府项目壁挂式太阳能热水器设备订购.doc

壁挂式太阳能热水器设备订购、安装合同发包方： （以下简称：甲方）承包方： （以下简称：乙方）甲乙双方就 住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照中华人民共和国合同法中华人民共和国产品质量法等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。一、产品名称、技术参数、数量、金额1.1产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能1.2太阳能设备主机规格型号为： 80L平板式1.3设备相关技术参数：产品规格板式面积支架水箱单价（元）数量（套）金额（元）材料颜色容量颜色80L1.6角钢待定80L白色44802861281280说明：1、热水器品牌：广东五星太阳能股份有限公司生产的“五星”牌平板式太阳能热水器。2、设备单价中包括主设备、运输、安装、调试等费用，设备包含水箱、集热板、管件等材料。3、太阳能板镀膜为蓝膜，连接管为铜管。支架表面为喷塑。二、交货时间、地点、运输方式、验收及施工工期：2.1交货时间、地点：自甲方支付预付款后30日内，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点，设备运送产生的所有费用由乙方承担。2.2施工期：自2011年 8月10日至2011年9月30日。 2.3设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。2.4竣工验收： 工程完工后由甲方负责组织竣工验收工作。2.5验收标准：依据国家相关标准进行验收。三、合同总价款合同总价款：￥1281280元（大写人民币壹佰贰拾捌万壹仟贰佰捌拾元）（含税金），乙方给每户单开发票。四、付款方式自合同签订后5日内，甲方支付乙方合同总价款的30%计384384元；设备全部安装完毕并通过甲方验收后，甲方支付乙方合同总价款的30%计384384元；住宅楼开始给住户交钥匙后一个月内或安装验收合格后 个月内（二者以先到为准），甲方再支付乙方合同总价款的35%计448448元；预留合同总价款的5%计64064元作为质保金，待工程竣工验收满一年后7日内付清。五、设备保修及售后服务5.1产品保修期为三年，自太阳能热水器安装工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，如因产品设计、材料、工艺等质量原因产生太阳能漏水或其他质量问题，乙方免费维修或更换。设备保修卡在交房时由甲方转交业主，业主直接联系乙方解决维修问题。5.2保修期满后乙方负责所供太阳能的终身有偿维修工作，配件按照市场价格合理收费。5.3合同双方如对设备的质量问题存在争议，则以国家技术监督检测部门的检测结论为准。5.4如因设备质量原因，经维修后仍然不能正常使用的，乙方需负责与生产厂家联系，依照国家“三包”（包修、包退、包换）服务规定，履行服务承诺，进行调换或退货。六、 甲方责任及义务6.1设备进场当日，甲方与乙方共同确定安装位置，并负责协调安装用水、电。6.2安装位置及施工方案确定后，甲方如需要更改设计及安装方案，必须及时以书面形式通知乙方，经双方确认后执行，因此产生的材料、施工及误工费用由甲方承担。七、乙方责任及义务7.1乙方保证提供的产品为原厂正品，提供产品合格证，并及时与甲方确认设计、安装方案，严格按照国家标准及规范的要求进行设备的安装与调试工作。7.2在设备安装期间，乙方需遵守甲方管理规定，遵守安全、文明施工条例，如因自身原因出现安全事故，应承担全部责任。7.4施工过程中乙方不得擅自移动破坏建筑原有结构、设施，如确属必要，应经甲方同意，由甲方负责处理，否则如造成损失全部由乙方承担。7.5设备安装过程中，乙方负责对破坏的外墙部分进行修补，并做好支架处的防水处理工作。八、违约责任8.1如因乙方原因，造成设备未能按期交付使用，则每延误一日，乙方支付甲方1的违约金。8.2如因甲方原因，未能按期、按额度支付乙方合同价款，则每延误一日，甲方支付乙方1的违约金。8.3. 因甲方原因导致乙方未能如期开工的或中途停工的，则乙方工期相应顺延。九、争议解决：因履行本合同所产生的所有争议，双方协商解决，如协商不成，可向秦皇岛开发区人民法院提起诉讼。十、其他10.1关于本合同的任何更正、修改、更换或变更，均应以书面形式为准，并载明与本合同有关，由合同双方正式授权的人员或代表签字并加盖公章方能生效。10.2本合同自双方盖章并由双方授权代表签字后生效。 10.3、本合同一式四份