宣城大豪自来水公司20182020管道安装及维修工程.DOC

宣宣城城大大豪豪自自来来水水公公司司2 20 01 18 8- -2 20 02 20 0年年度度管管 道道安安装装及及维维修修工工程程 招招 标标 文文 件件 招标人： 宣城大豪自来水有限公司 编制时间： 2018 年 5 月 22 日 目目 录录 目目 录录2 第一章第一章 招标公告招标公告3 第二章第二章 投标人须知投标人须知6 第三章第三章 开标开标9 第四章第四章 评标办法评标办法10 第五章第五章 合同条款及格式合同条款及格式10 第六章第六章 工程量清单工程量清单17 第七章第七章图纸（网上下载）图纸（网上下载）.17 第八章第八章 投标文件格式投标文件格式18 第一章第一章 招标公告招标公告 1.1. 招标条件招标条件 宣城大豪自来水厂 2018-2020 年度管道安装及维修工程 （项目编号： k20180610）已批准建设，建设资金来自政府投资，招标人为宣城大豪自来水有限公 司 。项目已具备招标条件，现进行公开招标。 2.2. 项目概况与招标范围项目概况与招标范围 2.1 项目概况：宣城大豪自来水厂 2018-2020 年度管道安装及维修工程，包括沟 槽土方开挖、管道安装，土方回填、检查井砌筑等, 本项目按招标文件第五章工程结 算方式造价确定计算总价后下浮 8%为结算造价； 2.2 招标范围： 招标人任务单 2.3 项目估算： 约 90 万 2.4 工期： 两年（2018 年 7 月2020 年 7 月） 2.5 质量标准为 合格 3.3. 投标人资格要求投标人资格要求 3.1 投标人具备：独立法人资格，具有市政工程施工总承包三级及以上资质，并 在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2 拟派驻本项目的负责人具备：市政工程专业二级及以上注册建造师资格或相 关专业三级 5 项目经理，且未担任其他在建工程的项目经理（常驻现场、不允许中途 私自更换） ； 3.3 本次招标不接受联合体投标； 4 4资格审查方式资格审查方式 4.1 资格审查方式：资格后审。 5.5. 招标文件的获取（非会员制）：招标文件的获取（非会员制）： 5.1 请于公告发布之日起从宣城市公共资源交易中心网 （）下载招标文件及附件； 5.2 招标文件领取方式：本项目采用非会员制在线下载招标文件及附件； 6.6. 投标保证金投标保证金 6.1 投标保证金：10000 元； 6.2 投标人应在 2018 年 6 月 19 日 14 时 30 分前将投标保证金从投标人账户 （不得从分公司和个人账户）电汇或转账到宣城市公共资源交易中心指定账户,否则 按无效标处理。 账户名：宣城市公共资源交易中心 开户行：徽商银行宣城鳌峰路支行 账号：2610101021000203588037478; 7.7. 投标文件的递交投标文件的递交 7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2018 年 6 月 19 日 15 时 30 分，地点为宣城市昭亭南路政务服务中心综合楼四楼（安徽省宣城市建设科技 大厦对面） 。 7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 8.8. 评标办法评标办法 本工程采用“明标明投” 。第一步，编号。开标会现场由相关监督部门对各投标 人按投标文件递交的签到顺序进行编号；第二步，在监督人员监督下，由招标人代表 公开摇号确定投标人代表；第三步，摇号。在监督人员监督下，投标人代表摇出一个 球号，由招标人代表和监督人员对摇出的球号对应的投标单位进行资格及投标文件符 合性的审查，若通过则为唯一中标候选人，若未通过，则按照以上方式继续摇号和审 查，直至确定唯一中标候选人。 9.9. 联系方式联系方式 招标人：宣城大豪自来水有限公司 地址:宣城经济技术开发区天湖镇 邮编：242000 联系人： 刘工 联系电话招标执行机构：宣城市公共资源交易中心综合交易二科 地址：宣城市政务服务中心综合楼 邮编：242000 联系人：程工 联系电话2018-6-10 第二章第二章 投标人须知投标人须知 投标人须知前附表投标人须知前附表 序号序号条条 款款 名名 称称编编 列列 内内 容容 1招标人详见招标公告 2招标执行机构详见招标公告 3项目名称详见招标公告 4建设地点详见招标公告 5资金来源详见招标公告 6资金落实情况已落实 7招标范围详见招标公告 8计划工期详见招标公告 9质量要求详见招标公告 10投标人资质条件、能力详见招标公告 11踏勘现场 不组织 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： 12投标预备会 不召开 召开，召开时间： 召开地点： 13投标人提出问题的截止时间 投标截止时间 2 日前提出。投标人须以电子邮件 形式发至招标执行机构， 邮箱： 1055883118 。 14构成招标文件的其他材料 / 15 招标人澄清或修改招标文件 时间 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招 标人应当在投标截止时间至少 1 日前，以网络形式 通知所有获取招标文件的潜在投标人。潜在投标人 需自行登陆宣城市公共资源交易中心查取（不查取 网站造成的投标差异，后果由投标人自行负责） ，招 标人不再做另行通知，宣城市公共资源交易中心网 站，网址为：） 。 16投标截止时间详见招标公告 17招标资料的获取 随招标文件一同下载或在“附件”下载，报名费用 300 元，在开标现场缴纳，如未缴纳则不具备投标资 格。 18最高投标限价/ / 19投标有效期60 日历天 20投标保证金 投标保证金提交详见招标公告要求，但有下列情形 之一的，投标保证金将不予退还： (1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投 标文件。 (2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签 合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 21投标文件的组成 投标文件应包括下列内容 （1）投标文件封面； （2）法人授权委托书； （3）投标函； （4）投标承诺书； （5）营业执照（副本） 、企业资质证书（副本） 、注 册建造师资格证书或项目经理资格证书、业绩手册 等复印件加盖公章； （6）项目管理机构配备情况表； （7）建造师（或项目经理）简历表； （8）项目技术负责人简历表； （9）企业说明； （10）招标文件要求投标人提交的其他投标资料； 22近年完成的类似项目的年份要求/ 23签字要求 投标文件的封面须有投标单位盖章或投标单位法人 代表签字 24投标文件份数 投标文件为正本一份。 （待本项目确定中标单位后，再由中标单位根据正 本制定两份副本。 ） 25 投标文件的装订、密封和标 记 投标文件正副本应分别胶装成册，不得采用活页装 订。封口处加盖投标人公章，封套上应写明的内容 见投标人须知前附表。 26 施工组织设计 是否采用“暗标”评审方式 不采用，本项目无施工组织设计 27封套上应载明的信息 投标人名称： 招标人名称： （项目名称）(投标文件) 28递交投标文件地点详见招标公告 29是否退还投标文件 否 是 30开标时间和地点 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 31开标程序 密封情况检查：投标人代表检查 开标顺序：投标文件递交顺序 32评标委员会的组建 评标委员会构成：本项目采用现场摇号确定中标单 位，开标现场由交易中心、业主、现场监督人确定。 33 是否授权评标委员会确定中 标人 是 否，推荐的中标候选人数：不超过 2 个。 34中标候选人公示媒介 宣城市公共资源交易中心 http:/ , 35履约保证金 履约保证金的金额：2 万元，投标人应在合同签订 前将履约保证金汇入招标人指定账户，否则取消中 标资格。 需要补充的其他内容需要补充的其他内容 1 资格审查资料： 1、企业法人营业执照（复印件加盖公章）。（工商年检的有效期内） 2、企业资质证书（复印件加盖公章）。（行政主管部门有效期内） 3、企业安全生产许可证（复印件加盖公章）。（在有效期内） 2 招标文件中要求的所有投标人须提供的证件、证明材料、资格审查材料均以装订在投标招标文件中要求的所有投标人须提供的证件、证明材料、资格审查材料均以装订在投标 文件中的，否则按未实质性响应招标文件处理。文件中的，否则按未实质性响应招标文件处理。投标文件正本一份投标文件正本一份, , 副本份数见投标人副本份数见投标人 须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本正本”或或“副本副本”的字样。当副本和的字样。当副本和 正本不一致时，以正本为准。正本不一致时，以正本为准。 3 3 一、招标人拒收投标文件情形：一、招标人拒收投标文件情形： 1 1、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件； 2 2、未按招标文件要求密封的投标文件。、未按招标文件要求密封的投标文件。 注：1、本表内容与其他部分不一致时，以此表为准（不符合法律法规规定的除外） 。 招标人补充的其他内容招标人补充的其他内容 1 大豪水厂管道安装及维修施工单位招标，补充主要内容：1.1、具有市政三级及 以上资质，合同期限为两年；1.2、工程造价执行本文件第五章，上述计价方式计算总 价后下浮 %为决算造价；1.3、主材甲供，辅材执行宣城市工程造价信息公布的 同期价格；抢修必须半小时内到现场；1.4、施工过程中，所需的全部机械、工具均由 承包人自备；1.5、分段分期工程竣工验收合格后，提交决算15日内付50%，决算审计后 一个月内付清；1.6、施工质量保质期一年， （因主材质量产生的问题不在内） ；1.7、工 程量按园区企业用水需求及市政道路建设进度确定，以实际发生量为准； 委托代理人还应携带参加开标会议的授权委托书及身份证原件，以证明其身份（投标人 应在投标文件外手执一份） ，否则，其投标文件按废标处理。 中标人缴纳费用： 中标单位在办理中标通知书前在开发区招标办缴纳招标代理费用，招标 费用按省物价局、建设厅皖价服200786 号文收费标准的 40%收取。 第三章第三章 开标开标及评标办法及评标办法 1、开标开标 1.1 本招标工程按照本须知前附表第 5.1 项所规定的时间和地点公开举行开标会议，投标 人代表应准时参加开标会议。 1.2 投标人应携带法人授权委托书（原件）及本人身份证（原件）参加开标会（否则视为 自动放弃投标资格） 1.3 开标会议由招标人或其代理人主持。 1.3.1 由投标单位代表查验投标文件的密封情况。 1.3.2 各投标人的签到顺序即为投标人的编号顺序。 1.3.5 在监督人员监督下由招标人代表公开摇号确定投标人代表进行摇号。 1.3.6 投标人代表在监督人员监督下进行摇号确定中标候选人。 1.3.2由招标人代表和监督人员对摇出的球号对应的投标单位进行资格及投标文 件符合性的审查（其中包括招标文件费缴纳及保证金到帐情况） 2、投标文件的有效性投标文件的有效性 2.1 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件； 2.1.1 投标人未参加开标会或开标会迟到的； 2.1.2 投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差、视为未能对招标文件做出实质性响应， 作废标处理： 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人签字或印章的，或者企业 1 法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的； 未按招标文件要求提供投标保证金的； 2 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 3 投标文件中载明的项目质量、进度、投资控制目标、报价、装订、包装密封等不符合 4 招标文件要求的； 明显不符合技术规范、技术标准要求的。 5 3 3、评标办法、评标办法 本工程采用“明标明投”。第一步，编号。开标会现场由相关监督部门对各投标 人按投标文件递交的签到顺序号进行编号（签到名单表的序号即为球号的号码）；第 二步，在监督人员监督下，由招标人代表公开摇号确定投标人代表；第三步，摇号。 在监督人员监督下，投标人代表摇出一个球号，由招标人代表和监督人员对摇出的球 号对应的投标单位进行资格及投标文件符合性的审查（其中包括招标文件费缴纳及保 证金到帐情况），若通过则为唯一中标候选人，若未通过，则按照以上方式继续摇号 和审查，直至确定唯一中标候选人。 第五章第五章 工程结算方式造价确定工程结算方式造价确定 1.本工程结算计价依据：根据实际发生的工作内容，套用2018 版安徽省建设工程 计价依据中的相关定额，工程量按照业主单位、监理单位、施工单位三方现场实际签证 的工程量计取。 2.材料价格：主材（给水管、阀门、管件等）由甲方提供，辅材采用宣城市工 程造价信息价中施工同期公布的材料价格进行工程结算；对工程材料信息价没有的， 按照甲、乙双方共同询价确认的材料价格列入工程结算中（该确认价格不在纳入优惠） 。 3.人工费：执行 2018 版安徽省建设工程计价依据。 4.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行。计日工劳 务单价为：技术工 260 元/日、小工 150 元/日，此单价在工程结算时不予下浮。 5.承包人工程施工所需的甲供材料，发生运输费用时，按照三轮车 150 元/趟、 四轮车 300 元/趟，此单价在工程结算时不予下浮。 6.取费标准执行 2018 版安徽省建设工程计价依据-安徽省建设工程费用定额。 7.工程结算价中的管理费和利润执行 2018 版安徽省建设工程计价依据。 8.措施费按 2018 版安徽省建设工程计价依据执行。 9.税金按造价201811 号文执行，按 10%计取。 第五章第五章 合同条款及格式合同条款及格式 一、合同格式一、合同格式 本工程正式合同文本采用建设部和国家工商总局颁发的建设工程施工合同(GF-13- 0201)。 二、合同条款二、合同条款 第一部分第一部分 协协 议议 书书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法 规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本 合同。 第第一一条条 工工程程概概况况 工程名称：宣城大豪自来水厂2018-2020年度管道安装及维修工程 工程地点： 工程内容：图纸、交易文件 工程立项批准文号： 资金来源：财政资金 第第二二条条 工工程程承承包包范范围围 承包范围： 图纸、交易文件 第第三三条条 合合同同工工期期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数 第第四四条条 质质量量标标准准 工程质量标准： 合格 第第五五条条 合合同同价价款款 下浮率 （本项目投标总报价下浮率） 第第六六条条 组组成成合合同同的的文文件件 组成本合同的文件包括： 、本合同协议书 、成交通知书 、响应书及其附件 、本合同专用条款 、本合同通用条款 、标准、规范及有关技术文件 、图纸 、工程量清单 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第七条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承 担工程质量保修责任。 第八条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应 当支付的款项。 第九条 合同生效 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 本合同双方约定 签字（盖章）后生效。 发 包 人：（公章）： 承 包 人：（公章） 住 所： 住 所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开 户 银 行： 开 户 银 行： 账 号： 账 号： 邮 政 编 码： 邮 政 编 码： 一、词语定义及合同文件一、词语定义及合同文件 1.1.合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：_（1）本合同协议书、（2）本合同专用条款、（3）成交通知书、 （4）响应书及其附件、（5）交易文件和工程量清单、（6）设计图纸、标准、规范及有关技 术文件 2.2.语言文字和适用法律、标准及规范语言文字和适用法律、标准及规范 2.1 本合同除使用汉语外，还使用 无无 语言文字。 2.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国建筑法、中华 人民共和国招标响应法、中华人民共和国合同法、适用于本工程的安徽省、宣城市建 设相关法规或条例。 2.3 适用标准、规范 适用标准、规范的名称：_中华人民共和国及省市有关工程质量、工程建设的法规、规范、 条例、办法等。 发包人提供标准、规范的时间：不采用 国内没有相应标准、规范时的约定：不采用 二、双方一般权利和义务二、双方一般权利和义务 1.1.工程师工程师 1.1 建设单位委派的工程师 姓名： 职务： 发包人委托的职权：_对工程质量、进度全面控制；负责日常工程质量的监督、巡查和 验收；配合造价控制；协调双方关系。 2.2.施工单位项目负责人施工单位项目负责人 姓名： 职务： 3.3.发包人工作发包人工作 3.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：协商 （2）将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人在开工前 将水、电源线路指定地点，自该点至施工单位的施工区域由施工单位自行引接，用电费用及 损耗承包人按市场价承担。 （3）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：_需要办理的有关证件由 乙方办理，甲方协助，费用按有关规定执行_ （4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树 名木的保护工作：随同处理 （5）双方约定发包人应做的其他工作：届时商定 3.2 发包人委托承包人办理的工作：届时商定 4.4.承包人工作承包人工作 4.14.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （1）全面负责现场施工安全，承担安全所有责任。 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 自理_ （2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无 （3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：自理 （4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：_自理 （5）施工现场清洁卫生的要求：_做到安全文明施工、保证施工场地清洁卫生 （6）双方约定承包人应做的其他工作：_协助发包人做好建设的其他相关工作 三三、施施工工组组织织设设计计和和工工期期 进度计划进度计划 1.12 工程中有关进度计划的要求：_ 四四、质质量量与与验验收收 1.1.隐蔽工程和中间验收隐蔽工程和中间验收 1.1 双方约定中间验收部位：_按质量验收规范执行 2.2.工程试车工程试车 1.3 试车费用的承担：无 五五、合合同同价价款款支支付付 1 1、工程量确认、工程量确认 工程量按园区企业用水需求及市政道路建设进度确定，以实际发生量为准 2 2、工程款（进度款）支付、工程款（进度款）支付 2.1 关于付款周期的约定： 发包人按照本合同约定的付款方式，将工程款一律以转账形式汇入承包人基本账户，双 方不使用任何形式的现金结算，发包人不得、承包人也不得要求发包人向承包人以外的任何 单位和个人支付工程款或预支工程款。 注：由于承包人开具的发票不符合国家发票管理等规定，造成发包人损失的，承包人应 承担相关法律责任，并赔偿发包人损失。承包人的赔偿责任不因双方的合同终止或解除等情 形而免除。承包人赔偿范围包括补缴税款、行政罚款、滞纳金以及发包人诉讼费、仲裁费、 合理调查费、律师费等有关费用。 2.2 付款周期 分段分期工程竣工验收合格后，提交决算 15 日内付 50%，决算审计后一个月内付 95%， 留 5%质保金在质保期到期后无息付清。 六六、材材料料设设备备供供应应 七七、违违约约、索索赔赔和和争争议议 1.1.违约违约 2.2.争议争议 2.1 本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商、调解不成的， 按下列第（2）种方式解决： （1）提交_宣城市 仲裁委员会仲裁； （2）依法向 宣城市 人民法院起诉。 八八、其其他他 1.1.工程分包工程分包 1.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：不采用 分包施工单位为：无 2.2.不可抗力不可抗力 2.1 双方关于不可抗力的约定：无 3 3保险保险 3.1 本工程双方约定投保内容如下： （1）发包人投保内容：无 发包人委托承包人办理的保险事项：无 （2）承包人投保内容：按宣城市行政主管部门规定办理 担担保保 4.1 本工程双方约定担保事项如下： （1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无 担保合同作为本合同附件。 （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 作为本合同附件。 （3）双方约定的其他担保事项：无 5.5.合同份数：合同份数：5.1 双方约定合同副本份数： 九九、保保修修 1.保修责任 1.1 工程保修期为：施工质量保质期一年，（因主材质量产生的问题不在内）。 1.2 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起7天 内派人保修。 1.3、保修费用 保修费用由承包方承担。 第六章第六章 工程量清单工程量清单 第七章第七章 投标文件格式投标文件格式 （项目名称） 投 标 文 件 投标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日 目目 录录 一、投标函 二、投标承诺书 三、法定代表人身份证明 四、授权委托书 五、投标保证金 六、项目管理机构 七、资格审查资料 一、投标函一、投标函 致： （招标人名称） 1我方已仔细研究了 （项目编号） （项目名称）招标文件的 全部内容，经考察项目现场和研究上述项目招标文件要求及其他招标资料后，我方愿意以招标文 件第五章要求作为本项目结算依据，并以总价下浮 8% 作为本项目投标总报价下浮率，按合同约 定实施和完成承包该项目工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 标准。 2我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 3如我方中标，我方拟派 为本工程项目负责人，其项目经理资格为 （专业） 级建造师。我方承诺，该项目经理未担任其他工程的项目经理，否则我方愿放弃中标资格及投标 保证金。 4. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（ ） 。 5如我方中标： (l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 (2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 (3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 (4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 (5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标 有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。 6我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。 7若成为中标候选人，本公司自愿接受招标人及相关部门的考察与约谈，一旦查出有违反法 律、法规等行为（如挂靠、转包等行为的） ，愿承担一切责任与后果。 8. （其他补充说明） 。 投标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 地址： 电话： 传真： 年 月 日 二、投标承诺书二、投标承诺书 致招标人： 在认真研究了“ （招标工程项目名称 ） ” 招标文件后，我们作出如下郑重承诺： 1、全面响应招标文件的各项要求。 2、承诺不将中标工程进行分包或转包，一经发现，业主有权终止合同，并扣除本工程履约保 证金。我单位立即无条件撤离施工现场，所造成的损失由我单位自负。 3、承诺投标文件上确定的施工建造师、参加本工程施工的技术负责人、在中标后及施工过程 中不替换。如发现替换，业主有权终止合同，并扣除本工程履约保证金。我单位立即无条件撤离 施工现场，所造成的损失由我单位自负。 4、承诺投标时已对工程现场及周围环境进行踏勘，充分了解工地位置、地上地下情况、道路、 储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，中标后不得以不了解现场情况为由，要 求增加造价、索赔或延长工期。 5、我方一旦被选定