名词解释题-建设工程合同索赔

精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 1 / 47 名词解释题 :建设工程合同索赔 篇一：工程合同管理名词解释习题集 三、名词解释 (本大题共 5 题，每小题 4 分，共 20分。 ) : 承包商把从业主处承包的工程任务中的某些分项工作分包给另一承包商，明确分包工程中各自的权利义务的合同。 :一般也叫保修期，指正式签发的移交证书中注明的缺陷责任期开始日期（一般为竣工验收的日期）后一段时期（一般为一年或更长）。 : 是指两家或两家以上的承包商（最常见的是设计承包商、设备供应商、工程施工承包商）联合投标，共同 承接工程 建设工程合同的当事人双方为了全面履行合同，根据法律、行政法规定的规定或双方约定，经协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。 45. 固定单价合同 : 合同合同单价时固定的，不因物价变动而调整。承包商承担物价上涨风险。 程最终合同价按承包商实际成本加一定比例酬金计算。这类合同中，业主承担项目实际发生的一切费用，因此也就承担了项目的全部风险。 : 是指招标人（买方）发出招标通知，向特定的投标人（卖方）发出投标邀请的行为。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 2 / 47 : 是按合同约定从承包商应得工程款中相应扣减的一笔金额，保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的保证措施之一。 承包人根据工程合同约定或发包人同意，将其承包范围内的非主要部分及专业性较强的工程内容另行发包给具有相应自制的承包人承包的法律行为。 起索赔的干扰事件已经超出了合同条件的范围或是在条文中没有规定，索赔的依据需要扩到相关法律法规等 41目标合同：这是固定总价合同和成本加酬金合同相结合的形式，在发达国家，广泛应用于工业项目、研究和开发项目、军事工程 项目中。承包商在可行性研究阶段、设置目标设计阶段就介入工程，并以全包的形式承包工程 42标底 ;是招标人自行编制或委托中介机构代理编制，并按规定报经审定的建设工程项目的预期价格。 43工程变更 ;一般指在施工过程中，根据合同的约定对施工的程序、工程的数量、质量要求及标准等做出的变更。 :是按照投标书附录中规定的百分比，从承包商应得的期中付款中扣发的一种款额，该款额保留在业主手中作为保证承包商必须严格履行合同义务的担保措施。 ;双方在合同中约定了可给予承包人补偿的事 项，承包人可据此向发包人提出索赔要求。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 3 / 47 指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。 固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。 合同中的以及由合同引起的不确定性。 是指在合同订立 过程中，一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信赖利益的损失，并应承担损害赔偿责任。 指承包商的合同管理组织为保证合同所约定的各项义务的全面完成及各项权利的实现，以合同分析的成果为基准，对整个合同实施过程进行全面监督、检查、对比、分析和纠正的管理活动。 ：合同单价可调，一般是在工程实施过程中物价指数的变化进行调整。合同规定合同单价调整条件、调整依据、调整方法。物价上涨在合同规定的调整范围内作为业主风险。 标人获得信息并作出投标决策 后，按照招标要求提出报价，争取获得承包任务的工作。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 4 / 47 从执行的角度分析、补充、解释合同，将合同目标和合同规定落实到合同实施的具体问题上和具体事件上，用以指导具体工作，使合同能符合工程日常管理的需要。 常是指两个以上的经济组织为了达到共同的经济目的，约定共同出资，联合从事一定生产经济活动的协议。 于发包人未能按照合同约定的要求为承包人提供设计施工图纸、相关技术材料、应有的施工条件等，造成工期拖延，承包人可以凭其合理的证据提出索赔。 篇二：建设 工程合同名词解释及简答 建设工程合同 设计合同：根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的协议。 勘察合同：根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 5 / 47 相关服务：是指监理人受委托人的委托 ，按 照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。 正常工作：指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。 简答题： 1.招投标法规定必须以招标方式选择承包单位的范围精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 6 / 47 有哪些？ 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公 众安全的项目国家投资、融资的项目使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 013文本中规定的争议解决条款 定或确定 合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。 总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第 20 条争议解决约定处理。争议 解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。 20. 争议解决 合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 7 / 47 或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 合同当事人在专用合同条款中约定采 取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 议评审小组的确定 合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14天内，选定争议评审员。 选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 除专用合同条款另有 约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。 议评审小组的决定 合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 8 / 47 议评审小组决定的效力 争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。 任何 一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。 因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议： （ 1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； （ 2）向有管辖权的人民法院起诉。 合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 发展和完善建筑市场推进建筑领域的改革提高工程建设管理水平避免和客服 经济领域的违法犯罪 013文本通用条款中对工程分包的规定 包 包的一般约定 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 9 / 47 的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。 承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。 包的确定 承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已 标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 暂估价确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同 签订后 7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。 包管理 承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。 包合同价款 （ 1）除本项第（ 2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款； （ 2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 10 / 47 包合同权益的转让 分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。 监理合同 2012示范文本中规定的争议解决条款 协商：双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。 调解：如果双方不能在 14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。 仲裁或诉讼：双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。 发包人原因导致工期延误 在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误 的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： （ 1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的； （ 2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 11 / 47 础资料、许可、批准等开工条件的； （ 3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的； （ 4）发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的； （ 5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的； （ 6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的； （ 7）专用合同条款中约定的 其他情形。 因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第 工进度计划的修订执行。 013文本规定的发包人对承包人提出的索赔应当如何处理 对承包人索赔的处理如下： （ 1）监理人应在收到索赔报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本； （ 2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材 料后的 28 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 12 / 47 的索赔要求； （ 3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第 20 条争议解决约定处理。 承担原则 可抗力后果的承担 可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付 。 可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担： （ 1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人施工设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失； （ 4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担 ； 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 13 / 47 （ 5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担； （ 6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。 不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。 篇三：建筑工程合同管理与索赔期末考试复习题 一、 单项选择题 1委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为 （ ）。 A以代理人的名义与对方谈判 B商签的合同内应有代理人权利和义务的条款 C代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求 D所形成的合同由委托人和代理人共同履行 2法人的变更是指（ ）。 A法人法定存在期限届满 B法人企业改变经营方式 C法人企业转让企业 D企业法人资格被撤销 3债务人将其权利声称交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（ C）。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 14 / 47 A 保证 B保证人和债权人 C保证人和债务人 D主合同当事人 4担保方式中的保证要求（ ）订立书面保证合同。 A 债权人和债务人 B保证人和债权人 C保证人和债务人 D主合同当事人 5因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（ ）。 A 按合同约定违约金要求对方赔偿 B 按实际损失加上违约金要剥离对方赔偿 C 在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金 D 请求法院增加超过违约金部分损失 6要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（ ）到达对方。 A要约到达对方之前 B对方发出承诺之前 C对方承诺到达要约人之前 D对方承诺生效之后 7债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应以属于（ ）。 A 权利转让 B义务转让 C当事人的主体变更 D当事人的主体不变 8债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（ ）。 A需经对方同意 B无需经对方同意，但应通知对方 C无需经对方同意，也不必通知对方 D需经对方同意，但要办理公证 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 15 / 47 9当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据合同法，应在（ ）履行。 A 支付货币一方所在地 B接受货币一方所在地 C货币存放地 D货币使用地 10某工程签订的采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（ ）。 A将钢材送到施工现场 B将钢材送到发包人的办公所在地 C将钢材送到发包人的仓库 D通知发包人自提 11在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款（ ）。 A 有效 B无效 C经公证后有效 D被拒绝后无效 12对于受要约人延误的承诺，该承诺（ ）。 A 有效 B无效 C要约 人未表示不接受有效 D要约人虽表示接受也无效 13合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同（ ）。 A 自然终止 B归于无效 C仍然有效 D可以撤销 14合同法规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权（ ）。 A 撤回合同 B撤销合同 C解除合同 D中止履行精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 16 / 47 义务 15对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（ ）合同。 A 单位 B总价 C成本加酬金 D计划价格 16对于国家或地方重点项目进行招 标，选择招标方式时，可采用（ ）。 A 可自愿选择公开或邀请招标方式 B 可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准 C 可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准 D 选择公开或邀请招标方式均应得到批准 17用评标价法评标时，能够转换成价格的评审要素中，（ ）不能从投标价中减去。 A工期提前带来的效益 B开标后投标人提出的优惠条件 C技术建议带来的效益 D为招标单位人员进行与项目相关的技术培训 18确定中标人后，招标人与投标人应以（ ）作为施工合同 价。 A 标底价 B投标价 C评标价 D标底修正价 19当投标人对现场考察后招标人提出问题质疑，而招标精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 17 / 47 人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以（ ）为准。 A现场考察时招标人口头解释 B招标文件规定 C书面回函解答 D仲裁机构裁定 20考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（ ）方式为宜。 A 公开招标 B邀请招标 C议标 D方案竞赛 21双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指（ ）的酬金。 A 正常监理工作 B附加监理工作 C额外监理工作 D包括正常、附加和额外监理工作 22建设工程委托监理合同标准条件规定“委托人”是指（ ）。 A 监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人 B 承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人 C 进行监理招标的一方 D监督监理招标的一方 23建设工程委托监理合同规定，（ ）不属于委托人的权利。 A 选定工程总承包人 B 要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 18 / 47 项报告 C 选择工程分人的认可权 D 调换总监理工程师的最终认可权 24建设工程委托监理合同规定，委托人的责任不包括（ ）。 A 委托人选定的质量检测机构试验数据错误 B 因非监理人原因的事由使监理人受到损失 C 委托人向监理人提出赔偿要求不能成立 D 监理人的过失导致合同终止 25建设工程委托监理合同规定，（ ）应属于附加监理工作的范围。 A 审查认可施工承包商的施工方案和进度计划 B 不可抗力事件发生后的善后工作 C 发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间 D 发包人要求监理人协助办理 的与政府行政管理部门的外部协调工作 26建设工程委托监理合同属于（ ）。 A 要式合同 B诺成合同 C单务合同 D技术合同 27建设工程设计合同履行时，（ ）是承包人的义务。 A 提供有关设备的技术资料 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 19 / 47 B 向有关部门输各设计阶段设计文件的审批工作 C 修改预算 D确定设计深度和范围 28按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中（ ）不违反监理人员就遵守的职业道德。 A向其他人泄露委托人申明的秘密 B从承包方获取提前工期奖金 C帮助承包人 完善施工组织设计 D鼓动承包人就发包人的违约行为索 29在对工程勘察、设计合同管理过程中，监理人对该合同进行管理的依据之一是（ ）。 A 设计方案和设计结果 B设计监理委托合同 C建设项目立项批文 D公证机构的公证文件 30以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，（ ）是错的。 A合同协议书、中标通知书 B施工合同通用条件、施工合同专用条件 C标准及有关技术文件、图纸 D投标书、工程量清单 31按照施工合同的规定，从开工之日起至（ ）止的日历天数为承 包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A承包人提请竣工验收前自检合格日 B承包人提供竣工精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 20 / 47 资料和竣工验收报告日 C开始竣工检验日 D竣工验收合格工程师在检验记录签字日 32我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为（ ）。 A 发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用 B 承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用 C 运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用 D 运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用 33发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中 5 个塑钢窗制造质量出现在较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为（ ）。 A费用和工期损失均由承包人承担 B补偿费用并顺延合同工期 C补偿费用但不顺延合同工期 D顺延合同工期但不补偿费用 34建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括（ ） 。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 21 / 47 A增加合同中约定的工程量 B删减承包人原计划的工作顺序和时间 C改变承包人原计划的工作顺序和时间 D更改工程有关部分的标高 35在施工合同履行过程中，（ ）是错误的。 A 工程师可发出口头指令，并在 48小时内予以书面确认 B 如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后 48小时不答 复，应视为承包人要求被确认 C 承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义 D 承包人对工程师的错误指令不承担责任 36为了保证工程质量，建设工程施工 合同规定（ ）的最低质量保修期限为 5 年。 A 地基基础工程 B防水工程 C给水管道工程 D设备安装工程 37在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人在采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（ ）是错误的。 A 工程师可以拒绝验收 B 承包人承担由此发生的费用 C 承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 22 / 47 师的要求重新采购符合要求的产品 D 由此造成工期延误不予顺延 38混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后通知工 程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用 影响应按（ ）处理。 A费用和工期损失均给予补偿 B费用和工期损失均不给予补偿 C给予费用补偿但不顺延合同工期 D顺延合同工期但不给予费用补偿 39承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（ ）。 A 发包人承担 B承包人承担 B 发包人和承包人共同分担 D承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人 支付 40监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（ ）而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。 A 两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 23 / 47 工 B 承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工 C 等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工 D 为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹 41当事人就特定的技术项目进行技术预测所签订的合同，称之为（ ）合同。 A 技术开发 B技术转让 C技术咨询 D技术服务 42 同条件规定的“暂定金额”特点之一是（ ）。 A 该笔费用的金额包括在中标的合同价内 B 业主有权根据施工的实际需要控制使用 C 此项费用的支出只能用于中标承包商的施工 D工程竣工前该笔费用必须全部使用 43 同条件规定当颁发部分工程移交证书时，（ ）。 A不应返还保留金 B应退还一半保留金 C应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半 D应全部退还保留金 44 同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到（ ）日止。 A颁发工程 移交证书 B颁发解除缺陷责任证书 C承包商提交给业主的“结清单”生效 D工程移交证书注明的竣工 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 24 / 47 45按照 包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后（ ）。 A 认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求 B 认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要 C 不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告 D 不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告 46在 ）属于承包商应承担 的风险。 A 施工遇到图纸上未标明的地下构筑物 B社会动乱导致施工暂停 C专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化 D施工过程中当地税费的增长 47工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（ ）不属于工程师的权力。 A 检查承包人现场同期的记录 B指示承包人缩短合同工期 C当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定 D把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 25 / 47 48 同条件规定，（ ）之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施 工工作。 A颁发工程移交证书 B颁发解除缺陷责任证书 C签发最终支付证书 D承包商提交结清单 49属于按索赔处理方式分类的索赔是（ ）。 A合同中默示的索赔 B总索赔 C工期索赔 D总承包人与分包人之间的索赔 50某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位向（ ）索赔，以补偿自己损失。 A 业主 B工程师 C设备生产厂 D设备供货商 二、多项选择题 51可以是第三人作出担保的方式有（ ）。 A保证 B抵押 C质押 D留置 E定金 52“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（ ）。 A 错误设计引起的费用 B火灾 C工人恶意行为造成的事故 D技术人员过失造成的事故 E盗窃 53合同法规定的无效合同条件包括（ ）。 A一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益 B损害社会公共利益 C在订立合同时显失公平 D恶意串通损害第三人利益 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 26 / 47 E 违反行政法规的强制性规定 54合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（ ）情况时，可以中止履行。 A 经营善严重恶化 B转让财产 C丧失商业信誉 D没有履行债务能力 E没有提供担保 55合同法规定可以解除合同的条件有（ ）。 A 不可抗力发生 B 在改选期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务 C 当事人迟延履行主要债务 D 当事人违约使合同目的无法实现 E 在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务 56合同法规定合同应具备的条款中，（ ）属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。 A 当事人 B标的 C数量 D违约责 任 E解决合同争议的方法 57根据合同法规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（ ）。 A要约人依法撤回要约 B要约人依法撤销要约 C拒绝要约的通知到达要约人 D受要约人对要约内容作精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 27 / 47 出变更 E承诺期限届满，受要给人未作出承诺 58合同法中有关解决合同争议方式的正确表述有（ ）。 A 当事人可以通过和解或调解解决合同争议 B 当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 C 当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机 构申请仲裁 D 当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院申请仲裁 E 涉外合同当事人只能约定向中国仲裁 (转载自： 锝范文 网 :名词解释题 :建设工程合同索赔 )机构申请仲裁 59招标人具备自行招标的能力表现为（ ）。 A必须是法人组织 B有编制招标文件的能力 C有审查投标人资质的能力 D招标人的资格经主管部门批准 篇四：建设施工合同名词解释 四、筒答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25分） 31简述定金的法律特征。 答：（ 1）定金在性质上 属于违约定金，适用于债务不履行的行为。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 28 / 47 （ 2）定金责任是一种独立于其他责任形式的责任方式。 给付定金的一方不履行合同的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行合同的，应当双倍返还定金。 （ 3）定金具有从合同的性质。 32按照 件规定，在合同履行中出现哪些情况或条件时，承包商可以放慢施工速度或者暂停施工？ 答：出现下列情况或条件： （ 1）工程师没有按照规定的时间签收支付证书。 （ 2）雇主没有按照规定时间提供资金证明或没有按时支付工程款。 （ 3）雇主不能按时提供其他施工条件如材料、设备等。 33通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？ 答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。 34风险管理的主要任务是什么？ 答：风险管理的任务是： （ 1）识别与评估风险。 （ 2）制定风险处置对策和风险管理预算。 （ 3）制定落实风险管理措施。 （ 4）风险损失发生后的处理与索赔管理。 35按照 同规定，当实际测量的工程清单项目的工程量增减出现哪些情况时，应采用新的费率或价格？ 答：同规定，当实际测量的工程清单项目的工程量增减精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 29 / 47 出现 下列情形时，应采用新的费率或价格： （ 1）该项工作测出的数量变化超过工程量表或其他资料 中所列数量的 10%以上 （ 2）此数量变化与该工作上述规定的费率的乘积，超过中标合同金额的 （ 3）此数量变化直接改变该项工作的单位成本超过 1% （ 4）合同中没有规定该项工作为“固定费率项目” 30简述无权代理的主要表现形式 答：无权代理主要有以下几种情况： (1)根本无权的代理。 (2)授权行为无效的代理。 (3)超越代理权范围进行的代理。 (4)代理权消亡以后的代理。 31通常按照工程变更所包含的 具体内容，工程变更可分为哪几类？ 答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。 32简述建设工程施工合同 )中工程进度款支付的程序。 答：工程款的支付程序为： (1)在确认计量结果后 14 天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。（ 2 分） (2)调整的合同价款，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 30 / 47 付。（ 1 分） (3)发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第 15天起应付款的贷款利息。（ 2 分） (4)发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未 达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。（ 1 分） 33 工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的解释顺序是什么？ 答： 工合同文件的主要组成及解释顺序为： 同协议书；中标函； 投标函；合同专用条件；合同通用条件；规范；图纸；资料表。应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。 (2分 ) 31简述合同的法律特征。 答： (1) 合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为。 (2) 合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的。 (3) 合同是当事人意思表示一致的协议。 32根据合同法规定，无效合同的范围主要有哪几种 ? 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 31 / 47 答： (1) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。 (1分 ) (2) 恶意串 通、损害国家、集体或第三方利益。 (1分 ) (3) 以合法形式掩盖非法目的。 (1分 )(4) 损害社会公共利益。 (1分 ) (5) 违反法律、行政法规的强制性规定。 (1分 ) 33建设工程竣工验收应具备的条件是什么 ? 答：建设工程竣工验收应具备以下条件： (1)完成建设工程设计和合同中规定的各项内容。 (2)有完整的技术档案和施工管理资料。 (1分 ) (3)工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的 进场试验报告。 (1分 ) (4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署 的质量合格文件。 (1分 ) (5)有施工单位签署的工程保修证书。 (1分 ) 34根据监理合同示范文本的规定，“工程监理的附加工作”与“工程监理的额外工作”是否一样 ?为什么 ? 答：“工程监理的附加工作”与“工程监