北京中天燃气工程施工合同样本.doc

天然气安装工 程 施 工 合 同发包方：北京中天气投资有限公司承包方：第一部分 协议书发包人（全称）：北京中天气投资有限公司承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、 工程概况工程名称： 天然气安装工程工程地点：北京中天气投资有限公司所辖分公司项目所在地工程内容；市政燃气市政管网、庭院管线、室内燃气以及相关燃气设施安装承包范围：施工图及双方约定的安装范围二、 合同工期总工期：本合同总工期为 天开工日期： 年 月 日三、 质量标准工程质量标准：合格四、 合同价款金额（大写）：按本合同结算标准进行结算。五、 组成合同的文件组成的合同文件包括：1. 合同协议书2. 招标书3. 中标通知书4. 投标书及其附件5. 本合同专用条款6. 本合同通用条款7. 标准、规范及有关技术文件8. 图纸9. 工程量清单10. 工程报价单或预算单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。六、 本协议书中有关此语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。七、 承包人向发包人承诺在、按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。八、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。九、 合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同双方约：签字盖章后生效。发包人：（公章 ） 承包人：（公章）住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：第二部分 通用条款 详见：中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同（GF-1999-0201） 通用条款 第三部分 专用条款一 词语定义及合同文件1. 语言文字和适用法律、标准及规范1.1适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：目前国家实行的相关法律、法规。1.2适用标准、规范 适用标准、规范的名称：发包人提供标准、规范的时间：进场施工前。2 .图纸 发包人向承包人提供图纸套数：2套3工程师3.1监理单位委派的工程师姓名： 职务：发包人委托的职权：3.1.1职责： 编制监理规划和监理实施细则； 主持或参加设计技术交底会； 对运抵施工现场的设备材料进行验收； 实施对施工过程的质量控制、进度控制、造价控制； 实施对施工过程的健康、安全、环保管理； 协调施工过程中设计、施工、检测、供应等各方面关系； 向委托人上报工程的日、周和月报； 向委托人上报监理工作阶段报告和专题报告； 参与委托人组织的质量分析会及重大质量问题的处理和解决； 验收施工竣工资料，编制监理竣工资料； 完成规范中规定的其他监理工作。3.1.2权利： 选择承包人的建议权。 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。 对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。 工程施工进度的检查、监督权，3.2 发包人派驻的工程师发包人派驻的工程师即发包人所属的工程管理部门。3.2.1职权： 主持设计技术交底会； 组织或参加工程招标； 与项目监理机构共同审查施工组织设计； 对工程师用的设备材料进行检查； 办理建设项目各种手续； 对施工过程进行监察； 审批施工过程中各种工程变更手续，下达各种指令； 组织重大质量问题的处理和解决； 组织单项工程及总体工程的竣工验收； 收集整理竣工资料并归档。4 项目经理姓名： 职务：项目经理5 发包人工作5.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 施工场地具备施工条件的要求及完成时间：7天内。 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：7天内。 协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，按通用条款规定执行。 双方约定发包人应做的其他工作： 办理有关施工所需各种证件、批件、临时用地、占道等的审批手续； 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料； 组织双方和设计单位、监理单位参加的施工图交底； 于开工之日派出工程师； 组织并参加工程阶段性验收、总体验收； 在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及权限以书面形式通知承包人，5.2 发包人委托承包人办理的工作：无6 承包人工作6.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：/ 应提供计划、报表的名称及完成时间：向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：/已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：/双方约定承包人应做的其他工作： 编制施工组织设计，按要求的时间报工程师批准； 负责发包人供应承包人自购材料、设备的装运事宜； 严格按施工图纸及燃气工程施工验收规范施工，确保工程质量，按合同规定工期交工； 根据工程需要，提供维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。 每月25日前向工程师提供工程进度完成情况统计报表；三、施工组织设计和工期7 进度计划7.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前1周内。工程师确认的时间：3天。7.2群体工程中有关进度计划的要求：无8 工期延误 双方约定工期顺延的其他情况：无四、质量与验收9 工程质量9.1 经双方协商，由工程师共同对工程质量等级评定。9.2每道工序施工完毕，承包人自检合格后报工程师，方可进行下一道工序。10 隐蔽工程和中间验收 双方约定中间验收部位：五、安全施工：按通用条款执行六、合同价款与支付11 合同价款及调整约定。11.1本合同价款采用：采用固定价格合同：工程单价详见附件1采用可调价格合同，合同价款调整方法：看实际行情可做适当调整采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无11.2 双方约定合同价款的其他调整因素：无12 工程预付款发包人向承包人预付工程款的金额占合同价款总额的比例：/13 工程量确认 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前。14工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：详见附件一。七、材料设备供应15 发包人供应15.1 发包人供应的材料由承包人依据5天的工程预算材料用料开领料单，经发包人签字后，到发包人的库房领取。15.2 工程设计如有变更，由发包人供应的材料进行相应的增减。15.3 发包人所供应的材料价格，预算内材料量和变更增量按发包人的计划价进行结算。八、工程变更16 设计变更16.1发包人对原设计进行变更，应及时向承包人发出变更通知，在接到变更通知之前，承包人不得随意变更施工计划。16.2承包人可根据其施工经验，提交对设计的合理化建议，被发包人采纳后可导致设计变更。九、竣工验收17.1承包人提供竣工图的约定：无17.2中间教工工程的范围和竣工时间：无17.3 发包人在接到承包人竣工验收申请后7日内，组织有关各方进行验收工作，发包人无故不予验收，视为验收合格。17.4 承包人应保证工程质量合格率100%。17.5工程质量不符合规定之标准，承包人负责无偿返工。18 竣工结算 合同价款的结算与支付：详见附件一。18.1 工程结算依据：发包人预算员依据施工图纸、竣工图纸、施工合同、施工现场状况记录、设计变更、现场签证对承包人编制的结算书进行审核，办理工程结算。18.2工程款额：工程施工款额=工程施工结算价款-所领材料款额 另：应核销甲供材料费 工程总投资=工程施工款额+应核销甲供材18.3所领材料款额：实际领用的甲供材料量发包人的计划价格。18.4 单项工程竣工验收合格后，发包人需递交完整的竣工结算报告，从递交工程结算以后28个有效工作日内办理完毕工程结算，发包人于结算完成按照合格工程进行付款。合格工程可累计拨付至结算额的95%（含已付工程进度款）并预留5%质量保修金，保修期为二年。质量保修金于质量保修期满后10日内视工程质量因素予以扣款或支付。18.5 支付方式：按工程进度支付。18.6 支付地点：十、违约、索赔和争议19 违约20 争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：20.1请市仲裁委员会调解；20.2采取第二种方式解决，并约定向市仲裁委员会提请仲裁或向市人民法院提起诉讼。十一、其他21 工程分包 本工程发包人同意承包人分包的工程：无分包施工单位为：22 不可抗力 双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行。23 保险 本工程双方约定投保内容如下：无23.1发包人投保内容：发包人委托承包人办理的保险事项：无23.2 承包人投保内容：无24 担保 本工程双方约定担保事项如下：24.1 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。24.2承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。24.3双方约定的其他担保事项：无25 合同份数 双方约定合同正副本份数：正本二份，双方各执一份；副本二份，双方各执一份。工程单价及付款方式附件一一、 工程承包报价表1、 市政中压地埋PE管道安装、焊接报价。dn63-dn90管道 元/米（含三通等管件）；dn110-dn160管道 元/米（含三通等管件）；dn200以上管道 元/米（含三通等管件）；管道阀门井、检查井 元/座（含井内阀门及管件）；管沟开挖及夯填 元/米（下口宽 米，深度 米）。 2、 室内安装，每户 元。（包括庭院低压管线敷设，庭院中压管线敷设，户内管道、阀门、灶具等安装、刷漆、试压、吹扫、严密性试验等全过程。土方工程见单项工程约定单价。）3、 零散户安装按实际工程量核算。4、 工程变更费用在工程结算总价的5%以内的，由承包方承担。工程变更费用在工程结算总价的5%以上的（不包括5%本身），增加部分费用由发包方按实计算给发包人。计算方法按国家有关预算定额或双方协商。5、 由于发包方原因无法进行施工的，承包方应根据工程的实际情况，安排调整施工时间。由于承包方未作相应调整而造成的损失，由承包方承担。二、 付款方式1、 本工程无预付款。2、 工程进度款按每月实际完成工程量的50%支付。3、 工程验收合格通气后3个月内，按工程结算单最终结算额，付至结算额的95%。4、 工程质保金：本工程质保金为工程结算总额的5%，保修期为二年。工程质保金于二年后10日内，一次支付完毕。三、其它约定1、本工程承包价包括： 市政管网、庭院、户内燃气工程的安装、试压、刷漆、通气验收等全部工序；2、包括能使本工程顺利验收合格等所必需做的工作。3、其它施工图范围内所必需要完成的工作。4、本工程承包价格包括工程施工所必需使用的全部辅助材料（除甲方提供的管材、管件、阀门、燃气表、灶具、型钢、管卡等主材外。）5、本工程承包价格包括工程施工所必需使用的小型工具的费用、用电