成都大学二期工程第三阶段B区建设项目安装工程分包合同.docx

成都大学二期工程第三阶段B区建设项目 合同编号：成NOF005成都大学二期工程第三阶段B区建设项目 安装工程合同甲方：四川华庭建设有限公司乙方：合同编号：成NOF005安装（不含弱电、高低压、电梯设备）工程合同发包人: 四川华庭建设有限公司 （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将成都大学二期工程第三阶段B区建设项目安装（不含弱电、高低压、电梯设备）工程承包给乙方。为了保证本工程施工的顺利进行，明确甲乙双方的权利和义务，甲乙双方共同协商一致，特订立此合同，具体条款如下：第一条：工程概况1、工程名称：成都大学二期工程第三阶段B区建设项目施工工程2、工程地点：成都市龙泉驿区十陵街道办事处十陵村、大梁村、西河镇跃进村成都大学新校区范围内3、建筑面积：约103335m2第二条：工期按甲方根据施工总承包合同约定工期提出的具体计划工期执行。第三条：承包方式本工程采用专业分包的承包方式第四条:工程承包范围及内容1、承包范围：成都大学二期工程第三阶段B区建设项目工程施工图纸范围内的安装工程（不含弱电、高低压、电梯设备）所有工作内容，其内容包括但不限于：图书馆及1、2#教学楼的强电工程、给排水及消防工程、暖通工程、电梯预埋管线；总平的强电工程、景观照明工程、给排水及消防工程，以及与其相关的竣工图纸、完整的技术经济资料的完整竣工资料编制成册等相关工作内容。2、承包内容：详见设计图纸及工程量清单（电子版）。第五条：施工技术要求1、建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）2、建筑工程施工质量评价标准（GB/T50375-2006）3、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）4、通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）5、建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）6、自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005）7、火灾自动报警系统施工及验收规范（GB50166-92）8、气体灭火系统施工及验收规范（GB50263-2007）9、给排水管道工程施工及验收规范（GB50268-97）第六条：乙方管理人员配备职务人数工资标准（元/月/人）备注项目负责人110000技术负责人18000资料员16000工长48000各专业一名安全员16000预算员17000备注：乙方必须按上述要求配备项目管理人员，若乙方无法满足上述条件时，甲方有权按表上人员工资代为聘请，费用从乙方工程款里扣除。第七条：质量标准1、本工程质量标准必须达到“合格工程、争创优质工程”及相关职能部门对质量验收标准；并按建筑安装工程施工质量验收规范中的验收标准进行工程质量验收。2、乙方应认真按照现行国家和地方标准、规范、设计图纸要求以及甲方、监理发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查检验，为检查、检验无条件提供便利条件，并根据要求向甲方及监理提供与工程质量有关的完整的技术经济资料。第八条：合同价款本合同暂定总价为：总承包合同投标报价中安装（强电、给排水及消防、暖通）工程直接费 （1 下浮比例）第九条：合同其他要求1、必须按照总招标文件、施工图文件、施工方案、技术交底、技术标准要求施工。2、图纸中的错误要及时提出，如未及时提出导致延误工期自行负责并承担相应的经济损失。3、不能擅自修改图纸，如有修改必须以总包方发出的修改通知为准。第十条：联络乙方应严格执行合同约定以及项目管理的相关规定，未经甲方许可，乙方在施工过程中不能以任何理由采取各种形式直接与相关单位办理业务（如设计变更、技术核定单、工作联系函、索要工程款等）。第十一条：保密要求 乙方必须对甲方一切信息保密（如签订合同价格等）。不得泄漏，若造成财产等损失应加赔偿，并负法律责任。第十二条：甲、乙方权利、义务一、甲方权利、义务1、负责办理施工报建、施工许可证等施工必须的相关手续：做好施工现场的“三通一平”工作，临时道路场地应满足大型设备、车辆的行驶，施工用水用电应接至施工现场，水量电压应满足需求。2、提供一份施工图纸及相关资料给乙方。免费提供乙方施工人员的临时住房，并提供施工市政电源（提供市政用电及二级配电箱，二级配电箱以外的配电箱、电缆、电线、照明均由投标人负责）。3、开工前负责召集有关人员，进行图纸会审；负责做好与建设单位、监理单位、设计单位、当地居民等涉外有关事宜的协调工作。4、按时按合同支付工程款：协调有关方面尽可能满足乙方连续施工。5、配合乙方施工，及时提供施工场地。6、派工程技术人员配合乙方测点定位，监督施工，并做好施工现场工作量的计量核对签证验收工作。7、负责清理并及时排除施工场地地下管线及高空架设的其他障碍物。二、乙方权利、义务1、严格按照设计图纸及总承包合同的招投标文件要求及相关的规程规范施工，保证质量，保证安全，文明施工，确保按期完工，并对安全、质量、工期、文明施工负全责。2、虚心接受甲方及监理等工程技术人员的指导监督；听从甲方及有关人员的现场指挥；遵守甲方施工现场项目部制定的各项规章制度。3、做好施工现场的原始记录、填好相关的报表。4、施工前做好单位资质、施工方案、材料、人员资格报审等相关工作。5、施工过程中对图纸认真复核，如果发现错误或不合理时，应以书面形式及时通知甲方或有关人员。6、负责施工的机械设备以及备用电源（发电机），施工技术人员的组织管理。7、由于乙方原因造成的安全事故责任均有乙方自行承担，由此给甲方带来的连带经济及法律责任均有乙方承担。8、收集、整理、填写技术资料方案并装订成册一式陆份提交甲方施工验收与备案使用。9、乙方进场前组织进场人员配合甲方做好入场教育、三级教育、安全技术交底并为进场人员办理人员出入证。10、为了保证安装管道正确性和不具破坏性，施工过程中所需的管洞、线槽等均由乙方自行负责。11、乙方无条件配合甲方安排的合同以外的其他施工工作内容。第十三条：履约保证金1、履约保证金乙方在中标后七个工作日内向甲方以现金或转账方式缴纳履约保证金伍拾万元。2、履约保证金的扣除2.1若政府职能部门、建设单位和监理单位因乙方原因对甲方进行罚款，甲方将从乙方的履约保证金中双倍扣除；2.2若政府职能部门、建设单位和监理单位因乙方原因扣除甲方安全文明现场评价分，乙方自行疏通关系取消扣分,若疏通未果,甲方将按6万元/分扣除乙方的履约保证金；2.3乙方在施工过程中，在工期、质量、安全等方面未按甲方要求或不服从甲方管理，违反甲方的管理制度，甲方对其处罚的罚款未即时缴纳的从乙方的履约保证金扣除。3、履约保证金的退还：甲、乙双方竣工结算完成并支付工程款后，乙方无债权债务发生一次性无息退还。第十四条：保险约定甲、乙双方签订合同后，乙方应自行购买本项工程相关的施工保险，其中职工意外伤害保险乙方必须将保险单与凭证提供予甲方备案，甲方待收到保险单与凭证后才予以支付工程款。第十五条：安全责任约定乙方在施工过程中因由于自身原因造成的一切安全事故责任均由乙方自行承担，并承担给甲方带来的一切连带责任（经济责任和法律责任）。若乙方拒绝承担责任，甲方有权从乙方工程款里扣除经济赔偿并追究其法律责任。第十六条：工程施工管理一、安全管理1、乙方必须组织人员认真学习：JGJ59-2011规范，2003年11月24日国务院颁发的建筑工程安全生产管理条例及省市有关规定。严格按照规范要求及安全操作规程施工，安全、文明、标准化要求进行现场管理。具体由施工员、安全员以书面形式进行安全技术交底。2、乙方在工程施工过程中，严禁噪音作业，杜绝伤亡事故，重大事故指标必须控制为零，轻伤事故指标控制在1.5以内，乙方对未防护的施工地段，有权拒绝施工，造成的工期损失可以顺延。特殊工种必须持证上岗，并作好特殊工种的职业防护，杜绝职业病的发生，施焊过程应当设有防火、防光污染措施，违者按项目管理制度进行处罚。3、乙方所使用的人员，必须符合国家的有关规定，不得私招乱雇，不得违法用工，否则一切后果由乙方负责；乙方的前述行为给甲方造成的负面社会影响，甲方有权处以罚款3-5万元/次。4、现场所有乙方人员须服从甲方的安全管理，不得违章指挥和违章操作，对检查不符合安全标准要求的行为，将给予乙方200500元/次罚款。6、乙方提供的所有机具，必须符合相关规范要求，保证安全可靠；所有的机具必须向甲方提供合格证和出厂证明书；所有的特殊工作人员必须提交有效的上岗操作证明。违者按项目管理制度进行处罚，一切违章行为后果均由乙方自行承担，由此给甲方带来的连带经济及法律责任均有乙方承担。7、甲方为统一现场形象和加强安全管理，乙方所有进出现场的作业人员使用按甲方规定颜色购置安全帽。8、安全责任书以及甲方企业和项目管理制度及相关文件为本合同的附件。9、乙方必须遵守项目安全生产管理制度（详见附件（八）。二、文明施工管理1、工程穿插间隙或雨班休息时乙方必须组织人员认真学习施工操作工艺程序、施工与验收规范、甲方相关生产、文明、安全、质量等现场管理条例、办法及制度，并严格执行；服从甲方管理人员的指挥，定期完成进度计划，执行质量、安全、文明施工“四检制”乙方在施工过程中要教育工人文明用语、礼貌待人，严禁野蛮施工，无条件遵守执行甲方的各项管理制度。2、施工过程要湿法作业，严禁高空抛洒、扬尘污染。若因乙方行为给甲方造成负面社会影响和经济损失，甲方将按损失程度对乙方进行双倍处罚。3、严禁在施工现场打架斗殴和盗窃财物，若违反本规定，甲方有权给予乙方每次5000元的罚款，情节严重，构成违法的送交当地公安机关处理。4、严格遵守施工工地各项生活、卫生、作息时间及门卫管理制度，施工、操作现场操作禁止吸烟、乱扔生活垃圾、乱倒饭菜，违者甲方有权给予乙方50-100元罚款。5、乙方所有人员进入施工场地内，必须正确佩带安全帽，穿好工作服，违者甲方有权处以50-200元罚款。6、工地严禁赌博、酒后作业、打骂和无理取闹，违者甲方有权处以5000元罚款，并有权直接移交公安机关。7、在文明施工和环境保护方面，乙方遵守甲方的环境和职业健康安全管理体系要求，做到工完场清，甲方将不定期组织检查，当发现未做到工完场清、建筑垃圾不及时清理、工人住宿不符合要求、生活垃圾丢弃不符合规定及其他不符合交底规定的，甲方将视情况给予乙方50-500元/次罚款。8、乙方人员在甲方提供的食堂外就餐引发的食物中毒和违反相关法律及治安管理条例规定的，甲方不承担经济责任。9、乙方人员在生活区宿舍内应按相关文件组织和安排。严禁男女混住，严禁宿舍内严禁烧饭做菜。确有夫妻双职工应由乙方负责解决安置，对在工地以外安置费用和安全责任由乙方负责与甲方无关。三、工期管理1、正式开工日期以甲方出具的书面开工通知为准。若变更设计、不可抗力的、或地质客观原因造成工期延误并经甲方同意的情况下乙方不承担责任和经济损失，若乙方原因造成工期延误，甲方将按照总包合同工期延迟罚款金额对乙方加倍罚款并追究乙方相关责任。2、甲方应施工总承包合同要求有权在不增加任何费用的情况下要求乙方赶工五个月。3、每月进度必须按甲方下达的任务完成计划，如因乙方原因造成工期延误，每阶段工期延误一天，乙方应向甲方支付工期逾期违约金1000-10000元/天。因不可抗力因素造成工程暂停超过20天时，乙方可以自行安排人员和机械去留，工期顺延，但甲方不赔偿（补偿）任何费用；甲方通知乙方进行施工，乙方应在接到通知48小时内恢复施工。四、质量管理1、本工程质量标准必须达到规范、行业的质量验收标准；乙方应确保施工工程质量一次达标且乙方无条件配合甲方创市、省、国家级标化工地。2、乙方不应为了获得超额利润而降低成本偷工减料影响工程质量等。3、工程中预留预埋管洞管线均由乙方自行负责施工且保证准确无误，因乙方操作失误等原因导致返工所带来的相关损失由乙方承担。4、乙方须悉心配合工程中其他单位施工，确保工程顺利无误进行。5、质量责任：工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用并加倍赔偿因此给甲方造成的损失，工期不予顺延。五、材料、设备管理1、严格按照招标文件、设计图纸和投标清单中约定的品牌送样认证。2、乙方施工过程中所需用的钢筋、砼、砂浆等土建材料需自行购买，若需甲方提供，双方核实签字认可，其费用从同期工程款中扣除，其中材料价格按照甲方实发价格计。3、因本工程为政府项目，甲方的投标报价为不平衡报价，乙方不能因某项材料及设备投标报价低于市场价格，而私自更换材料及设备的品牌或拒绝购买且停工，一旦违约，甲方有权自行购买与施工，费用从乙方工程款中加倍扣除，并追究因此给甲方带来的一切违约责任（经济责任和法律责任）。六、工程量收方管理1、主合同内工程量按主合同计量计价方式进行。2、主合同外的工程量现场收方需甲方预算部、材料部、工程部共同参与，否则一律不认可。七、配合管理1、乙方人员必须服从项目现场管理人员的安排和布置，接受甲方等单位的检查和监督，不得违章操作，不得违反甲方的劳动纪律，如有违反，甲方将视情况给予乙方5001000元/次罚款。2、乙方须在工程施工期间及工程完工后派遣造价人员同相关单位计算核对工程量及工程价款，全力配合甲方的结算及审计工作。第十七条：工程结算1、结算依据：施工图纸、竣工图纸、设计变更、签证资料、收方资料、招标文件、投标文件等与工程有关的技术经济资料。2、计价方式：工程直接费（1-下浮比例 ）。3、计量方式：按施工总承包合同执行。4、该项工程费用审减率若超过5%，该分项工程的审计费用全部由乙方承担。第十八条：工程款支付按照发包人的总承包合同工程款支付方式扣除投标人投标报价承诺的下浮比例后进行支付备注：1、工程款支付时必须开具合格的工程发票并对公转账。2、甲方支付给乙方的工程款必须及时支付给本工程的劳务人员材料费用，不得挪作他用，甲方对乙方工程款的实际支付有监督权。一旦违约，甲方有权处以罚款2万元的经济处罚并扣留后续工程款。3、若甲方当月未能按时收到总承包合同约定的同期工程进度款，乙方当月的进度款相应顺延。乙方不得以任何理由要求甲方支付该月进度款，否则按违约责任处理。第十九条：甲乙双方违约、争议与索赔一、违约责任1、如发现乙方安全意识、施工质量和施工进度、人员组织不符合规范及甲方要求，乙方必须无条件在24小时内更换班组。因乙方原因受到建设、监理等第三方处罚的，甲方有权按其罚金向乙方追加双倍的处罚；因乙方原因导致监理发通知单处罚2000元/次；情节严重的，甲方有权终止合同，并要求乙方在接到终止合同通知书之日起三日内退出施工现场。终止合同后工程款的结算按实际完成合格的工程量70%结算，剩余30%作为乙方向甲方支付的违约金。2、经甲方综合评定质量达到规范要求，但达不到合同约定质量等级，结算时按工程总价款额的70%支付乙方，剩余30%作为乙方向甲方支付的违约金。3、乙方必须按甲方要求提供足够数量的工作人员，若人数未达要求，甲方将按差额人数每人每天500元对乙方进行罚款；因乙方计划控制不力造成总工期延误的，按每天赔偿甲方工期逾期违约金10000元，甲方并保留对乙方进行相关经济损失索赔的权利。4、若乙方无法保证施工进度、工程质量、安全生产或不服从甲方管理，甲方有权终止合同，乙方必须在7天内无条件撤出施工现场，否则甲方可以申请公安机关强制乙方撤出施工现场并赔偿超时损失。5、乙方人员（含工人）不得以任何名义上访闹事、围堵公司或项目部等类似现象，每出现一次视情节轻重处以乙方罚款3-5万元/次。情节严重者报国家相关部门机关处理。二、争议解决方式1、甲、乙双方因合同发生争议时，应及时协商，协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。2、争议未得到妥善解决前，除违反甲方规定解除合同外，凡未出现下列情况时，双方都应继续履行合同。（1）合同确已无法履行；（2）双方协议同意停止施工；（3）仲裁机关要求停止施工；（4）法院要求停止施工。三、违约与索赔1、甲（乙）双方违反本合同中规定的甲（乙）方责任或有其他违返本合同规定的行为，应每次承担违约责任（包括支付合同总价1%的违约金并赔偿因其违约导致另一方直接经济损失）2、如甲乙双方中有一方未按合同约定履行其义务，而另一方具有正当理由或能出具索赔事件发生的有关证据，应在索赔事件发生后28天内，向违约方发出要求索赔意向通知。违约方在接到索赔通知后28日内应答复索赔方或要求索赔方补充索赔理由及证据。如28日内不予答复，应视为违约方已经同意索赔方的索赔要求。第二十条：廉洁1、乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券；违者禁止乙方参与甲方其他工程的投标活动。2、乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报。如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价或结算总价的基础上下浮20%。第二十一条：其他约定1、工程完结，款项结清后，此合同自行失效。2、未尽事宜，若有合同以外内容及其他发生的费用，甲、乙方以协商解决。3、本合同改写、涂画无效，本合同一式陆份，甲执肆份、乙执贰份，甲乙双方须加盖骑缝章，如印章出现纠纷，甲乙双方印章均以公安局备案的印鉴为准。本合同在成都市高新区签订，发生争议由合同签订地有级别管辖的法院受理。本合同是否有效均不影响本合同约定乙方之义务及合同内约定乙方须恪守的法律责任。第二十二条：附件附件一：文明施工扬尘治理工程管理办法附件二：施工质量责任承诺书附件三：安全生产责任书附件四：不拖欠民工资承诺书附件五：工程结算单（格式）附件六：付款条件表附件七：付款申请表（格式）附件八：项目安全生产管理制度第二十三条：签订合同时应提交以下资料：一、乙方营业执照副本（复印件加盖鲜章）二、乙方组织机构代码证明（复印件加盖鲜章）三、乙方法定代表人身份证明（加盖鲜章）四、乙方委托书（项目负责人、材料负责人）五、乙方受托人身份证（身分证复印件加盖乙方鲜章）六、开户银行和账号及其证明（加盖鲜章）七、税务登记证（复印件加盖鲜章）八、安全生产许可证（复印件加盖鲜章）九、企业资质证书（复印件加盖鲜章）十、招标文件书和开标时的报价中标确认表十一、履约保证金缴纳凭证（复印件加盖鲜章）（以下无正文）（此页为用印文，无正文）甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人： 法定代表人:委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：法定地址： 法定地址：合同签订日期： 年 月 日 合同签订日期： 年 月 日附件一：文明施工扬尘整治工程管理办法乙方施工必须按文明施工责任书内容中的承诺履行自己以下职责及工作： 1、应负责施工进场之日起至工程竣工移交管理之日止的现场文明扬尘整治管理责任。2、应按照06年川府发107号文件规定计取的文明施工措施费和合同相关要求，足额投入现场文明施工。3、应建立扬尘污染防治责任制，落实对施工现场扬尘污染防治责任。4、作业必须按照“六必须”、“六不准”执行。“六必须”即:（1）、必须打围作业；（2）、必须硬化道路；（3）、必须设置冲洗设施；（4）、必须湿法作业；（5）、必须配齐保洁人员；（6）、必须定时清扫施工现场。“六不准”即: （1）、不准车辆带泥出门；（2）、不准运渣车辆冒顶装载；（3）、不准高空抛撒建渣；（4）、不准现场搅拌混凝土；（5）、不准场地积水；（6）、不准现场焚烧废弃物。5、负责施工现场区域内的裸土覆盖、楼层清扫湿法作业、洒水降尘措施的实施工作；楼层建渣必须采用垃圾道（窜筒）或手推车转运，严禁抛撒，违者处以罚款2000-20000元/次。6、在实施扬尘整治过程中，不按扬尘防治要求施工或对建设单位或政府行政主管部门提出隐患和问题不整改或整改不及时的，建设单位对甲方的罚款由乙方全部承担，甲方视情节严重程度可予以双倍处罚。7、乙方对施工现场文明施工方面存在的问题拒不整改或整改后仍不能达到规定要求的，甲方有权委托第三方按规定标准进行代整改，所发生的费用由分包单位承担 ，甲方在应支付的工程款项或履约保证金内扣除。8、甲方因乙方原因被市、区扬尘整治工作指挥部处罚，甲方将对乙方处以双倍金额处罚。附件二：施工质量责任承诺书四川华庭建设有限公司：我公司就成都大学二期工程第三阶段B区建设项目签订的安装分项工程合同，我公司对质量做如下承诺：1、依法取得相应施工业绩和信用资质，并在其施工业绩的基础上承揽工程，不转包或者违法分包工程。2、建立质量责任制，对建筑工程的施工质量负责。3、按照工程设计图纸、施工技术标准及甲方要求施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料，在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，及时提出意见和建议。4、建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。5、建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不上岗作业。本承诺书一式六份：承诺方（分包单位）存壹份、监督方（总包单位）存五份。本承诺是不可撤销的，在 安装分项工程合同终止前一直有效。承 诺 人:年 月 日附件三：安全生产责任书为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化、规范化，为施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，杜绝重大伤亡事故发生，保证国家与人民财产和工人人身安全,明确各方的安全职责；根据中华人民共和国建筑法、安全生产法和施工现场管理规定，制定安全生产责任书明确双方安全管理职责：一、甲方职责：1 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2 按照安全第一、预防为主和坚持管生产必须管安全的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3 重要的安全设施必须坚持与主体工程三同时的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方人员及时处理发现的各种安全隐患。6组织对乙方进场人员的三级教育、安全技术交底工作。二、乙方职责：1 严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，对本企业的安全生产负责。2 坚持安全第一、预防为主和管生产必须管安全的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。分包单位企业法人是安全生产的第一责任人对本企业的安全生产负责，分包单位驻现场项目经理为现场安全管理第一责任人。现场安全管理应按施工人员数量配备足够的专职安全管理员，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，分包单位必须承担全部责任。6 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。7 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9 施工中乙方人员应严格遵守施工现场各类安全管理制度，各类设施、设备的检查验收制度、安全奖罚制度，严格执行“四口、五临边”的防护措施，严禁私自拆除各种防护设施和相关的安全标志牌。10乙方必须建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，增强工人安全防范意识；特种作业人员必须持证上岗，分包单位非操作员擅自操作产生和一切不利果由乙方单位负全部责任。11.乙方必须按照甲方的要求，组织本工程实施中的生产安全事故应急救援预案演练；如果发生安全事故，应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，及时上报有关部门，并坚持四不放过原则，按照国家有关规定严肃处理相关责任人。三、违约责任如甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本责任书一式 五 份，总承包人执 肆 份，分包人执 一 份，全部工程竣工验收合格后失效。甲方：（公章） 乙方（公章）：法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：地址： 地址：附件四：不拖欠民工工资承诺书致：四华庭建设有限公司成都大学二区工程第三阶段B区建设项目部（简称甲方）为保护民工的合法权益，做到不拖欠民工工资，本公司法定代表人郑重承诺：1、严格按照劳动法规定雇佣和使用民工，和每位工人签订用工合同；保证将工资发放给民工本人，不发给“包工头”。2、我单位负责按照用工合同规定及时同民工办理结算先行垫付，不受我单位与甲方结算的影响。我单位对清偿班组欠民工工资负总责。3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访闹事及其它突发（公共）事件，我单位愿意接受甲方的处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。 （公章）： 法定代表人： 日期： 年 月 日附件五：为规范方单审核，公司制定了项目部内部班组（分包单位）的付款申请及结算流程样表，以下为文字表述的方单审核流程及相关规定，公司各项目部方单呈报及审核应严格按此流程执行。一、工程进度款结算单流程：1、班组（分包单位）根据施工任务书完成确认回执提交工程进度款方单给（项目）造价员；2、（项目）造价员根据施工任务书完成确认回执提交经量价审定后的班组完成分部分项工作内容（含金额）；3、分项工长对分部分项工作内容和范围是否属实作出确认；4、质检员对此工作内容质量是否符合要求作出确认；5、安全员对此工作内容是否存在安全隐患作出确认；6、内业资料对此工作内容是否应提供资料作出确认；7、技术负责人对此工作内容是否满足规范、标准和技术要求作出确认；8、材料组对此工作内容是否扣除材料价值作出确认；9、分包（班组）负责人对此结算单审核结算金额是否同意作出确认；10、项目（执行）经理对此工作内容是否属于当期发生的付款事项作出确认；11、项目负责人对此工作内容合同执行情况签署意见；二、付款申请单流程：1、班组（分包单位）根据工程进度款结算单提交付款申请单；2、栋号（分项）工长对工作内容是否有扣、罚款作出确认； 3、质检员对此工作内容有无质量扣、罚款作出确认；4、安全员对此工作内容有无安全和文明施工扣、罚款作出确认；5、材料员对此工作内容是否存在材料扣、罚款作出确认；6、内业资料对此工作内容资料交接是否存在扣、罚款作出确认；7、技术负责人对此工作内容是否存在技术方面的扣、罚款作出确认；8、生产经理（责任工长）对此前述签字作出复核确认；9、项目部预算负责人对此工作内容数量、金额是否属实及是否缴纳审计费用作出确认；10、项目（执行）经理对此工作内容是否付款和付款金额签署意见；11、项目负责人对此工作内容实际付款与否签署意见；12、公司领导确认是否付款。三、方单审核责任制度：1、具体规定为：要求班组、分包单位本着认真负责的态度报送工程量，根据合同约定的计算方法计算准确，不得随意乱报。2、项目造价员对项目工程应作“三量”对比表，为进一步控制工程成本打下基础。“三量”为清单工程量，方单给出工程量，工程结算确认工程量。方单给出工程量超出工程结算确认工程量，应有合理的解释，否则视为造价员失职。班组、分包单位报送量误差不得大于2%，超过部分按误差金额（绝对数）的3%收取审计费用（以项目部造价员审核量为计算基数），审计费1/2奖励审核造价员。注：方单误差较大，项目部造价员与班组、分包单位进行核对时，开具该工作内容施工任务书完成确认回执的工长必须到场组织。3、对分管工长确认班组、分包单位完成工作项目内容不确切或错误而产生重复计算工程量，超范围计算工程量，及虚设工程项目和工程量的行为，视为分管工长失职。因分管工长失职造成造价员重复、额外计算工程量，重复与额外计算工程量组价取费后的金额乘0.5%即为造价员的尽职尽责奖励金。注：该金额由项目（执行）经理裁定，从该分管工长工资（含风险金）中扣除。4、除了“三量”对比，公司还要求造价上作“两价”对比分析。“两价”指商务标综合单价和方单给出单价。“两价”分析是方单审核的重要内容，也是项目成本控制的一个重要环节。方单给出单价均应在备注栏内标明执行单价的内部合同编号。原则上方单给出单价均应小于商务标综合单价，当出现方单给出单价大于商务标综合单价时，项目经理应在此分部分项后面的备注栏签名表示已查对过此价格。同时，项目部应对方单单价高出商务标的情况进行分析，确认其单价的合理性。5、在此之上，公司还要求造价上作“一费”统计。“一费”指安全文明施工费。项目上用在安全文明上的费用与按要求能结算回来的安全文明费用进行统计对比是成本控制的一个步骤，是方单审核不可忽视的一面。安全文明施工费用包括实体性的费用，如活动板房，道路场地硬化，施工围墙等，也包括安全文明中的设施及用工费用，还包括设施的残值利用等。项目部方单用表格模板如下：（附）付款申请单（附）工程结算单工程进度款结算单结算单位：班组姓名：时