监理工程师考试合同管理模拟试题五

精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 1 / 47 监理工程师考试合同管理模拟试题五 监理工程师考试合同管理模拟试题五作者：佚名 时间： 2009览量： 1、企业法人分立、合并 ,它的权利和义务由享有和承担。 A、原企业法人 B、变更后的企业法人 c、无法人 D、合同规定由谁 2、按施工合同示范文本规定 ,应由承包人承担的工作包括。 A、确定水准点和坐标控制点 B、将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点 c、提供进度统计报表 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 2 / 47 D、提供和维修围栏设施 E、做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护 3、承包 人代为更换的发包人供应的规格、或与合同约定不符的材料所发生的费用由。 A、承包人承担 B、发包人承担 c、承包人和发包人各承担一半 D、工程师决定承担责任者 4、发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库 ,承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中 5 个塑钢窗制造质量出现较大问题 ,承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为。 A、费用和工期损失均由承包人承担 B、补偿费用并顺延合同工期 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 3 / 47 c、补偿费用但不顺延合同工期 D、顺延合同 工期但不补偿费用 5、担保方式包括等。 A、保证 B、抵押 c、质押 D、预付款 E、定金 6、下列可以构成一个有效的承诺是。 A、承诺是由非受要约人做出 B、承诺超过期限 ,但要约人及时通知该承诺有效 c、承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D、向不特定的多数人同时做出承诺 7、合同法律关系客体包括。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 4 / 47 A、物 B、行为 c、智力成果 D、权利 E、义务 8、合同法规定的 抗辩权 是指 ,一方有违约行为时对方有权。 A、撤回合同 B、撤销合同 c、解除合同 D、中止履行义务 9、投标文件对招 标文件响应的重大偏差 ,包括等。 A、提供了不完整的技术信息和数据 B、提供的投标担保有瑕疵 c、个别地方存在漏项 D、没有按招标文件要求提供投标担保 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 5 / 47 E、投标文件没有投标人授权代表签字 0、招标人确定中标后天内 ,应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。 A、 7 B、 14 c、 15 D、 30 1、在监理合同履行过程中 ,委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后 ,该部汽车应。 A、无偿归监理人所有 监理工程师考试合同管理模拟试题五作者：佚名 时间： 2009览量： B、按使用前的原值付款后归监理人 c、归还委托人 ,监理人无须支付费用 D、归还委托人 ,监理人支付折旧等费用 2、招标文件中投标须知是为了。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 6 / 47 A、指导投标人正确报价 B、避免投标人中标后拒签合同 c、避免泄漏标底 D、进行资格预审 3、设计合同履行过程中 ,发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质 ,发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括。 A、发包人与设计人协商并经设计人同意 B、设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同 c、 该部分设计成果需经设计人审查批准 D、设计人不对该部分的设计质量承担责任 E、设计人对该部分设计未能按时交付承担责任 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 7 / 47 4、合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式 ,则必须在合同中约定仲裁条款 ,因为仲裁是以为原则的。 A、自愿 B、自由 c、承诺 D、要约 5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后 ,应当由保管。 A、发包人 B、承包人 c、工程师 D、发包人与承包人共同 6、监理合同在履行过程中 ,由于非监理方的原因导致双方在工程建设监理合同 中写明的日期未能完成预定的全部监理业务 ,则监理责任 期应理解为。 A、合同内写明的监理业务开始实行到完成时间 B、从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 8 / 47 c、从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止 D、从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止 7、在施工合同中 ,等工作应由发包人完成。 A、土地征用和拆迁 B、临时用地、占道申报批准手续 c、提供工程地质报告 D、保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物 E、提供相应的工程进度计划及进度统计报表 8、甲、乙双方互负债务 ,没有先后履行顺序 ,一方在对方履行之前有权拒绝其 履行要求 ,一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是。 A、先履行抗辩权 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 9 / 47 B、先诉抗辩权 c、同时履行抗辩权 D、不安抗辩权 9、建设工程勘察合同法律关系的客体是指。 A、物 B、智力成果 c、行为 D、财 20、依据 工合同条件 ,有关指定分包商的特点表述正确的是 A、合同关系主体为业主和指定分包商 B、指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分 c、承包商对指定分包商违约的行为承担责任 D、由工程师负责协调管理 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 10 / 47 21、合同履行地点没有约定或 约定不明确的 ,下列确定方法的表述 ,正确的是。 A、给付货币的 ,在给付货币一方所在地履行 B、交付不动产的 ,在不动产所在地履行 c、交付动产的 ,在接受动产一方所在地履行 D、履行标的是行为的 ,在履行义务一方所在地履行 22、设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一 ,是设计招标文件中没有。 A、合同条件 B、投标须知 c、工程量清单 D、项目说明书 监理工程师考试合同管理模拟试题五作者：佚名 时间： 2009览量： 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 11 / 47 23、下列关于保证的说法不正确的是。 A、保证法律关 必须有三方参加 ,即保证人、债务人和债权人 B、保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人 c、保证的方式有两种 ,即一般保证和连带责任保证 D、当事人没有约定或者约定不明确的 ,则按照连带责任保证承担保证责任 24、 工合同条件中 ,某项工作由指定分包商负责实施是规定。 A、招标公告 B、投标文件 c、中标通知书 D、招标文件 25、依照担保法规定 ,不能作为保证合同的担保人。 A、幼儿园 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 12 / 47 B、银行 c、学校 D、企业 E、医院 26、建设工程施工合同规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的 承担办法 ,其中属于不可抗力事件发生后 ,承包方承担的风险范围包括。 A、运至施工现场待安装设备的损害 B、承包人机械设备的损坏 c、停工期间 ,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D、施工人员的伤亡费用 E、工程所需的修复费用 27、建设工程设计合同履行时 ,是承包人的义务。 A、提供有关设备的技术资料 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 13 / 47 B、向有关部门办理各设计阶段设计文件的审批工作 c、修改预算 D、确定设计深度和范围 28、代理是代理人在代理权限内 ,以的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。 A、代理人和被代理人 B、被代理人 c、第三人 D、自己 29、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后 ,当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时 ,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向申请执行。 A、当地人民政府 B、人民法院 c、仲裁委员会 D、调解委员会 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 14 / 47 30、当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时 ,债权人可以依法行使撤销权 ,债务人的这类行为包括。 A、放弃对其他人的到期债权 B、无偿转让财产 c、怠于行使其到期债权 D、未按合同提供担保 E、未按约定投保工程险 31、经过公证后 ,具有强 制执行效力的文书是。 A、遗嘱文书 B、施工合同文书 c、保险合同文书 D、追偿债款的债权文书 32、由发包人采购的设备 ,由于制造原因达不到验收要求 ,精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 15 / 47 应。 A、由发包人承担追回合同价款 ,工期不顺延 B、由设备制造商承担追回合同价款 c、由承包人承担重新安装的费用 ,工期相应顺延 D、由发包人承担追回合同价款 ,工期相应顺延 33、施工合同履行中 ,如果发包人拖欠工程款 ,则承包人可以放慢施工进度 ,甚至停止施工 ,这是承包人行使的。 A、先履行抗辩权 B、后履行抗辩权 c、不安抗辩权 D、同时履行 抗辩权 34、法人的变更是指。 A、法人法定存在期限届满 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 16 / 47 B、法人企业改变经营方式 c、法人企业转让企业 &理工程师考试合同管理模拟试题五作者：佚名 时间： 2009览量： ; D、企业法人资格被撤销 35、 工合同条件规定 ,对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括。 A、延误移交施工现场 B、不可预见的外界条件 c、异常不利气候导致的停工 D、业主提前占用工程 E、不可抗力事件造成的损失 36、施工中发生不可抗力事件 ,承包人应迅速采取措施 ,并在不 可抗力事件结束后小时内向工程师通报受灾情况和损失精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 17 / 47 情况及预计清理和修复费用。 A、 7 B、 14 c、 24 D、 48 37、设计合同示范文本规定 ,发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限天以内 ,设计人规定的交付设计文件时间相应顺延 ,在此期限以上时 ,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 A、 7 B、 14 c、 15 D、 30 38、依据合同法规定 ,当事人在合同中既约定定金 ,又约定违约金时 ,若一方违约 ,对方追究违约方的赔偿责任。 A、可选择违约金条款或定金条款 B、可以同时采用违约金和定金条 款 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 18 / 47 c、应该采用违约金条款 D、必须采用定金条款 39、下列属于指定代理或法定代理终止的情况是。 A、作为代理人或代理人的法人终止 B、代理期限届满或代理事项完成 c、被代理人取得或恢复民事行为能力 D、被代理人或代理人死亡 E、监护关系消灭 40、按照招标投标法律和法规的规定 ,开标后允许。 A、投标人更改投标书的内容和报价 B、投标人再增加优惠条件 c、评标委员会对投标书中的错误加以修正 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 19 / 47 D、招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法 41、为了保证工程质量 ,对发包人采购的大宗建筑材料 用于施工前 ,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由。 A、承包人负责检验工作 ,发包人承担检验费用 B、承包人负责检验工作 ,并承担检验费用 c、发包人负责检验工作 ,并承担检验费用 D、发包人负责检验工作 ,承包人承担检验费用 42、在建设项目各类招标中 ,不要求投标人依据给定工作量报价的是招标。 A、施工 B、设备采购 c、设计 D、材料采购 43、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可 ,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要 求 ,则全部剥精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 20 / 47 露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为。 A、费用和工期损失全部由业主承担 B、费用和工期损失全部由承包商承担 c、费用由承包商承担 ,工期给予顺延 D、工期不予顺延 ,但费用由业主给予补偿 44、双方恶意串通 ,损害国家或者第三人利益的合同 ,应当采取的措施。 A、将财产返还给对方 B、赔偿损失 c、继续履行 D、追缴财产 45、施工索赔从索赔的目的来看可分为。 A、质量索赔 B、数量索赔 c、工期索赔 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 21 / 47 D、费用索赔 E、综合索赔 46、为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划 ,不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括。 A、建设工程已批准立项 B、建设工程经过可行性研究 监理工程师考试合同管理模拟试题五作者：佚名 时间： 2009览量： c、建设工程已履行了报建手续 D、建设资金能满足建设工程要求 47、施工承包人为了避免停工待料 ,不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物 ,则受到的价差损失应由承担。 A、施工承包人 B、建设单位 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 22 / 47 c、供货方 D、采购方 48、合同当事人之间出现合同纠纷 ,要求仲裁机构仲裁 ,仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提 交。 A、合同公证书 B、仲裁协议书 c、履约保函 D、合同担保书 49、在施工合同中 ,项目经理是授权的 ,派驻施工场地的承包人的总负责人。 A、发包人单位法定代表人 B、承包人单位法定代表人 c、总监理工程师 D、发包人代表 50、委托监理合同中 ,委托人的义务不包括。 A、协助监理人掌握产品质量信息 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 23 / 47 B、协助监理人获取工程使用的原材料生产厂家名录 c、免费为监理人提供办公用房和照相、录像设备 D、要求更换监理人员 E、提供解决合同争议所需的事实材料 第二部分 : 、按照 工合同条件规定 ,如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时 ,。 A、业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约 B、应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任 c、应由承包商和指定分包商共同承担责任 D、应由指定分包商直接对业主承担责任 2、招标投标法规定 ,应由监督招标活动是否依法进行。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 24 / 47 A、招标人的董事会 B、招标代理机构 c、仲裁机构 D、建设行政主管部门 3、在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是。 A、如果发包人要求承包人使用专利技术或 特殊工艺施工 ,应负责办理相应的申报手续 ,承担申报、试验、使用等费用 B、如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工 ,应负责办理相应的申报手续 ,承包人承担申报、试验、使用等费用 c、若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工 ,应首先取得工程师的认可 ,然后由发包人负责办理申报手续 ,承包人承担有关费用 D、若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工 ,应首先取得精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 25 / 47 工程师认可 ,然后由承包人负责办理申报手续 ,发包人承担有关费用 4、经过公证后 ,具有强制执行效力的文书是。 A、追偿债款的债权文书 B、遗嘱文书 c、 施工合同文书 D、保险合同文书 E、追偿物品的债权文书 5、当事人互负债务 ,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求 ,这是合同履行中的。 A、不安抗辩权 B、撤销权 c、代位权 D、同时履行抗辩权 6、施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第 10 个精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 26 / 47 月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期个月 ;工程师批准承包商的索赔顺延工期个月 ;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工个月。根据 工合同条件相应通用条款的规定 ,个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。 A、 10 B、 c、 11 D、 7、同一财产向两个以上债权人抵押的 ,拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是清偿。 A、接抵押物登记的先后顺序 B、按债权比例 c、按合同生效顺序 D、按债权的价款多和顺序 E、抵押物已登 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 27 / 47 监理工程师考试合同管理模拟试题五作者：佚名 时间： 2009览量：记的先于未登记的 8、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批 ,发包人应按合同规定。 A、结清全部设计费 B、支付一半设计费 c、停止支付设计费 D、预留一定保证金后全部支付设计费 9、合同解除后 ,合同中的条款仍然有效。 A、结算和清理 B、仲裁和诉讼 c、结算、清理、违约 D、结算、仲裁、违约 0、无效建设工程合同的确认权归。 A、建设行政主管部门 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 28 / 47 B、人民法院 c、仲裁机构 D、工商行政管理部门 E、监理单位 1、 工合同条件规定 ,工程通过竣工验收达到合同规定的 基本竣工 要求后 ,承包商申请颁发接收证书。该 基本竣工 是指。 A、完成扫尾 ,清理施工现场工作 B、完成所有缺陷修复工作 c、能按预定目的交给业主占用或使用 D、完成主体工程的施工任务 2、依据 工合同条件有关动员预付款的规定 ,下列说法不正确的是。 A、预付款的金额不少于合同价 22% 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 29 / 47 B、要获得动员预付款 ,承包商应提供履约保函和预付款保函 c、预付款保函金额要大于预付款额 D、自承包商累计获得工程进度款达到合同总价 10%的月开始扣回预付款 3、材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时 ,均应以的形式承担违约赔偿责任。 A、违约金 B、继续履行 c、赔偿损失 D、赔偿价差损失 4、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的 ,债权人。 A、只可要求保证人在其保 证范围内承担保证责任 B、只可要求债务人履行债务 c、不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 30 / 47 D、既可要求债务人履行债务 ,也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 5、以代理权产生的依据不同 ,可将代理分为。 A、委托代理 B、间接代理 c、法定代理 D、直接代理 E、指定代理 6、以下是有关对附条件和期限合同的生效时间的叙述 ,其正确的是。 A、附生效条件的合同 ,自条件消灭时生效 B、附解除条件的合同 ,自条件成就时生效 c、当事人不正当促成条件成就的 ,视为条件不成就 D、附生效期限的合同 ,自 期限界至时生效 E、附终止期限的合同 ,自期限界至时失效 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 31 / 47 7、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后 ,应当由保管。 A、发包人 B、承包人 c、工程师 D、发包人与承包人共同 8、按照设计合同示范文本的规定 ,在设计合同的履行中 ,发包人要求终止或解除合同 ,后果责任包括。 A、设计人未开始设计工作的 ,退还发包人已付的定金 B、设计人未开始设计工作的 ,不退还发包人已付定金 c、设计工作不足一半时 ,按该阶段设计费的一半支付设计费 D、设计工作超过一半时 ,按实际完成的工作量支付设计费 E、设计工作超过一半 时 ,按该阶段设计费的全部支付设计费 9、当事人以土地使用权抵押的 ,抵押合同自之日起生效。 A、签订 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 32 / 47 B、登记 c、履行 D、主合同生效 20、在投标文件的报价单中 ,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时 ,应当。 监理工程师考试合同管理模拟试题五作者：佚名 时间： 2009览量： A、以总价金额为准 ,由评标委员会直接修正即可 B、以总价金额为准 ,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 c、以分项单价与工程量乘积之和为准 ,由评标委员会直接修正即可 D、以分项单价与工程量乘积之和为准 ,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 21、对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 33 / 47 A、招标公告 B、投标人须知 c、资格预审须知 D、对投标人书面提出问题的回答函件 E、标前会议后发给每一位投标人的会议记录 22、施工合同示范文本规定 ,发包人应完成的工作包括。 A、在开工后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题 B、对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫 c、提供具备施工条件的场地 D、将水、电、电信线路从施工场地外部接到施工场地 E、 向承包人提供施工现场办公和生活用房 23、按照诉讼的地域管辖规定 ,建设工程合同纠纷应由的人民法院管辖。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 34 / 47 A、工程所在地 B、被告住所地 c、原告住所地 D、合同签字地 24、合同解除是而使债权债务关系提前归于消灭的行为。 A、必须经双方的协议 B、必须因为当事人一方的意思 c、因不可抗力 D、因当事人一方的意思或双方的协议 25、按照 包合同条件规定 ,分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求 ,承包商收到索赔报告后。 A、认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求 B、认为索赔成 立 ,自己垫付赔偿款后再向业主索要 c、不预先支付任何款项 ,以自己的名义代替分包商向工程师精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 35 / 47 递交索赔报告 D、不预先支付任何款项 ,向工程师转交分包商的索赔报告 26、 工合同条件中设立的合同争端裁决委员会 ,在处理业主与承包商合同争议时 ,相当于我国法律规定解决合同争议方式中的。 A、和解 B、调解 c、仲裁 D、诉讼 27、招标人根据确定工程项目发包的范围。 A、施工图设计 B、工程建设总进度计划 c、工程特点 D、招标人的管理能力 E、招标广告 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 36 / 47 28、某上级公司由于工作失误 ,将应交下级 工厂甲的任务误发至下级工厂乙 ,乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中 ,上级公司发现有误 ,决定纠正错误 ,遂通知乙停止执行合同 ,乙与丙因此遭受损失。在这一例中 ,下列表述中正确的是。 A、原合同无效 ,乙与丙应各自承担损失 B、上级公司直接赔偿丙的损失 c、甲应赔偿丙的损失 ,乙的损失自己负责 D、乙应赔偿丙的损失 ,再请求该上级公司负责处理 29、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间 ,此项工作应属于。 A、正常工作 B、附加工作 c、额外工作 D、意外工作 30、评标委员会对投标书的初评时 ,主要检查的内容不包括。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 37 / 47 A、报价计算的正确性 B、评标价的优劣 c、投标人的资格 D、投标保证有效性 31、在抵押合同中 ,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括等抵押合同。 A、土地使用权 B、城市 监理工程师考试合同管理模拟试题五作者：佚名 时间： 2009览量：房地产 c、车辆 D、机器 E、土地所有权 32、按照施工合同文本的规定 ,应当由发包人承担的费用有。A、购买约定使用的国内标准的费用 B、购买约定使用的国外标准的费用 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 38 / 47 c、承包人需增加 图纸套数的复制费用 D、图纸的保密措施费用 E、修改施工进度计划的费用 33、施工分包合同的主要特点表现为。 A、发包人与分包人之间没有合同关系 B、分包人只能向承包人提出索赔 c、分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求 D、承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责 E、分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行 34、设备安装工程中 ,具备联动无负荷试车条件时 ,应由组织试车。 A、发包人 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 39 / 47 B、承包人 c、监理人 D、设备供应人 35、合同公证与签证的相同点不包括。 A、都实行自 愿申请原则 B、两者的内容与范围相同 c、目的相同 D、适用范围相同 36、不属于委托监理合同监理人义务的内容是。 A、在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作 B、负责建设工程外部协调工作 c、按合同约定派驻人员 D、不得泄露申明的秘密 37、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误 ,以精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 40 / 47 致增加了工程量或持续时间 ,增加的工作量应视为。 A、正常监理工作 B、附加监理工作 c、额外监理工作 D、新的委托监理合同工作 38、投标单位有以下行为时 ,招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保 证金。 A、通过资格预审后不投标 B、不参加开标会议 c、中标后拒绝签订合同 D、开标后要求撤回投标书 E、不参加现场考察 39、监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价 ,是精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 41 / 47 指工程监理的酬金额。 A、正常工作 B、附加工作 c、额外工作 D、所有工作 40、招标确定中标人后 ,施工合同协议书内注明的合同价款应为。 A、评标委员会算出的评标价 B、招标人编制的标底价 c、中标人的投标价 D、施工图预算价 41、施工合同示范文本规定 ,属于承包人可以解除合同的情况有。 A、发包人未按约定时 间提供施工场地 B、非承包人原因工程停建 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 42 / 47 c、发包人未按合同规定支付工程款 ,承包人停工超过 28 天 D、不可抗力使合同无法履行 E、当事人协商一致 42、招标单位在评标委员会中不得超过三分之一 ,其