泉州晋江大桥南岸江滨立交江滨路工程(起点人行通道).doc

晋江大桥南岸江滨立交江滨路工程（起点人行通道）施工招标 项目专用本泉州晋江大桥南岸江滨立交江滨路工程（起点人行通道）施工招标招 标 文 件招标编号：晋交施招20100811008项目专用本招标人：晋江市公路建设开发有限公司（盖章）招标代理机构：泉州金崚工程项目管理有限公司（盖章）二一年八月说 明一、本工程招标文件项目专用本以中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件（2009年版）（以下简称标准文件）为基础。由投标人自行购买和使用。二、招标文件项目专用本是对标准文件的补充、删改和具体化，两者均作为本项目招标文件的组成部分，应对照有关条款一起阅读和理解。三、如果本招标文件项目专用本与标准文件之间有不符合之处，以项目专用本为准。48 目 录第一卷第一章 招标公告一、招标条件二、项目概况与招标范围三、投标人资格要求四、招标文件的获取五、投标文件的递交及相关事宜第二章 投标人须知投标人须知前附表附录1 资格审查条件（资质最低要求）附录2 资格审查条件（财务最低要求）附录3 资格审查条件（业绩最低要求）附录4 资格审查条件（信誉最低要求）附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）附录6 资格审查条件（其他主要管理人员和技术人员最低要求）第三章 评标办法第四章 合同条款及格式第一节 通用合同条款第二节 专用合同条款A、公路工程专用合同条款B、项目专用合同条款第三节 合同附件格式第五章 工程量清单（另册）第二卷第六章 图纸（另册）第三卷第七章 技术规范（另册出版）第八章 补充技术规范第四卷第九章 投标文件格式第 一 卷第一章 招标公告第一章 招标公告 泉州晋江大桥南岸江滨立交江滨路工程（起点人行通道）工程 施工招标公告1晋江市公路建设开发有限公司 的泉州晋江大桥南岸江滨立交江滨路工程（起点人行通道）工程 ，已经批准建设。现决定对该项目的工程施工进行国内公开招标，选定承包人。2本次招标工程项目的概况如下：21工程名称：泉州晋江大桥南岸江滨立交江滨路工程（起点人行通道）；合同段划分：一个合同段；投资规模：约220万元；资金来源：财政拨款；22工程建设地点为：晋江大桥南岸江滨立交江滨路；23工期要求：计划工期为120日历天；24工程质量要求：应符合公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004)、公路工程竣（交）工验收办法，交（竣）工验收达到合格标准。3凡具备承担招标工程项目的能力并具备规定的资格条件的建筑业企业均可参加投标。本次招标采用资格后审的方法确定合格投标人，只有资格审查合格的投标人才具备参与随机抽取确定中标人的资格。4投标人须是具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级及以上资质的法人。5投标保证金：本工程的投标保证金 20 万元人民币（下同）。投标保证金（应注明工程名称）必须以银行转账或电汇形式从法人单位基本账户于开标当天上午09时00分（北京时间）前汇到晋江市建设工程招标投标中心（开户名：晋江市建设工程招标投标中心，开户银行：中国银行晋江支行，账号：831006138308093001）。6投标人自行到晋江市建设工程信息网（）下载招标资料或以不记名方式到晋江市建设工程招标投标中心（地点：福建省晋江市世纪大道南路城市展馆二楼）购买招标资料，100元/份，时间为2010年8月13日至2010年8月19日，每天上午 9 时 00 分至 12 时 00 分，下午3时 00 分至 6 时00 分（公休日、节假日除外）。图纸按需购买，150元/套，联系电话：22556917。7投标人拟派出的项目经理必须是投标申请人本企业人员，要求不低于公路工程专业二级注册（或临时）建造师资质，并持有交通部颁发的B级以上的公路工程安全生产考核合格证。8资格审查申请书须单独密封后于2010年8月26日9时00分（北京时间）以前（招标人于2010年8月26日8时30分开始接收）送至晋江市建设工程招标投标中心投标文件接收处（地点：福建省晋江市世纪大道南路城市展馆二楼），逾期送达的或不符合规定的将被拒绝；开标时，投标人的法定代表人应携带本人身份证原件或其授权代理人携带授权委托书(见格式)原件和本人身份证原件、拟派本项目经理（正选）应携带本人注册建造师证书和本人身份证原件准时出席。9. 发布公告的媒价：本次招标公告同时在晋江市建设工程信息网（）和福建招标与采购网（）（发布公告的媒介名称）上发布。招 标 人：晋江市公路建设开发有限公司办公地址：福建省晋江市世纪大道边交通大楼二层联系电话：82031186 联系人：林小姐招标代理机构：泉州金崚工程项目管理有限公司办公地址：泉州市丰泽区六灌路先德大厦203-204室 邮政编码：362000联系电话传真系人：江先生日期：2010年8月13日第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1.2招标人名称：晋江市公路建设开发有限公司地址：福建省晋江市世纪大道边交通大楼二层联系人：小林电 话：0595-820311871.1.3招标代理机构名称：泉州金崚工程项目管理有限公司地址：泉州市丰泽区六灌路先德大厦203室联系人：江先生电 话 真：0595-225559171.1.4项目名称泉州晋江大桥南岸江滨立交江滨路工程（起点人行通道）1.1.5建设地点晋江大桥南岸江滨立交江滨路1.2.1资金来源财政拨款1.2.2出资比例财政100%1.2.3资金落实情况已到位1.3.1招标范围泉州晋江大桥南岸江滨立交江滨路工程（起点人行通道）项目及起点通道污水压力管改造工程，详见招标人提供的施工图纸及工程量清单。1.3.2计划工期计划工期： 120 日历天计划开工日期：2010年 月 日计划交工日期：2011年 月 日1.3.3质量要求本项目工程质量目标为达到公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004)、公路工程竣（交）工验收办法，交（竣）工验收达到合格标准。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：见附录1财务要求：见附录2业绩要求：见附录3信誉要求：见附录4项目经理及项目总工资格：见附录5其他要求：见附录61.4.2是否接受联合体投标不接受9.1踏勘现场不组织，施工图纸和地质勘察报告由投标人自愿购买，若未购买，投标人应承担由其可能产生的风险。1.10.1投标预备会不召开1.10.3招标人书面澄清的时间2010年8月20日 15：00 至 17：30 。从福建招标与采购网（）或晋江市建设工程信息网下载查看（以经晋江市建设工程招标投标中心备案的书面澄清文件为准）。1.11分包不允许1.12偏离允许细微偏差，不允许重大偏差，重大偏差标准详见评标办法前附表。2.1招标文件的组成招标文件分标准文件和项目专用本，项目专用本是由招标人在标准文件基础上修改而成，是对标准文件有关内容的补充、删改或具体化，应对照标准文件相关内容一起阅读和理解。项目专用本与标准文件有不同之处，以项目专用本为准；除本款下述各卷册的内容外，招标人在招标期间发出的有编号的补遗书和其他正式有效函件，均是招标文件的组成部分。各卷册的内容如下：第一卷（见项目专用本）第一章 招标公告第二章 投标人须知第三章 评标办法第四章 合同条款及格式第五章 工程量清单（另册）第二卷 第六章 图纸（另册）第三卷 第七章 技术规范 第八章 补充技术规范 第四卷 第九章 投标文件格式 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间2010 年8月20日12：00前以书面形式不记名向招标人提出澄清要求，送至晋江市建设工程招标投标中心或登陆晋江市建设工程信息网（）工程答疑系统（无需加密狗，直接登陆）进行答疑。2.2.2投标截止时间2010年8月26日9时00分2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间不适用2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间不适用3.1.1构成投标文件的其它材料不适用3.2.1工程量清单的填写方式不适用3.2.5是否接受调价函否3.3.1投标有效期自投标人提交投标文件截止之日起计算60天3.4.1投标保证金投标保证金 20 万元人民币。(下同)投标保证金(应注明工程名称)必须以银行转帐或电汇形式于开标当天上午09时00分(北京时间)前从法人单位基本账户汇到晋江市建设工程招标投标中心（开户名：晋江市建设工程招标投标中心；开户银行：中国银行晋江支行；帐号：831006138308093001）。投标保证金有效期截止到投标有效期满后30天。3.4.3投标保证金招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.5.2近年财务状况的年份要求不适用3.5.3近年完成的类似项目的年份要求不适用3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求2007年1月1日至投标截止日3.6是否允许递交备选投标方案不允许。3.7.3签字或盖章要求投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外。）如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按附表2格式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。投标文件应尽量避免涂改，行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。资格审查申请文件中所有复印件均需加盖投标申请人公章，否则复印件无效，将导致其资格审查不合格。3.7.4投标文件副本份数一份正本，三份副本3.7.5装订要求普通装订4.1.2封套上写明按第九章投标文件格式中的投标人资格标封面填写4.2.2递交投标文件地点晋江市建设工程招标投标中心，地址：福建省晋江市世纪大道南路城市展馆二楼4.2.3是否退还投标文件否4.2.6招标人通知延后投标截止时间的时间若有，将发布在福建招标与采购网（）或晋江市建设工程信息网予以通知，请投标人下载查看4.2.7投标文件递交人员要求开标时，投标人的法定代表人应携带本人身份证原件或其授权代理人携带授权委托书(见格式)原件和本人身份证原件、拟派本项目经理（正选）应携带本人注册建造师证书和本人身份证原件准时出席。5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：晋江市建设工程招标投标中心，地址：福建省晋江市世纪大道南路城市展馆二楼5.2.1开标程序(1) 在投标截止后，开标会议按规定的时间、地点举行，开标会议由招标代理机构主持进行。(2) 主持人宣布开标会议开始并核实各投标人是否准时到达。(3) 招标人在有关职能部门监督下核查各投标人应到人员的身份证、建造师资格证书，并宣布核查结果。(4) 由投标人检查投标文件的密封情况。(5) 由评标委员会对投标人的投标文件进行评审，只有通过评审合格的投标人才能进入下一阶段的抽取。(6) 当众随机抽取下浮系数 K值。(7) 在有关部门监督下，由各有效投标人抽取单位代码并签字确认。(8) 在有关部门监督下，招标人当众随机抽取确定中标侯选人。(9) 投标人退场。(10) 招标人或其委托的代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成： 五 人，其中招标人代表 / 人，专家 五 人；评标专家确定方式：从 泉州市 专家库中随机抽取7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐的中标候选人的人数为 三 名7.3.1履约担保履约担保金额：合同价款的10%，履约担保形式：电汇或银行转账开户行：兴业银行晋江支行，账户名称：晋江市建设工程招标投标中心，账号：155300100100100178或开户行：中信银行泉州分行，账户名称：晋江市建设工程招标投标中心，账号：7343010182600030401。（具体按照晋建综200618号文件和缴交通知书执行）9.5监督部门监督机构：晋江市监察局、交通局 地 址：晋江市 邮编：362200电 话0595-85681452对恶意虚假投诉的，将报请上级交通运输主管部门按有关规定进行处理。10需要补充的其他内容10.1工程招标最高控制价A为1695529万元，人民币（大写） 壹佰陆拾玖万伍仟伍佰贰拾玖元整。其中：（1）公路工程A1=1480320万元（包含安全生产费14657元）；（2）污水压力管改造工程A2=21.5209万元（不包含安全文明施工措施费3423元、劳保费用）。工程项目总价表等预算书相关说明资料可到晋江市建设工程信息网下载。10.2一、公路工程：中标价B=（A1-安全生产费用）(1-K)+安全生产费用二、污水压力管改造工程：中标价C=A2(1-K)+安全文明施工措施费+劳保费用（本工程劳动保险费按投标时企业劳保卡标准计取）三、中标总价=B+CK的取值范围：8%10%本工程为：8%、8.1%、8.2%、8.3%、8.4%、8.5%、8.6%、8.7%、8.8%、8.9%、9%、9.1%、9.2%、9.3%、9.4%、9.5%、9.6%、9.7%、9.8%、9.9%、10%，间隔均等，为0.1%，待抽个数21个；10.3中标人在签定施工合同前应向招标人提交施工组织设计，作为合同的组成部分。10.4交易手续费的收取：晋江市建设工程招标投标中心向建设单位和中标单位按规定收取交易服务费。10.5营业税、所得税等税收在项目所在地税务部门缴纳，否则，发包人将不予支付工程进度款。10.6投标人的投标价中应含的保险费按如下规定：工程一切险和第三方责任险由发包人以发包人和承包人的共同名义投保，保险费由发包人直接向保险人支付10.7一、公路工程安全生产费用：为贯彻落实交通部2007年1号令要求，投标人应充分考虑用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件改善的费用。安全生产费用已计入最高控制价A1，安全生产费用为14657元。安全生产费用不得降幅，承包人必须做好安全生产费用的使用管理，做到专款专用，由发包人按月等额支付。二、污水压力管改造工程安全文明施工措施费=3423元。安全文明施工措施费不得降幅，本工程劳动保险费按投标时企业劳保卡标准计取，承包人必须做好上述费用的使用管理，做到专款专用，由发包人按月等额支付。10.81、承包人在工程实施过程中必须按照福建省经贸委、福建省发改委、福建省建设厅、福建省交通厅、福建省水利厅联合下发的闽经贸建材200645号令的规定使用回转窑水泥，承包人在投标时应考虑由此可能产生的造价增加，招标人不另行支付由此产生的任何费用。钢筋采用国家免检产品或相当于三明钢铁厂、三益钢铁厂主厂合格产品的技术质量标准及以上的产品。2、本工程使用水泥商品砼。10.9工程预算补充说明： 在编制工程预算时，围堤地面线按涵洞出口标高（2.619米）计算，待施工时按实际计量为准。附录1 资格审查条件(资质最低条件)施工企业资质等级要求要求投标人须具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级及以上资质。附录2 资格审查条件(财务最低要求)财 务 要 求不要求。附录3 资格审查条件(业绩最低要求)业 绩 要 求不要求。附录4 资格审查条件(信誉最低要求)信 誉 要 求近三年，有无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。具体内容按附表4格式填写。附录5 资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)人 员数 量资 格 要 求项目经理1必须是投标申请人本企业人员，要求取得公路工程专业二级以上（含二级）专业注册或临时建造师执业证书，并持有交通部颁发的B级以上的公路工程安全生产考核合格证。没有处于停标（停接任务），项目经理在递交本工程投标书之日起必须是无在建项目。项目经理备选人1项目总工1路桥专业工程师及以上技术职称。项目总工备选人1附录6 资格审查条件(其他主要管理人员和技术人员最低要求)人 员数 量资 格 要 求施工员1助理工程师及以上技术职称。安全员1助理工程师及以上技术职称，持有交通部门颁发的安全生产考核合格证。质检员1助理工程师及以上技术职称。以上人员在编制投标文件时不需要配置，由投标人做出承诺按招标文件要求配备即可，待中标后并在签订合同前，中标人提供完整的拟派往本工程项目管理班子配备人员情况表及相关证件并经招标人确认。投标人须知正文见标准文件第三章 评 标 办 法第三章 评标办法一、总则1、根据中华人民共和国招标投标法、2009年版公路工程标准施工招标文件、国家七部委评标委员会和评标方法暂行规定、公路工程施工招标评标委员会评标工作细则、晋江市人民政府办公室转发泉州市建设局关于进一步加强房屋建筑和市政工程招投标管理意见的通知（晋政办200794号）及交通部、福建省有关规定，结合本项目实际情况，制定本细则。本工程施工招标评标定标适用本标准和方法，本标准和方法为本工程施工招标文件的组成部分。2、资格后审不合格的投标人，不能参加随机抽取方式确定中标人。3、本次招标工程实行从经资格审查合格的投标申请人中，采用公开随机抽取方式确定中标人。4、招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。5、本工程评标工作由项目业主（以下简称招标人）依法组建的评标委员会负责。6、评标工作必须遵循公平、公正、科学、择优的原则。7、评标定标活动依法进行，评标过程和结果不受任何单位和个人的非法干预或影响。8、招标人应当采取必要措施，保证评标工作在保密情况下进行。评标期间，由有关部门组建见证委员会负责监督评标的全过程活动，依法纠正、查处评标工作中的违规行为，依法受理投标人和其他利害关系人的投诉。9、本工程施工招标评标定标程序：9.1、依法组建评标委员会；9.2、评标的准备；9.3、资格审查；9.4、公开随机抽取中标人。9.5、确定中标人、中标价。二、 评标委员会10、评标委员会组建：10.1、本工程评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会根据国家有关法律、法规及招标文件的要求，对投标文件进行评审。10.2、评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，所有评委成员名单在中标结果确定前应当保密。10.3、评标委员会专家由招标人从晋江市建设工程招标投标中心专家名库中随机抽取。10.4、评标委员会的所有成员，应在评标前了解招标文件的有关内容，制定具体的评标工作计划，按照评标具体步骤，根据评标原则和评标标准开展工作。评标委员会按资格审查和公开随机抽取方式确定中标人，最后编写评标报告。10.5、评标委员会成员应实行回避制度。属于下列情况之一的人员，不得进入评标委员会： （1）项目主管部门或者其他行政监督部门的人员； （2）与投标人法定代表人或者授权代理人有近亲属关系的人员； （3）与投标人有利害关系的，可能影响公正评标的人员；（4）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、五年内曾受过行政或党纪处分的人员。11、评标委员会及其成员的权利、义务和评标纪律：11.1、评标委员会成员享有依据招标文件规定的评标标准方法，对投标文件进行评审、充分发表自己的评审意见，并可保留自己的评审意见，评标不受任何干预，但招标文件没有规定的评标标准方法，不得作为评标依据。11.2、评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。11.3、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决全部投标；有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会原则上应当否决全部投标，因特殊情况未否决所有投标的，应提出充分的理由，并在评标决议中作出详细说明。11.4、在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。11.5、评标委员会成员应认真评审所有的投标文件，对于投标文件中含义不明确，对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，将可能导致其被评为废标或者评为不合格而不能中标的，评标委员会应当以书面方式要求投标人作必要的澄清、说明或者补正。11.6、投标人拒不按照本评标定标标准方法对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标；投标人在评标结束前，拒不对投标细微偏差进行补正的，评标委员会在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。11.7、评标委员会只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，按照少数服从多数的原则投票表决。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。11.8、评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录，发现有违反“公开、公平、公正和诚实信用”的情况应当向监督部门反映。11.9、评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德并对所提出的评审意见承担个人责任。11.10、评标委员成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。11.11、评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审、比较和中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。11.12、评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。11.13、评标委员会及其他成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权利、义务和评标纪律。评标委员会有违反以上行为的，有关部门将依法给予处理。三 、评标的准备12、 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目的、性质、范围和主要的技术要求标准以及评标定标程序、标准、方法等内容。13、招标人或者招标代理机构将向评标委员会提供评标所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等。必要时将组织评标委员会成员勘察工程场地情况。四 、资格审查14、资格审查申请文件按照第九章投标文件格式规定的内容填写完整，文字清晰，资格审查申请文件封面应加盖投标申请人的公章及法定代表人或委托代理人私章或签字，所有内容均按要求采用A4纸。15、投标申请人在递交资格审查申请文件时，资格审查申请文件中所有复印件均需加盖投标申请人公章，否则复印件无效，将导致其资格审查不合格。在资格审查时，所附复印件在开标时必须提供原件核验，否则按资格审查不符合要求处理。16、认定合格资格申请人的条件16.1、评标委员会将确定每个投标人参与本招标工程项目投标的合格性，只有在各方面均达到本招标文件中要求投标人须满足的全部资格审查必要合格条件标准时，才能通过资格审查。只有通过资格审查合格的投标人才能有资格参加本招标工程项目的下一步投标。17、投标文件的澄清17.1招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容进行澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。17.2投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人可以否决其投标。招标人不接受投标人主动提出的澄清。18、确定投标人的办法凡具备承担本工程项目能力并具备规定的资格条件的建筑业企业均可参加投标。本工程采用资格后审的方式对投标人进行资格审查，只有通过资格审查合格的投标人才能参加公开随机抽取中标人。当通过资格审查的合格投标人数量少于3家时，招标人则应依法重新组织招标。五、随机抽取中标人19、招标最高控制价A见投标人须知前附表规定。招标最高控制价A由招标人委托具有相应资质的造价咨询单位编制，待晋江市政府财政投资项目评审中心审核发文后，经晋江市建设工程造价管理站备案后发布，不得压价。工程招标最高控制价不得高于经批准的工程概（预）算投资中的建安工程投资额。20、设定本招标项目的中标总价=B+C，计算公式详见投标人须知前附表10.2条款。公式中K值为下浮系数，取值区间见投标人须知前附表，由招标人在随机抽取中标人前当众抽取。21、随机抽取中标人的工作由建设业主、招标代理机构共同负责；见证委员会对该项目开标过程的真实性、公平性进行现场见证。21.1、在见证委员会见证下，评标委员会依据评审结果确定参加公开随机抽取的投标申请人名单。21.2、中标候选人的抽取及排名顺序的确定按下列程序进行：（1）按照提交投标文件时间的先后顺序，每个合格投标人的法定代表人公开随机抽取一个号码，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，投标人的号码抽取完毕后，由招标人公布每个号码所对应的投标人。合格投标人的法定代表人或其委托代理人未在规定时间和地点参加公开随机抽取中标候选人的，视为自动放弃抽取中标候选人的资格。 （2）将上述号码，再次放入抽取机内，由招标人代表分三次、每次随机抽取一个号码。第一次随机抽取的号码相对应的投标人为第三中标候选人，第二次随机抽取的号码相对应的投标人为第二中标候选人，第三次随机抽取的号码相对应的投标人为第一中标候选人。22、当确定的第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定，应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人将取消其中标资格并依序确定第二中标候选人为中标人。如第二中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定，应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人将取消其中标资格并依序确定第三中标候选人为中标人。当中标人非因不可抗力原因放弃中标的、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的、招标人将没收其投标保证金。 六、附 则23、在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内不能提交原件的有关证明资料复印件视为无效。投标人所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料有弄虚作假、隐瞒真实情况情形的一经发现，该投标人的投标作废标处理，已作为中标候选人的，不予确定为中标人，已中标的，不予授标。24、直到授标前，招标人保留核实投标人所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料（包括相关材料承诺供应证明资料）的真实性的权利。25、本评标定标标准方法未尽事宜按照中华人民共和国招标投标法、交通部公路工程施工招标投标管理办法、福建省招标投标条例、评标委员会和评标方法暂行规定等有关法律、法规、规章和规定执行。资格审查必要合格条件标准序号项目内容合格条件投标人具备的条件或说明1资格审查申请书合法签署和盖章2法定代表人资格证明书正确签署3法定代表人授权委托书（如有）正确签署4有效营业执照具备有效的企业法人营业执照且企业注册资本金金额超过拟招标项目预算价（控制价）之20的金额5资质等级证书具备有效的建设行政主管部门核发的符合本项目要求的企业资质证书。6施工企业安全生产许可证具备有效的建设行政主管部门核发的安全生产许可证7履约情况有无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录8企业法人基本帐户开户许可证具备有效的企业法人基本帐户开户许可证9项目经理资质要求拟担任本工程的项目经理应具备公路工程专业二级以上（含二级）专业注册或临时执业建造师，并持有交通部颁发的B级以上的公路工程安全生产考核合格证。10项目总工拟担任本工程的项目总工应具备路桥专业工程师及以上技术职称11项目经理与项目总工无在建工程承诺书是否按附表8提交正确签署的承诺书12企业劳动保险费用核定卡须提供有效的企业劳动保险费用核定卡（若有），否则中标后不予计取劳保费。13投标保证金按投标人须知前附表第3.4.1项的要求提交14认可经评审的工程预算造价承诺函是否按附表11提交正确签署的承诺书15承诺函是否按附表12要求提交正确签署的相关承诺书16资格审查文件的组成按招标文件提供的格式、内容填写，并按规定签署和盖章第四章 合同条款及格式第一节 通用合同条款通用合同条款（“通用合同条款”采用标准施工招标文件的“通用合同条款”）第二节 专用合同条款A、公路工程专用合同条款“公路工程专用合同条款”采用交通运输部公路工程标准施工招标文件（2009年版）的“公路工程专用合同条款”。B、项目专用合同条款说明：1.招标人根据公路工程标准施工招标文件（2009年版）编制了本项目的“项目专用合同条款”，是对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行的补充和细化。2.项目专用合同条款的编号与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。项目专用条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第八章“招标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。序号条款号信息或数据发 包 人：晋江市公路建设开发有限公司地 址：晋江市交通大厦 邮政编码：监 理 人：地 址： 邮政编码：缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年41.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 10 天签发图纸修改图给承包人53.1.1监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：65.2.4发包人是否提供材料或工程设备：否如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： / 76.2发包人是否提供施工设备和临时设施：否如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： / 88.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后14天承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：签订合同后7天内。911.5逾期交工违约金：2000元/天1011.5逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价1111.6提前交工的奖金： / 元/天1211.6提前交工的奖金限额： / %签约合同价15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励131552承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的/%或增加收益的 / %给予奖励1416.1本工程施工期间市场价格变化和政策性调整带来的风险不允许调整价格。投标人应考虑由此可能产生的风险。1517.2.1开工预付款金额： 10 %签约合同价1617.2.1材料、设备预付款比例： / 等主要材料、设备单据所列费用的 / %1717.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 五 份1817.3.3逾期付款违约金的利率： 按中国人民银行同期贷款利率加手续费1917.4.1质量保证金百分比：月支付额的 15 %2017.4.1质量保证金限额：15%合同价格2117.5.1承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 五 份2217.6.1承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 五 份2318.2竣工资料的份数： 六 份2418.5.1单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 否 2518.6.1本工程及工程设备是否进行试运行： 否 2619.7保修期：自实际交工日期起计算 5 年2720.1建筑工程一切险的保险费率：/2820.4.2第三者责任险的最低投保金额：万元人民币，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：2924.1争议的最终解决方式：仲裁或诉讼如采用仲裁，仲裁委员会名称：泉州仲裁委员会如采用诉讼：法院名称：工程所在地的人民法院项目合同专用条款1修改为：临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、拌和场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。1.3修改为：适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章及管理性文件。1.4.（1）修改为：合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、工程质量责任合同、安全生产合同、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料以及农民工工资发放保证协议等）；1.4.（7）修改为：补充技术规范、技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；1.6.2.（4）段后增加：没有监理人的批准，承包人不得对设计单位提供的施工图的任何部分进行修改，否则，按22.1款承包人违约处理。承包人应认真阅读、审核设计图纸，对图纸中存在的错误应及时向监理人报告，承包人必须接受发包人、设计单位和监理人共同商定的对图纸的更正和修改，并承担承包人应承担的合同义务。4.1.4 款后增加：承包人应合理组织施工生产，并保证合同段内各项目进度均衡发展，满足发包人和监理人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理，确保工程质量与施工安全。为此承包人应：（1）严格计划管理。承包人应制定周密措施和上足生产要素，通过“以旬保月、以月保季和以季保年”，确保完成发包人和监理人批准的各个阶段的施工进度计划，如计划执行出现不良偏离，应及时采取有力措施，在发包人和监理人要求的时间内加以扭转。对进度严重滞后而承包人又扭转不力的情况，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人应增加投入以加快进度的责任以及其他应付的责任。（2）保证严格按图纸、规范和工艺操作程序施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现承包人违反施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应付的责任。（3）加强施工现场和临建设施的规范化管理，认真执行本招标文件第二卷之福建省普通公路标准化施工指南（汇编）有关规定。对违反该管理办法的承包人，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。（4）凡合同段内与已建或在建铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等设施正常运行或施工的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和上述设施运营安全，并采取有效措施疏导现有交通流。由此引起的相关临时安全措施费用包含在安全生产费用总额中。如因承包人采取措施不力，其施工影响铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等正常安全运营或施工而导致索赔、赔偿、诉讼等情况，或给其他部门或个人造成的一切损失，或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担一切责任和费用。（5）严格对工地试验室的管理，配备与工程规模相适应的工程试验设备，试验人员应持证上岗，完善各种检测手段，所有试验检测仪器、设备、仪表、计量用具都必须在开工前到有关部门标定，确保精度、型号达到国家最新技术标准及规定要求。施工期间所有检测仪器、仪表、计量用具须定期校正，以保证其应有的精度，须加强标准计量的基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不得将不合格的材料用于本工程。（6）合同段内与已建、在建的城市道路、公路或房屋等建筑物、构造物等有交叉干扰的地段，如发包人或监理人要求，应进行封闭施工，承包人应无条件执行。封闭施工所采取的程序、措施应符合国家及福建省、泉州市交通建设管理部门颁发的相关法律法规的规定。4.1.7 段后增加:因承包人野蛮施工或违规施工造成临近建筑物、构筑物的破坏与不能正常使用（比如:房屋受损、地基沉陷）或干扰了群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外），而导致的索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支，由承包人承担一切责任及费用；若因建设正常施工不可避免造成上述情况引起的赔偿费用,由发包人承担。增加4.1.10.（5）（11）（5）质量抽检各级交通运输部门及其下属的交通工程基本建设质量监督检测站和发包人有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。（6）安全生产目标合同实施期间无重大安全质量事故。（7）配合交工验收承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，质监部门要求复检，因此产生的一切复检费用由承包人承担。（8）承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的统一协调。投标人应充分考虑防台、防洪、排涝、临时设施、构配件运输、二次搬运、限制施工、交叉作业、成品保护和维护的一切费用和工期，和受此影响所造成的一切增加费用。（9）承包人应及时报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更资料等合同条款中规定提交的任何一项文件。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，不论何种原因，将对承包人按22.1款规定进行违约处罚。（10）设备材料包装物和填充物的管理投标人应严格按福建省重大动植疫情防治指挥部林业办公室闽疫【2007】林办22号关于松木包装材料联合检查情况的通报的有关规定，加强对设备材料包装物和填充物的管理。承包人在设备和或采购时，应要求供应方的包装箱、光电缆盘、支架、垫木等包装材料不允许使用松木，若确实需要使用，须提供检疫部门出具的松木检疫合格证明，同时在索赔及违约责任中明确：供应方在包装材料上使用或夹带松木，或没有植物检疫证书，或植物检疫证书没有随货同行，则买方有权要求供应方赔偿。（11）重视工程收尾问题工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在业主规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，业主有权委托其他单位进行处理，发生的全部实际费用从履约保证金或支付给承包人的任意一款项中扣回，承包人必须无条件接