(经济累)建设工程项目内部管理承包目标责任制合同.doc

建设工程项目内部管理承包目标责任制合同经济类工程名称：玉环县玉城中学迁建工程工程项目钢质玻璃雨篷和采光顶编 号：2011110028 台州正立建设有限公司制建设工程项目内部管理承包目标责任制合同书（经济）甲方：台州正立建设有限公司 （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）为了加强企业项目内部管理，理顺公司与项目承包人之间的管理关系，明确双方的权利和义务，保障工程施工顺利进行，促进公司可持续发展，现根据中华人民共和国合同法、建设工程项目管理规则及公司各部门管理制度，经双方充分协商，特签订工程项目内部管理承包目标经济责任制合同，以便双方共同遵守。1. 一、 工程概况： 1. 工程名称：玉环玉城中学迁建工程。 2. 工程地点：玉环县城关后礁村。 3. 工程承包范围：钢质玻璃雨篷和玻璃采光顶。 4. 工程承包形式：工程项目由乙方施工，实行独立核算，包干上缴甲方税费，工程项目承包风险、盈亏由乙方自负。 5. 工程承包方式：由乙方全面履行甲方与发包方（业主方）所签订的合同条款，并全面实施、管理工程项目自开工准备、竣工验收及质量保修阶段的责任。 6. 工程项目总价暂按 388820.90元计，具体以竣工结算报告为准。 7. 二、 工程目标要求及责任承担 工程目标要求1. 工程质量标准目标：本工程内部质量目标为合格。乙方必须加强工程管理的施工工作，确保工程质量符合国家和甲方与业主签订的合同规定要求。 2. 工程文明标化目标：本工程安全文明标化目标为安标化。乙方在施工过程中必须安全生产、文明施工。 3. 工期目标：本工程工期按甲方与业主签订的合同工期。确保工程在甲方与业主签订的合同规定时间内完成。 4. 工程质量保修目标：乙方应根据甲方与业主签订的工程保修内容及现行有关规范标准对工程质量做到及时负责保修。 工程目标责任承担1. 如乙方在施工管理过程中，因乙方原因造成工程质量不合格，返修、加固整改或造成工程安全事故等事均由乙方负全部责任。且按目标要求及时完成并予整改，由此产生的一切经济费用由乙方自己负责。 2. 如乙方在施工过程中，施工人员造成的安全事故由乙方自己负责。 3. 乙方保证各项目标、质量保修等要求应符合甲方与业主签订的合同规定要求。 4. 三、 工程承包价款结算和管理 1. 乙方上缴甲方管理费比例：甲方按工程结算总造价20%（包含税金）向乙方收取税费。该比例无论乙方承包的工程项目是否盈利，均无条件上缴给甲方。 2. 根据业主与甲方签订的建设施工承包合同所付的工程预付款、工程进度款、结算款，必须全额划入甲方指定的账户，每期汇入甲方的工程款按20%乙方同意由甲方进行预扣，工程承包价格和甲方预扣款项待工程竣工验收合格办理结算，且业主方余额到甲方账户后，甲、乙双方一次性结清，未经甲方书面许可，乙方不得自行向业主支取工程款。 3. 乙方使用工程承包价款：每次款项业主方划入甲方指定账户后，除人工工资可按总价的25%额度编制工资表外，其余75%的额度应符合国家税务部内规定的正式税务发票，由甲方划入乙方指定的账户。 4. 乙方在施工中要高度重视，要目标明确，加强组织和协调，提高工作效率，推进工程进度，紧抓不放，以高质量、高速度完成每个部位的预埋及安装工作。 5. 四、 双方约定 1. 甲方积极协助乙方与业主方在施工过程中协调工作。 2. 甲方协调审核工程决算，督促乙方做好工程结算和工程款到位工作。 3. 甲方协调乙方在施工过程中 ，执行生产、质量、安全、技术、财务的监督，处理违章事件，追究有关责任人的责任。 4. 乙方应及时支付农民工工资及工程材料款，否则造成的后果责任由乙方全部负责。 5. 乙方负责施工中的全过程，包括合同履行和施工用的各种机具。 6. 乙方严格执行甲方与业主方签订的合同规定的有关条款，如违约，一切责任由乙方承担。 7. 乙方愿意承担本工程的承包风险，盈亏由乙方自负。8. 考虑乙方施工时资金紧张，按到位工程款的10%向公司借款（不计息），结算后归还借款。 9. 保修期内的保修费用由乙方全部负责，保修期时间为5年。五、 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。 六、 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由主管部门调解，调解不成的，可向当地仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。 七、 本合同由双方签字，盖章之日起生效，一式二份，双方各执壹份，双方工程款结算完