付款75 15.10 工程结算76 15.11 工程资金监管制度76 15.12 农民工工资保留金管理76 十六、变更76 16.1 变更权76 16.2 变更执行77 16.3 价值工程77 十七、承包方违约77 17.1 通知改正77 17.2 发包方解除合同77 17.3 解除合同时进行估价77 17.4 解除合同后承包方应得付款77 17.5 发包方终止的权利78 17.6 质量管理违约金78 17.7 达标投产违约金78 17.8 管理责任违约金78 17.9 拒绝、拖延撤离现场违约金78 17.10 妨碍、干扰责任违约金78 17.11 贿赂78 十八、发包方违约79 18.1 承包方暂时停工的权利79 18.2 承包方解除合同79 18.3 终止工作和撤走承包方设备80 18.4 解除合同后的付款80 十九、风险与责任80 19.1 赔偿80 19.2 承包方对工程的照管80 19.3 发包方应承担的风险80 19.4 发包方承担的风险所造成的后果81 19.5 承包方应承担的风险81 19.6 责任限度81 二十、保险82 20.1 有关发包方的保险82 20.2 有关承包方的保险82 二十一、不可抗力82 21.1 不可抗力的定义82 21.2 不可抗力的影响82 21.3 承包方的责任83 21.4 发包方的责任83 21.5 避免和减少不可抗力损失83 21.6 不可抗力影响承包方83 21.7 选择性终止及免除履约义务83 21.8 依法免除履约义务84 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 vii 二十二、索赔84 22.1 承包方的索赔84 22.2 发包方的索赔85 22.3 承包方索赔款的支付85 22.4 发包方索赔款的支付85 二十三、争议85 23.1 争议的解决85 23.2 不得拒绝、拖延撤离现场86 23.3 不得妨碍、干扰对工程及设备的使用86 23.4 不得妨碍、干扰发包方的工作秩序、现场施工进程及经营秩序86 二十四、税收86 24.1 发包方税收86 24.2 承包方税收86 二十五、发票的开具与提交86 25.1 发票的提供时间86 25.2 发票的真实有效86 25.3 发票开具前的沟通86 25.4 发票的提交86 合 同 专 用 条 款88 一、一般规定88 1.1 定义88 五、承包方88 5.3 承包方代表88 5.6 履约担保的释放88 5.27 安全生产与文明施工责任88 5.28 环境保护88 5.29 电、水、汽88 5.31 现场清理89 5.42 安全、文明施工管理措施89 八、工程设备、材料、半成品和成品90 8.1 采购一般要求90 九、开工、提前、延误和暂停90 9.2 竣工时间及进度控制.90 9.5 进度计划91 9.7 工期延误赔偿91 9.13 里程碑点发生延误的赔偿92 十五、合同价格与付款92 15. 合同价格和付款92 十六、变更95 16.2 变更执行95 十九、风险与责任96 19.6 责任限度96 二十、保险96 20.2 有关承包方的保险96 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 viii 二十六 补充条款96 附件一 合同范围划分100 1 1 总体工作范围总体工作范围100 1.11.1 总则总则100 1.21.2 具体工作范围具体工作范围.100 2 接口界线划分.101 3 施工临时用地、施工电源、施工水源、施工通讯及施工道路.102 1 总体技术方案105 2 新建围堤105 2.1 水工结构的安全等级和设计标准.105 2.2 结构方案.106 3 改造围堤106 3.1 水工结构的安全等级和设计标准.106 3.2 结构方案.107 4 雨水排水导流堤107 4.1 水工结构的安全等级和设计标准.107 4.2 结构方案.107 5 灰场内部防渗108 6 排水工程108 6.1 水工结构的主要种类、安全等级和设计标准.108 6.2 结构方案.109 6.3 耐久性设计方案.110 7 取水工程110 7.1 水工结构的主要种类、安全等级和设计标准.110 7.2 结构方案.111 7.3 耐久性设计方案.112 8 循环水泵房及前池112 附件三 项目管理要求114 一、一、项目管理总体要求项目管理总体要求114 二、二、 进度管理要求进度管理要求114 1.1.进度管理总的要求进度管理总的要求114 2.2.进度计划的实施与控制进度计划的实施与控制114 3.3.施工进度的考核施工进度的考核115 4.4.工程进度计划工程进度计划115 三、施工资源管理三、施工资源管理117 1 施工人力资源管理117 1.1 承包方管理人员的总体要求.117 1.2 承包方现场管理和技术人员配备（根据承包方承诺在合同谈判时确定）.117 1.3 施工人力资源进场计划（根据承包方承诺在合同谈判时确定）.117 1.4 承包方现场管理和技术人员变更管理.117 1.5 施工劳务分包管理.118 2 施工机械118 2.1 施工机械管理.118 2.2 施工机械的进出场管理.119 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 ix 2.3 施工机械操作人员要求.119 2.4 施工机械配备及进场计划（根据承包方承诺在合同谈判时确定）.119 3 材料采购119 3.1 分类.119 3.2 检验.120 3.3 质量问题处理.120 3.4 保管.120 四、质量管理要求四、质量管理要求121 1 1、质量保证、质量保证121 2 2、质量控制、质量控制121 3 3、创优及质量改进、创优及质量改进124 五、 职业健康安全与环境管理要求124 一、职业健康安全与环境管理目标129 二、hse 管理依据.130 三、责任与义务131 四、违约责任134 五、附则135 附件四 项目文件管理136 4 4 竣工文件的整理移交竣工文件的整理移交138 5 5 检查与考核检查与考核139 附件五 项目信息化管理140 附件八附件八 履约保函格式履约保函格式150 第五章招标人提供的文件152 第六章投标文件格式153 1 商务部分.153 1.1 投标书153 1.2 法定代表人授权委托书.155 1.3 投标保证金（电汇底单）156 1.4 企业简介.157 1.5 投标人一般情况表.158 1.6 企业法人营业执照及副本.159 1.7 企业资质等级证书.160 1.8 中华人民共和国组织机构代码证.161 1.9 安全生产许可证.162 1.10 qhse 管理体系认证证书及复审报告.163 1.11 税务登记证书（国税和地税）.164 1.12 银行资信等级证书.165 1.13 近三年财务审计报告及财务报表.166 1.14 近三年工程营业额数据表.167 1.15 投标人诉讼史.168 1.16 公司组织机构.169 1.17 公司主要人员资格表.170 1.18 企业自有主要机械设备.171 1.19 企业自有施工劳动力资源.172 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 x 1.20 企业长期合作的施工分包队伍一览表.173 1.21 投标人近十年已完工程及目前在建工程一览表.174 1.22 类似工程经验.175 1.23 投标人认为需要提供的其他商务资料.176 商务报价部分商务报价部分177 1.24 投标书格式（报价部分）177 1.25 投标报价表.178 总报价表总报价表178 分项工程量清单计价表分项工程量清单计价表179 一般项目清单计价表一般项目清单计价表180 分项工程量清单综合单价汇总表分项工程量清单综合单价汇总表181 工程量清单报价表工程量清单报价表184 综合单价分析表综合单价分析表185 投标人拟用于本项目的施工机械台班价格表投标人拟用于本项目的施工机械台班价格表186 1.26 投标人认为需要提供的其他商务报价资料.188 2.qhse 管理.189 2.1 管理体系认证证书及近三年复审报告189 2.2 质量管理190 2.3 hse 管理内容.191 项目拟投入的环境监测设备配备清单.192 表表 1 1：项目拟投入的环境监测设备配备清单：项目拟投入的环境监测设备配备清单.193 3 项目管理.194 3.1 项目经理委任书194 3.2 投标人对其项目部授权范围的承诺195 3.3 投标人对其项目部资源、技术支持的承诺196 3.4 投标人对其项目部的监督管理机制197 3.5 项目管理机构配备情况表.198 3.6 项目经理简历表199 3.7 项目技术负责人简历表201 3.8 项目经理、主要技术负责人员的身份证、资格证书（复印件）.202 4 施工组织实施方案207 6 对合同条款和合同附件的响应.218 6.1 合同通用条款偏离表.218 6.2 合同专用条款和合同附件偏离表.219 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 1 第一章第一章 招标公告招标公告 1. 国投（福建）湄洲湾发电有限公司/山东电力工程咨询院有限公司（以 下简称“招标人” ）委托国信招标集团股份有限公司（以下简称“招标代理机构” ） ，采用公开招标、资格后审方式邀请有兴趣的合格投标人（以下简称“投标人” ）就国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程取排水项目（含循环水泵房及 前池土建） 、灰渣场灰坝项目提交密封的有竞争性的投标文件。 项目名称项目名称：国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程取排水项目（含循 环水泵房土建） 、灰渣场灰坝项目。 招标编号：招标编号：gxtc-1412512gxtc-1412512 业主方：业主方：国投（福建）湄洲湾发电有限公司。 建设地点：建设地点：福建莆田市忠门半岛西南岸塔林村。 招标范围招标范围： 本次招标范围为国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程取排水项目 （含循环水泵房及前池土建） 、灰渣场灰坝施工，主要包括以下内容： 1）本期取排水工程，包括循泵房土建、取水管道及取水头、排水闸门井 （含闸门井）至海域段排水箱涵及排水口； 2）新建灰场工程（包括新建灰场围堤及堤顶防浪墙、灰场底部及四周的防 渗） 、厂区南侧老灰场围堤加固工程； 3）湄洲湾电厂一期循环水排水管道改造工程，包括但不限于以下内容：湄 洲湾电厂一期排水沟道改造井、为湄洲湾电厂一期新建的排水沟道及排水口等； 4）湄洲湾电厂一期西南侧雨水排水引接工程，包括但不限于以下内容：湄 洲湾电厂一期雨水排水明渠、排水箱涵等； 5）上述项目的地基处理； 6）取水口防撞装置。 主体工程工期：主体工程工期：233 个月（主厂房浇灌第一方混凝土至第一台机组投产 23 个月，再加 3 个月后第二台机组投产） 。 本标段工期要求：本标段工期要求： 1）计划进场时间：2014 年 10 月 8 日； 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 2 2）计划总工期：自接到招标人进场书面通知开工时间起 18 个月。 2. 合格投标人须满足以下要求： 投标人应同时满足下述通用资格条件： （1）在中华人民共和国注册并具有独立法人资格； （2）具有水利水电工程施工总承包一级及以上或港口与航道工程施工总承 包一级及以上资质； （3）已通过 gb/t19001-2008 idt iso9001：2008 质量管理体系认证、 gb/t24001-2004 idt iso14001：2004 环境管理体系认证、gb/t28001-2011 职 业健康安全管理体系认证或职业安全健康管理体系认证，具有安全生产许可证； （4）具有以下施工业绩：有 1 个及以上单机 600mw 级及以上火电机组方涵 沉管取水或排水工程并投运的业绩，或近十年濒海带止水措施的断面尺寸 44 米且单件长度 15 米及以上混凝土箱涵沉管工程投运业绩； （5）具有良好的银行资信和商业信誉, 没有处于被责令停业，财产被接管、 冻结、破产和重组状态； （6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时 参加投标； （7）须具有有效的安全生产许可证； （8）项目经理应具有注册的水利水电工程或港口与航道工程一级建造师注 册证书、中级及以上职称、至少 1 个类似项目的工程业绩； （9）本项目不接受联合体投标。 3. 购买招标文件时间：20142014 年年 8 8 月月 1212 日至日至 20142014 年年 8 8 月月 1818 日日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:30（北京时间） 。招标文件售后不退。在购买 招标文件期间，因潜在投标人公司内部人员没有沟通协调好，重复购买招标文 件为同一个项目的，招标文件售后概不退还。同时提供招标文件的电子文档， 如电子文档与纸质招标文件有差异，以纸质招标文件为准。 4.购买招标文件地点：北京市海淀区首体南路购买招标文件地点：北京市海淀区首体南路 2222 号国兴大厦号国兴大厦 1010 层（邮编：层（邮编： 100044100044）国信招标集团股份有限公司招标业务十部）国信招标集团股份有限公司招标业务十部 购买标书联系人：王浩、杨雪光 联系电话752 、211 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 3 传 真邮 箱： （1）如需现场购买现场购买，请购买标书人员持法人代表授权书或单位介绍信、个 人有效身份证件及相关资质复印件在指定的时间内到上述地点购买。 （2）如果需通过电汇方式购买电汇方式购买招标文件，请投标人按如下地址和帐户汇款 （购招标文件款 3000 元人民币） ，并将加盖公章后的招标文件购买登记表（如加盖公章后的招标文件购买登记表（如 下）下） 、汇款底单（标明、汇款底单（标明 gxtc-1412512gxtc-1412512）扫描邮件）扫描邮件至招标代理机构，收到该邮件 并确认后，招标代理机构将立即把招标文件电子版发送给投标人，如发送邮件 当天未收到电子版的招标文件，请及时与招标代理机构人员取得联系（账号见 本公告 10.招标代理机构名称、地址、联系方式） 。 （3）招标文件售价 3000 元人民币 （4）招标文件购买登记表招标文件购买登记表 项目编号 gxtc-gxtc- 项目名称 单位名称 单位地址 联系电话手机 联系人 传真 邮政编码 e-mail 法人 招标文件价格元 购买人（签字）年月日 5. 投标截止时间：所有的投标文件须于 2014 年 9 月 9 日上午 9:30（北京 时间）之前交到北京市（具体地点待定） 。逾期提交的投标文件将被拒绝。不接 受邮寄方式提交投标文件。 6. 开标时间：开标时间 2014 年 9 月 9 日上午 9:30（北京时间） ，在上述 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 4 地点公开开标，届时请投标人代表出席开标仪式。 7. 所有投标都必须附有投标保证金，金额为壹佰万壹佰万元整人民币，递交投标 保证金请注意以下事项： 投标保证金须以投标单位名义递交，电汇递交投标保证金须注意：投标 保证金交纳单位必须与投标单位名称保持一致，并注明“gxtc-1412512 投标保证金”字样，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标 人自行承担： 请各投标单位在投标截止时间 3 日前，按招标文件的要求向国信招标集 团股份有限公司财务部递交投标保证金,投标截止时间之后递交的投标保 证金将被拒绝。 8. 有兴趣的合格投标人请按下述地址获得进一步的信息和查阅招标文件： 如果已购买招标文件的潜在投标人对招标文件内容有疑异，请以传真并电子邮传真并电子邮 件件的形式联系。招标代理机构名称、地址、联系方式： 9.此公告仅在中国采购与招标网（）上发布，对 于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名 的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。 10.招标代理机构名称、地址、联系方式： 招标代理机构：国信招标集团股份有限公司招标代理机构：国信招标集团股份有限公司 开户银行：中信银行首体南路支行 帐号：7112510182600083119 购买标书联系人：王浩、杨雪光 联系电话752 、211 传 真邮 箱： 注：投标单位以电汇形式购买招标文件或递交投标保证金（不接受个人汇款）投标单位以电汇形式购买招标文件或递交投标保证金（不接受个人汇款） ， 电汇单必须注明电汇单必须注明“（gxtc-1412512gxtc-1412512）字样，否则，因款项用途不明导致投标无）字样，否则，因款项用途不明导致投标无 效等后果由投标人自行承担。效等后果由投标人自行承担。 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 5 第二章第二章 投标人须知投标人须知 投标人须知前附表投标人须知前附表 项 号 项目名称内容规定 工程名称 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程取排水项目（含循环水泵房及前 池土建） 、灰渣场灰坝项目 建设地点福建莆田市忠门半岛西南岸塔林村 建设规模 本期工程属新建机组，建设规模为 21000mw 机组，并预留 21000mw 机组 的扩建条件。 资金来源企业自筹及银行贷款 招标范围详细范围见本招标文件【第四章 附件一：合同范围划分】 工期要求 1.主体工程工期：233 个月（主厂房浇灌第一方混凝土至第一台机组投产 23 个月，再加 3 个月后第二台机组投产）。 2.本标段工期要求： 1）计划进场时间：2014 年 10 月 8 日； 2）计划总工期：自接到招标人进场书面通知开工时间起 18 个月。 3.里程碑计划由投标人按本招标文件【第六章 4 施工组织实施方案4.5 施 工综合进度计划及其保证措施】的要求进行优化、细化，完成日期有明确要 求的节点时间只能提前不能推迟，最终里程碑计划在合同谈判时经双方协商 确定。 1 质量标准 施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标 准要求。按照火电工程达标投产验收规程（dl52772012），实现达标 投产平均得分 92 分及以上。 不发生较大及以上质量事故。 不发生违反国家“强条”造成一般及以上质量事故。 不发生导致合同内约定的里程碑调整大于 30 天的质量事故。 不发生被上级行政主管部门停工整顿大于 30 天的质量事件。 不发生被上级行政主管部门吊销或降低企业资质的质量事件。 项目质量管理体系有效运行。 设备材料采购合格率 100%。 分部分项工程合格率 100%。 建筑单位工程优良率 95%。 安装单位工程优良率 100%。 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 6 项 号 项目名称内容规定 实现通水试验一次成功。 hse 及文 明施工管 理目标 不发生重伤及以上生产安全事故； 不发生一般及以上施工机械损坏事故； 不发生一般及以上设备损坏事故； 不发生一般及以上火灾事故； 不发生土方坍塌事故； 不发生海上安全生产事故； 不发生急性职业病事故； 不发生一般及以上海洋污染事故； 不发生负主要责任的一般及以上交通事故； 不发生违反中华人民共和国劳动法有关规定的事件，和因 hse 事件 导致政府部门要求停工、停产整顿及以上的行政处罚； 杜绝重复发生相同性质的事故； 保持职业健康安全、环境管理体系持续有效运行； 员工 hse 培训覆盖率 100%； 劳动防护用品配置符合国家标准； 安全管理人员及特殊工种持证上岗率 100%； 施工用特种设备安全检验合格率 100%。 ； 努力实现“零事故、零伤害、零污染” ； 实现“施工总平面模块化、现场设施标准化、工程施工程序化、文明区 域责任化、作业行为规范化、环境卫生经常化”文明施工目标，安全生产标 准化建设达到一级达标标准。 确保与主体工程共同获得福建“省级文明工地”和“安全文明标准化示 范工地”称号。 2 合同名称 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程取排水项目（含循环水泵房及前 池土建） 、灰渣场灰坝项目施工合同 3 投标人资 格要求 1投标人应同时满足下列全部要求： （1）在中华人民共和国注册并具有独立法人资格； （2）具有水利水电工程施工总承包一级及以上或港口与航道工程施工总 承包一级及以上资质； （3）已通过 gb/t19001-2008 idt iso9001：2008 质量管理体系认证、 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 7 项 号 项目名称内容规定 gb/t24001-2004 idt iso14001：2004 环境管理体系认证、gb/t28001-2011 职业健康安全管理体系认证或职业安全健康管理体系认证，具有安全生产许 可证； （4）具有以下施工业绩：有 1 个及以上单机 600mw 级及以上火电机组方 涵沉管取水或排水工程并投运的业绩，或近十年濒海带止水措施的断面尺寸 44 米且单件长度 15 米及以上混凝土箱涵沉管工程业绩； （5）具有良好的银行资信和商业信誉, 没有处于被责令停业，财产被接 管、冻结、破产和重组状态； （6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同 时参加投标； （7）有效的安全生产许可证； （8）项目经理应具有注册的水利水电工程或港口与航道工程一级建造师 注册证书、中级及以上职称、至少 1 个类似项目工程业绩； （9）本项目不接受联合体投标。 4 现场踏勘 招标人不集中组织，投标人可自行前往。 联系人：潘清波 联系电话5 澄清 投标人在购买招标文件后，若有问题需要澄清，应在书面疑问传真截止时间 十六日前，将要求澄清和解答的问题以书面形式按招标公告中注明的联系方 式以书面形式（含传真）通知招标代理机构，并同时发送电子版至联系人邮并同时发送电子版至联系人邮 箱。箱。招标人将以书面或传真的方式在投标截止时间 15 天前向所有获得招 标文件的投标人澄清(但不说明询问的来源)。 澄清联系人及联系方式详见招标公告。 6 投标保证 金 1、投标保证金：壹佰万元人民币 2、投标保证金须以投标单位名义递交，电汇递交投标保证金须注意：投标保 证金交纳单位必须与投标单位名称保持一致，并注明“gxtc-1412512 投标保 证金”字样，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担： 3、请各投标单位在投标截止时间 3 日前，按招标文件的要求向国信招标集团 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 8 项 号 项目名称内容规定 股份有限公司财务部递交投标保证金。 注：投标单位以电汇形式购买招标文件或递交投标保证金（不接受个人汇款）投标单位以电汇形式购买招标文件或递交投标保证金（不接受个人汇款） ， 电汇单必须注明电汇单必须注明“gxtc-1412512”字样，否则，因款项用途不明导致投标无 效等后果由投标人自行承担。本项目拒绝接收保函的投标保证金。本项目拒绝接收保函的投标保证金。 4、接收投标保证金银行及账号： 户 名：国信招标集团股份有限公司 开户银行：中信银行首体南路支行 帐 号：7112510182600083119 联 系 人：郑金建 联系电话766 7 投标货币人民币元(cny) 8 投标有效 期 自投标截止之日起 180 个日历日 9 偏离不允许偏离 10 投标文件 份数 投标文件份数：正本 1 份，副本 6 份，电子文档 1 套（采用 u 盘形式，共 2 只 u 盘。u 盘 1 中存放包封 a 内容，放入包封 a 中；u 盘 2 中存放包封 b 内容， 放入包封 b 中）。 11 投标文件 递交及开 标时间 投标文件递交日期及时间：2014 年 9 月 9 日 9:30 时（北京时间） 投标截止和开标日期及时间：2014 年 9 月 9 日 9:30 时（北京时间） 12 投标文件 递交及开 标地点 北京市（暂定，具体地点另行通知） 13 评标办法综合评估法 14 履约担保 履约担保的形式：履约保函 履约担保的金额：合同价款的 10% 15 中标服务 费 中标人应在收到中标通知书后 7 个工作日内向招标代理机构（即：国信招标 集团股份有限公司）支付招标代理服务费。 中标服务费按原国家计委招标代理服务收费管理暂行办法 （发改价格 20021980 号）规定（工程类）或国家发改委（发改价格2011534 号）计 取，以中标价格为基准，按差额定率累进法计算。 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 9 项 号 项目名称内容规定 16 最高投标 限价或其 计算方法 本招标设置最高投标限价，最高投标限价将随最终工程量清单一并发送各投 标单位。投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，评标委 员会将否决其投标。 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 10 1 1 总总 则则 1.11.1 适用范围适用范围 本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述的工程项目。 1.21.2 定义定义 1.2.1“招标人”系指依照中华人民共和国招标投标法规定提出项目、进行招标的法人 或者其他组织，本项目的招标人为国投（福建）湄洲湾发电有限公司/山东电力工程咨询院有限 公司。 1.2.2“投标人”系指响应招标文件要求，向招标人提交投标文件的单位（非联合体）。 1.2.3“工程项目”系指国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程取排水项目（含循环水 泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目。 1.31.3 合格的投标人合格的投标人 1.3.1 为履行本合同的目的，投标人至少须满足本须知前附表第 3 项所要求的资格和 合格条件，且具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标。 1.3.2 投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未经向招标代理机构购 买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。 1.3.3 投标人应遵守中华人民共和国招标投标法及其它有关的中国法律和法规。 1.3.4 在第 1.3.1 款所述的资质证书中法人单位名称必须和投标人名称相同。 1.3.5 为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合 投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应至少包括下列资料： 1）投标人须知前附表第 3 项所要求的资格和合格条件证明资料。 2）“近 3 年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会 计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。 3）企业信誉证明资料。 4）近 3 年发生的诉讼及仲裁情况应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决 等有关法律文书复印件。 5）企业资源情况。 6）近 10 年完成的类似项目情况应附中标通知书、合同协议书以及业主出具的合同工程完 工证明复印件或合同工程完工证书复印件或工程竣工证书副本复印件。每张表格只填写一个项 目，并标明序号。 7）按规定的格式填写公司的组织结构和计划在本工程担任项目经理、副经理、项目总工程 师的简历及施工现场管理、主要施工人员的情况。 8）按规定格式提供完成本合同的施工劳动力计划。 9）按规定格式提供完成本合同拟采用的大型机具情况和主要施工机械设备情况。 10）工程项目管理软件 p6 软件、工程管理信息系统在以往工程中的使用情况。 11）拟进行劳务分包的，应提交分包的范围、分包商短名单及其简介、营业执照、资质等 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 11 级证书等各种相关分包商能力证明资料。 12）招标文件要求的其他资料。 1.3.6 投标人不得存在下列情形之一： 1）被责令停业的； 2）被暂停或取消投标资格的； 3）财产被接管或冻结的； 4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 1.41.4 投标费用投标费用承担承担 投标人应承担其准备投标文件和提交投标文件有关的费用，不论投标过程的进行或结 果如何，招标人在任何情况下对这些费用都不承担任何责任和义务。 1.51.5 现场踏勘现场踏勘 1.5.1 投标人将按本须知前附表第 4 项所述时间和地点，自行安排对工程现场及周围 环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人 承担踏勘现场所发生的自身费用。 1.5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有能被投标人利用 的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 1.5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因 此使招标人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 1.5.4 投标人投标前应充分调研，充分考虑市场的变化，充分考虑调研现场的施工条 件。 1.61.6 保密保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者 应对由此造成的后果承担法律责任。 1.71.7 分包分包 主体工程不允许分包，具体按合同通用条款 1.8 执行。 1.81.8 偏离偏离 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规 定的偏离范围和幅度。 2 2 招标文件招标文件 2.12.1 招标文件的构成招标文件的构成 2.1.1 本招标文件包括： 第一章 招标公告； 第二章 投标人须知； 第三章 评标办法 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 12 第四章 合同协议书格式及合同条款及附件； 第五章 招标人提供的文件； 第六章 投标文件格式； 以及招标人所做的一切书面通知、修改及补充,都是招标文件不可分割的部分。 2.1.2 投标人应检查所有须知、表格、条款、规范及招标文件中有的其它信息。投标 人未能提供招标文件所要求的全部资料，或提交的投标文件未能实质性地响应招标文件， 其风险应由投标人承担，并可能导致其投标文件被拒绝。 2.22.2 招标文件的澄清招标文件的澄清 2.2.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要澄清，应在书面疑问传真截止时间前， 将要求澄清和解答的问题以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向招 标人提出。招标人将以书面或传真的方式在投标截止时间 15 天前向所有获得招标文件的 投标人澄清（但不说明询问的来源） 。 2.3 招标文件的补充和修改 2.3.1 至投标截止时间前 15 天，招标人有权以补充通知的方式修改招标文件。这种 修改可能是招标人主动提出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。 2.3.2 补充通知将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人。补充通知作为招标文 件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人收到补充通知后，应立即以传真方式通知招 标人，确认已收到补充通知。 2.4 潜在投标人或者其他利害关系人，对招标文件有异议的，应当在投标截止十日前 提出。 2.5 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，须 在法定时间内以“异议”的形式提出。 3 3 投标文件的编制投标文件的编制 3.13.1 投标语言投标语言 投标人编写的投标文件应以中文书写。投标人提供的任何印刷品可以使用另一种语言， 但其中的有关段落应译成中文，在这种情况下，对投标文件的解释以中文为准。 3.23.2 计量单位计量单位 除招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 或国际标准计量单位。 3.33.3 投标文件组成投标文件组成 3.3.1 投标人编写的投标文件应严格按照招标文件【第六章 投标文件格式】中所要求 的内容编制： （1）商务部分 国投湄洲湾第二发电厂 21000mw 机组工程 epc 总承包取排水项目（含循环水泵房及前池土建）、灰渣场灰坝项目 招标文 件 13 （2）报价部分 （3）技术部分（包括但不限于：qhse 管理、项目管理、施工组织实施方案） （4）投标人认为需要提供的其他技术资料 （5）对合同条款和合同附件的响应 （6）收到招标人澄清答复的纸介质版确认回函 3.3.2 投标人应将投标文件装订成册，在使用招标文件中提供的格式和表格时有下述 例外情况： （1）表格的扩展可用同一格式进行； （2）投标人可以用计算机打印表格，只要表格与招标文件提供的表格及规定相一致。 3.43.4 投标文件格式投标文件格式及组卷方式及组卷方式 投标人应按招标文件中投标人应按招标文件中【第六章第六章 投标文件格式投标文件格式】提供的格式及内容要求编写投标文件，提供的格式及内容要求编写投标文件， 并按以下要求组卷成册并按以下要求组卷成册( (具体密封和标识方法见本须知具体密封和标识方法见本须知 4.1)4.1)： 包封包封 a a： 第一册第一册 商务部分