合同协议.docVIP

施工合同书工程名称： 发 包 方： 承 包 方： 合同编号： 合同签订地： 鄂尔多斯市荣峰园林绿化有限公司 年 月 日合 同 协 议 书发包方： 承包方： 根据中华人民共和国合同法、建设工程施工合同及其他有关法律、结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。第一条：工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程质量标准： 承包方式： 合同生效：合同订立时间： 年 月 日，合同订立地点： 。第二条、合同文件及图纸等资料1、 本合同文件及解释顺序除双方另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1） 双方签字的本合同协议书。（2） 标准、规范及有关技术文件。（3） 图纸。（4） 工程量清单。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2、适用法律、标准及法规2.1适用法律法规：国家有关法律、法规和内蒙古自治区有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。2.2双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范标准为准。3、图纸3.1承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。3.2发包人对图纸的特殊保密要求： 。第三条：双方的权利义务1、发包方驻工地代表：姓名： 职务 职权 2、发承包方驻工地代表：姓名： 职务 职权 3、发包人工作3.1确定水准仪点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验。3.2提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料。3.3负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并做好各方签署的交底会审纪要。3.4进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序。3.5协调处理施工现场周围地下管线，临时建筑物、构筑物得保护。3.6双方约定发包人应做的其他工作 。4、承包人工作4.1本合同签订后收到发包方通知 日内，承包人进场完成施工准备。4.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。4.3负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，如由于自身安全措施不当造成事故的由承包人承担相应的责任和因此发生的费用。4.4做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人进行质量检查。4.5双方约定承包人应做的其他工作：（1）施工用水、电由承包人在发包人指定的接点接通。（2）发包方向承包方提供生活场地及住宿，工程竣工后，要按发包方要求及时撤离。（3）承包人所提供的项目经理、项目技术负责人及主要管理人员必须保证每天都在施工现场。（4）承包人的施工机械和人员进入施工现场后，承包人应接受发包人委派的监理工程师及发包人委派的安监人员对承包人提供的施工组织机构、施工机具型号、主要施工人员的身份证、安全资格证、上岗证，检验现场施工机具和施工人员是否具备安全生产的条件，否则，视为承包人重大违约。（5）材料堆放场地分区设置，由发包人指定放置。第四条、施工组织设计和工期1、 合同工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日合同工期总日历天数： 天2、 进度计划2.1承包人提供施工组织设计（施工方案）、施工记录及进度计划。2.2发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。2.3群体工程中有关进度计划的要求：各工程队要明确工期，做好相互衔接工作。2.4承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。3、暂停施工3.1因发包人原因停工的，停工日期在5天以内，承包人协助发包人顺延工期。如超过5日由发包人承担所发生的追加合同价款，相应顺延工期。3.2因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。4、工期延误4.1由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。（1）发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件。（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行。（3）发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。（4）因工程量变化或重大设计变更影响工期。（5）非承包人原因停水、停电等原因造成停工。（6）不可抗力及自然灾害。（7）发包人同意工期相应顺延的其他情况。 4.2承包人在以上情况发生后 内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告 日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。 第五条、质量与检验1、 工程质量1.1工程质量标准（符合国家质量验收标准）（1）承包人按施工图和设计技术说明书、并根据国家有关的绿化工程施工规范要求进行施工，保证工程质量。（2）承包人应对全部现场操作、施工方法、措施的可靠性、安全性负完全责任。现场设专职质量、安全检查员，监理自检制度，做好自检记录。（3）承包人所使用的材料、设备及施工工艺应符合设计要求。1.2 双方对工程质量有争议时，由鄂尔多斯东胜区质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。2、隐蔽工程的中间验收2.1 双方约定的中间验收内容： 基础工程 2.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收以前，承包人自检，并与48小时前书面通知发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，承包人可自行组织验收，发包人、监理方应承认验收记录。验收不合格，泵包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人承担，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，相应顺延工期。第六条、安全施工 1、安全施工1.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。1.2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。2、事故处理2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。2.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。第七条、合同价款与支付1、合同价款 发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 （1）金额（小写） （大写） （2）其他应当支付的款项： 无 2、合同价款的调整（1）若涉及工程变更及增加工程量得，须经发包人项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由发包人工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日得十五日内报发包人计财部负责人复核签字，并由发包人分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则发包人有权不予认可。（2）取费标准及说明:执行省市有关验收标准，按实结算。（3）合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。3、工程量得确认3.1根据工程进度承包人向发包人提交已完工程量报告。对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确定。4、 工程款支付4.1本工程无预付款。4.2按工程进度付款，根据完成的工程量，经甲方、监理确认后，按确认后的工程量支付工程进度款的80%；工程结束后15天之内付清全部剩余款额。第八条、材料设备供应1、供应材料设备：应出具产品产地证明、产品合格证明。2、供应的材料设备与设计材料设备要求不符时，有承包人承担责任。第九条 工程变更1、 设计变更施工中发包人对原设计变更，发包人向承包人发出书面变更通知，承包人按照通知进行变更。如果承包人对原设计提出变更要求，经发包人批准后方可实施，并签署书面变更协议。2、 其他变更施工中如发生除设计变更以外的其他变更时，采用协议形式双方加以确认。第十条、竣工验收与结算1、竣工验收1.1工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。1.2竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。2、竣工结算2.1双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。2.2承包人在竣工验收3日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料。3.2双方约定的养护期间水、电费用由承包人承担。第十一条违约与争议：一、违约责任1、 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。2、 因承包人原因延期竣工的，每逾期一日，应按本合同工程总价款的0.2%向发包人支付违约金。3、 因承包原因致使工程达不到质量要求的，应承担的违约责任为核减单位工程结算总金额的2%作为违约金，并承担由此给发包人造成的一切损失。4、 发包人不按时支付工程款的违约责任按人民银行公布的同期贷款利率执行。二、争议解决方式本合同在履行过程中发生工程款的争议由双方当事人协商解决，协商不成的可依法向 合同签订地人民法院起诉。第十三条、其他1、不可抗力1.1.、双方关于不可抗力范围的约定：包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非双方责任在成的爆炸、火灾以及自然灾害等。1.2、因不可抗力导致的费用及延误，延误的工期相应顺延。1.3、合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行的相应责任。2、合同解除2.1双方协商一致，可以解除合同。2.2承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。2.3有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同。（1） 因不可抗力量导致合同无法履行。（2） 因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。2.4合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和易购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。2.5合同解除后，不影响双方在合同中的结算和清理条款的效力。3、合同生效及终止3.1本合同自签订之日起生效。3.2本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。4、合同份数本合同由双方共同签订一式二份，各执一份，具有同等效力。5、补充条款承包人发生下列情况之一的，发包人有权解除合同并要求其退场，承包人应在接到发包人通知后30日内退出施工现场，并赔偿发包人因此造成的损失，如承包人未能按要求退出施工现场，应依照当地标准支付场地租金：A、 承包人未能履行之前双方达成的有效协议的。B、 在分布分项工程验收过程中三次以上（含三次）不合格。C、 在合同履行过程中，承包的人员发生聚众斗殴或对发包方的工作人员进行人生攻击等干扰正常秩序的行为，发包人有权要求其退场，并赔偿发包人相应的损失。D、 因承包人原因受到媒体曝光或行政处罚的。E、 承包人有单独