造价工程师计价控制试题及答案.doc

一、单项选择题(共72题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1下列关于施工图预算的编制方法不正确的是()。A.施工图预算是以单位工程为单位编制的B.施工图预算单价法编制包括工料单价法和综合单价法C.工料单价法按分部(分项)工程单价产生的方法不同分为预算单价法和实物法D.综合单价法是以分部(分项)工程单价为直接工程费单价，以分部(分项)工程量乘以对应分部(分项)工程单价后的合计为单位直接工程费参考答案：C2人工挖土方，土壤为黏性土，按土壤分类属二类土。测时资料表明，挖1m3土方需消耗基本工作时间60min，辅助工作时间占工序作业时间的2%，准备与结束工作时间，不可避免中断时间，休息时间占工作日2%、1%、20%。计算挖1m3土方的时间定额()。A.0.166工日/m3B.0.185工日/m3C.1.096工日/m3D.0.092工日/m3参考答案：A参考解析基本工作时间为60min，即0.125工日/m3，工序作业时间=基本工作时间/(1-辅助工作时间)=0.125/(1-2%)=0.128(工日/m3);定额时间=工序作业时间/(1-规范时间)=0.128/(1-2%-1%-20%)=0.166(工日/m3)，故选项A。3关于投标有效期，下列描述正确的是()。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30dB.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但由此引起的费用增加由招标人承担C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还参考答案：D参考解析选项A，投标保证金有效期应当与投标有效期一致;选项B，有效期延长即可，费用招标人不承担;选项C，投标人有权收回投标保证金。4对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第()天作为基准日。A.30B.45C.30D.28参考答案：D参考解析参见教材P231页。为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日;对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。5发包人应在工程开工一定时期内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的()，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。A.40%B.50%C.60%D.70%参考答案：C参考解析参见教材P253页，发包人应在工程开工后28d内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。6在国际工程实践中，保留金累计扣留的最高限额一般为中标合同价的()。A.2.5%5%B.6.5%8.5%C.7.5%9.5%D.10%13.5%参考答案：A参考解析参考教材P276页，国际工程实践中，保留金累计扣留的最高限额一般为中标合同价的2.5%5%。7某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为30/台班，租赁费为/台班，人工工资为5/工日，窝工补贴为2/工日，以增加用工人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中，发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2d，人员窝工30个工日;因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工30工日;场外大面积停电，停工3d，人员窝工15工日。因此，施工企业可向业主索赔费用为()元。A.2850B.2756C.2970D.3090参考答案：A参考解析出现异常恶劣天气导致工程停工2d，人员窝工30个工日，该事件只能索赔工期而不能索赔费用和利润;因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工30工日，该事件能够索赔费用：索赔额=30工日5/工日(1+40%)=2100(元);场外大面积停电，停工3d，人员窝工15工日，该事件可以索赔机械租质以及人工窝工费用：3150+1520=750(元)。因此，索赔总额=2100+750=2850(元)。8当出现下列中的()情形时，工程概算一律不得调整。A.超出原设计范围的重大变更B.超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加C.超出工程造价调整预备费的国家重大政策性的调整D.在原设计范围内有一般变更参考答案：D参考解析允许调整概算的原因有：超出原设计范围的重大变更;超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加;超出工程造价调整预备费的国家重大政策性的调整。9按照建筑工程价款结算暂行办法规定的程序，发包人不按约定预付工程款的，承包人可采取的行为是()。A.在超越约定预付时间l4d后停止施工B.在约定开工日期后7d内向发包人发出要求预付的通知C.在约定预付时间到期后10d内向发包人发出要求预付通知D.在约定预付时间到期后14d内停止施工参考答案：C参考解析参考教材P251页。预付款的支付;预付款的支付时间。根据建设工程价款结算暂行办法，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的7d内预付工程款，发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后10d内向发包人发出要求预付通知，发包人收到承包人要求预付的通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知l4d后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应预付款的利息，利率按同期银行贷款利率计，并承担违约责任。10按照建标2003206号文件建筑安装工程费用项目组成规定，生产工人6个月以内的病假人员工资计人人工工人单价组成中的()。A.职工福利费B.辅助工资C.工资性补贴D.基本工资参考答案：B参考解析辅助工资包括职工学习、培训期间的工资、调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在6个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。11某工程施工工期为140d，现场搭建可周转使用的临时办公用房100m2，其造价为/m2。该临时设施可周转使用5年(一年按365d计算)，年利用率90%。在一次性拆除费用为120的情况下，该临时办公用房应计的周转使用临建费为()元。A.2478.54B.3507.46C.2170.96D.1809.04参考答案：A参考解析周转使用临建费=100150/(536590%)140+1200=2478.54(元)。12从广义上说，所有对工程造价的确定和控制过程起作用的资料都可以称为是工程造价信息。工程造价信息不包括()。A.价格信息B.指数C.各种政策文件D.已完工程信息参考答案：C参考解析工程造价信息主要包括价格信息、工程造价指数以及已完工程信息。13单位工程施工图预算中的建筑安装工程费的主要编制方法是()。A.综合法和实物法B.单价法和比例法C.单价法和实物法D.定额法和类似工程预算法参考答案：C参考解析单位工程施工图预算中的建筑安装工程费的主要编制方法有单价法和实物法，单价法又分为定额单价法和工程量清单单价法。14下列有关建筑结构选择的说法不正确的是()。A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构C.对于多层房屋或大跨度结构，框架结构更优D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济参考答案：C参考解析对于多层房屋或大跨度结构，选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构。15发包人接到承包人提交的书面建议报告后()d内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。A.10B.14C.15D.28参考答案：A参考解析发包人接到承包人提交的书面建议报告后10d内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。参考教材P265页，发包人的审查和批准。16作为竣工决算上报有关部门审批时使用的竣工财务决算报表是()。A.建设项目交付使用资产明细表B.大、中型建设项目概况表C.大、中型建设项目竣工财务决算表D.建设项目竣工财务决算审批表参考答案：D参考解析参考教材P287页。建设项目竣工财务决算审批表作为竣工决算上报有关部门审批时使用。17因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法，在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指()。A.投标截止期前28dB.投标截止期前42dC.开工日期前28dD.开工日期前42d参考答案：A参考解析参考教材P231页。根据调价公式的定义，各可调因子的基本价格指数，是指基准日期(即投标截止时问前28d)的各可调因子的价格指数。18确定实体性材料消耗量的基本方法叙述中错误的是()。A.现场技术测定法，主要编制材料消耗定额B.实验室试验法，主要编制材料净用量定额C.现场统计法，只能获得材料消耗的数据，由于不能分清材料消耗的性质，不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据D.理论计算法，运用一定的数学公式计算材料消耗量定额参考答案：A参考解析现场技术测定法，主要编制材料损耗定额。19下列关于投资估算的阶段划分与精度要求叙述正确的是()。A.英美等国家称投资设想阶段的投资估算为粗估阶段，允许误差大于30%B.英美等国家在详细可行性研究阶段的投资估算称为确定估算，允许误差小于10%C.我国在项目建议书阶段的投资估算精度要求误差控制在30%以内D.我国在可行性研究阶段的投资估算精度要求误差控制在20%以内参考答案：C20计量单位应采用基本单位，下列关于计量单位的说法中错误的是()。A.当计量单位有两个或两个以上时，应根据所编工程量清单项目的特征要求选择最适宜的单位B.以“t”、“kg”为单位，应保留小数点后三位数字C.以“m”、“m2”、“m3”为单位，应保留小数点后两位数字D.以自然单位计量的应取整参考答案：B参考解析以“kg”为单位的应保留小数点后两位数字，故B错误。21由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用()。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个参考答案：D参考解析由于承包人原因使工程未在约定的工期内竣工的，则对于计划进度日期(或竣工日期)后续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划进度日期(或竣工日期)与实际进度日期(或竣工日期)的两个价格指数中较低者作为现行价格指数。22某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为6500万元、5500万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价为()万元。A.5240B.5760C.5280D.6240参考答案：C参考解析经评审的最低评价法，评标价=5500(1-4%)=5280(万元)。23下列关于项目决策与工程造价的关系叙述错误的是()。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.工程造价合理性是决定工程造价的基础C.造价高低、投资多少也影响项目决策D.项目决策的深度影响工程造价的控制效果参考答案：B24关于预算定额，以下表述正确的是()。A.预算定额是编制概算指标的基础B.预算定额是概算定额的扩大与合并C.预算定额是按照社会平均先进水平编制的D.预算定额是编制施工图预算的基础参考答案：D参考解析预算定额是编制概算定额的基础，故选项A错误;概算定额是预算定额的扩大与合并，故选项B错误;预算定额是按照社会平均水平编制的，故选项C错误。25通过()对比，可以分析和考核投资效果的好坏，同时还可以验证设计概算的准确性，有利于加强设计概算管理和建设项目的造价管理工作。A.概算与施工预算B.预算指标与竣工决算C.设计概算与竣工决算D.工程预算与概算指标参考答案：C26根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是()。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.价差预备费不包括利率、汇率调整增加的费用C.超规超限设备运输增加的费用应计入价差预备费D.因设计变更造成的地基局部处理所增加的费用应计入基本预备费内参考答案：D参考解析本题主要考查基本预备费的概念及其与价差预备费所包含的内容。基本预备费的计算基数为工程费用和工程建设其他费用之和，故A错误;价差预备费是指为在建设期内利率、汇率或价格等因素的变化而预留的可能增加的费用，故价差预备费包括利率、汇率调整增加的费用，故B错误;超规超限设备运输增加的费用应计入基本预备费，故C错误。27已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是60s，每次循环平均挖土量0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差为25%。则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量是()台班。A.4.63B.5.79C.6.51D.7.41参考答案：C参考解析考核机械台班产量定额的计算，机械台班的产量定额=8纯工作1h正常循环次数一次循环生产的产品数量机械的时间利用系数=8600.50.8=192(m3/台班)。时间定额=1/192(台班/m3)。预算定额机械台班消耗量=施工定额机械台班定额(1+机械幅度差系数)=10001/192(1+25%)=6.51(台班/1000m3)。28投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的()。A.综合性和概括性B.综合性和准确性C.综合性和可调性D.概括性和可调性参考答案：A29在国际性招标过程中，()是将各投标人提交的标书就一些技术性、程序性的问题加以澄清并初步筛选。A.审标B.评标C.资格定审D.资格预审参考答案：A30竣工决算报告情况说明书主要反映()，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。A.竣工工程建设资金使用情况B.竣工工程建设成果和经验C.竣工工程建设决算情况D.竣工工程建设概况参考答案：B参考解析参见教材P286页。竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结，是竣工决算报告的重要组成部分。21由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用()。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个参考答案：D参考解析由于承包人原因使工程未在约定的工期内竣工的，则对于计划进度日期(或竣工日期)后续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划进度日期(或竣工日期)与实际进度日期(或竣工日期)的两个价格指数中较低者作为现行价格指数。22某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为6500万元、5500万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价为()万元。A.5240B.5760C.5280D.6240参考答案：C参考解析经评审的最低评价法，评标价=5500(1-4%)=5280(万元)。23下列关于项目决策与工程造价的关系叙述错误的是()。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.工程造价合理性是决定工程造价的基础C.造价高低、投资多少也影响项目决策D.项目决策的深度影响工程造价的控制效果参考答案：B24关于预算定额，以下表述正确的是()。A.预算定额是编制概算指标的基础B.预算定额是概算定额的扩大与合并C.预算定额是按照社会平均先进水平编制的D.预算定额是编制施工图预算的基础参考答案：D参考解析预算定额是编制概算定额的基础，故选项A错误;概算定额是预算定额的扩大与合并，故选项B错误;预算定额是按照社会平均水平编制的，故选项C错误。25通过()对比，可以分析和考核投资效果的好坏，同时还可以验证设计概算的准确性，有利于加强设计概算管理和建设项目的造价管理工作。A.概算与施工预算B.预算指标与竣工决算C.设计概算与竣工决算D.工程预算与概算指标参考答案：C26根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是()。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.价差预备费不包括利率、汇率调整增加的费用C.超规超限设备运输增加的费用应计入价差预备费D.因设计变更造成的地基局部处理所增加的费用应计入基本预备费内参考答案：D参考解析本题主要考查基本预备费的概念及其与价差预备费所包含的内容。基本预备费的计算基数为工程费用和工程建设其他费用之和，故A错误;价差预备费是指为在建设期内利率、汇率或价格等因素的变化而预留的可能增加的费用，故价差预备费包括利率、汇率调整增加的费用，故B错误;超规超限设备运输增加的费用应计入基本预备费，故C错误。27已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是60s，每次循环平均挖土量0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差为25%。则该机械挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量是()台班。A.4.63B.5.79C.6.51D.7.41参考答案：C参考解析考核机械台班产量定额的计算，机械台班的产量定额=8纯工作1h正常循环次数一次循环生产的产品数量机械的时间利用系数=8600.50.8=192(m3/台班)。时间定额=1/192(台班/m3)。预算定额机械台班消耗量=施工定额机械台班定额(1+机械幅度差系数)=10001/192(1+25%)=6.51(台班/1000m3)。28投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的()。A.综合性和概括性B.综合性和准确性C.综合性和可调性D.概括性和可调性参考答案：A29在国际性招标过程中，()是将各投标人提交的标书就一些技术性、程序性的问题加以澄清并初步筛选。A.审标B.评标C.资格定审D.资格预审参考答案：A30竣工决算报告情况说明书主要反映()，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。A.竣工工程建设资金使用情况B.竣工工程建设成果和经验C.竣工工程建设决算情况D.竣工工程建设概况参考答案：B参考解析参见教材P286页。竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结，是竣工决算报告的重要组成部分。41下列措施中可以在住宅小区规划中节约用地的是()。A.适当减小房屋长度B.减小公共建筑层数C.高低层搭配D.适当增大建筑间距参考答案：C参考解析建筑群体的布置形式对用地的影响不容忽视，通过采取高低搭配、点条结合、前后错列以及局部东西布置、斜向布置或拐角单元等手法节省用地。42对于工程咨询单位来说，施工图预算的主要作用是()。A.强化投资方对工程造价的控制B.安排调配施工力量，组织材料供应C.建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容D.确定工程招标控制价的依据参考答案：A参考解析施工图预算的主要作用是对于工程咨询单位来说，尽可能客观、准确地为委托方作出施工图预算，不仅体现出其水平、素质和荣誉，而且强化了投资方对工程造价的控制，有利于节省投资，提高建设项目的投资效益。43下列关于定额说法，不正确的有()。A.企业定额是以“工序”为研究对象编制的定额，属于生产性定额B.预算定额是编制概算定额的基础C.消耗量定额是以建筑物或构筑物的各个分部、分项工程为对象编制的定额D.投资估算指标是以独立的单项工程或完整的工程项目为对象进行编制的生产性定额参考答案：D参考解析投资估算指标的性质是计价性定额。44下列不属于工程造价指数内容的是()。A.各种单项价格指数B.设备、工(器)具价格指数C.工程建设其他费价格指数D.建筑安装工程造价指数参考答案：C参考解析参见教材P103页，工程造价指数的内容包括：各种单项价格指数、设备及工器具价格指数、建筑安装工程造价指数以及建设项目或单项工程造价指数，并不包括工程建设其他费指数，故该题正确答案为选项C。45下列内容中，属于招标文件中投标人须知内容的是()。A.评标标准和方法B.合同的主要条款C.工期要求和质量标准D.投标文件格式参考答案：C参考解析招标文件中投标人须知内容有：总则;招标文件;投标文件，主要包括投标文件的组成，投标报价编制的要求，投标有效期和投标保证金的规定，需要提交的资格审查资料，是否允许提交备选投标方案，以及投标文件标志所应遵循的标准格式;投标，主要规定投标文件的密封和标志、递交、修改及撤回的各项要求;开标;评标;评标委员会的组建方法，评标原则和采取的评标办法;合同授予;重新招标和不再招标;纪律和监督;需要补充的其他内容。46下列关于建设期贷款利息说法正确的是()。A.向国内银行贷款在建设期间应计的借款利息应计入建设期贷款利息B.在境内发行的债券在建设期后的借款利息应计入建设期贷款利息C.建设期贷款利息采用单利进行计息D.国内代理机构经国家主管部门批准的以年利率的方式向贷款单位收取的转贷费、担保费、管理费不应计人建设期利息参考答案：A参考解析在境内发行的债券，由于时间点是在建设期后，因此不应计入建设期贷款利息，故B错误;建设期贷款利息应采用复利计算，故C错误;教材P31页明确指出国内代理机构经国家主管部门批准的以年利率的方式向贷款单位收取的转贷费、担保费、管理费应计人建设期利息，故D错误。47下列关于设计概算的说法，错误的是()。A.设计概算是建设项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用B.设计单位必须按批准的初步设计和总概算进行施工图设计，设计概算经批准后不得任意修改和调整C.设计概算是确定静态投资，作为筹措、供应和控制资金使用的限额D.设计概算是设计方案技术经济合理性的最高限额参考答案：C参考解析设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资，静态投资作为考核工程设计和施工图预算的依据;动态投资作为筹措、供应和控制资金使用的限额。48下列关于招标工程量清单的编制说法正确的是()。A.招标工程量清单应由招标人或委托具有相应资质的工程造价咨询单位或招标代理人编制B.采用工程量清单进行招标的，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性及完整性应由编制人负责C.招标工程量清单应由分部分项工程量清单，措施项目清单，其他项目清单，规费清单以及税金清单构成D.按工程量清单计价方式，直接工程费应该在单位工程费汇总表中列项参考答案：C参考解析不具有编制能力的招标人不能编制招标工程量清单，故选项A错误;招标工程量清单无论是由谁来编制的，其准确性及完整性都应由招标人负责，故选项B错误;工程量清单计价中直接工程费应与管理费、利润一起即为分部(分项)工程费列项，其不能单独列项，故选项D错误。49工业项目总面积设计中，影响工程造价的主要因素包括()。A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能区分、空间组合、建筑材料D.功能区分、空间组合、设备选型、厂址方案参考答案：A50工程建设项目应注意保护场址以及周围地区的环境，下列关于环境保护措施以及治理方案叙述错误的是()。A.环境保护措施应坚持“三同时原则”，即环境治理措施应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用B.环境保护措施应力求环境效益与经济效益相统一C.废气污染治理的方法可以是冷凝、催化氧化法、酸碱中和法等D.有毒废弃物可采用卫生填埋或加工制造建筑材料等方法进行处理参考答案：D参考解析有毒废弃物可采用防渗漏池堆存。51经评审的最低投标价法主要适用于()。A.项目工程内容及技术经济指标未确定的项目B.后续费用较高的项目C.招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D.风险较大的项目参考答案：C参考解析参考教材P210页。经评审的最低投标价一般适用具有通用技术、性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。52根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程款C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程款D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用参考答案：A参考解析当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。53有关其他项目清单的表述，下列内容中正确的是()。A.暂列金额能保证合同结算价格不会超过合同价格B.投标人应将材料暂估单价计人工程量清单综合单价报价中C.专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括管理费、利润、规费、税金在内D.计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之内的因变更而产生的额外工作参考答案：B54投标过程中有串通投标行为的，招标人或有关管理机构可以认定该行为无效，下列不属于招标人与投标人串通投标的是()。A.招标人明示或暗示投标人压低或者抬高投标报价B.招标人在开标前将有关信息透漏给其他投标人C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件D.投标人之间约定中标参考答案：D参考解析投标人之间约定中标属于投标人之间的串标行为。55施工中工程计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量的增减，发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前()h通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。A.60B.48C.36D.24参考答案：D参考解析施工中工程计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量的增减，发包人认为需要进行现场计量核实时.发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前24h通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。56下列不属于影响施工过程的因素的是()。A.施工过程中产品的种类和质量要求B.施工组织与施工方法、劳动组织等C.施工单位的管理水平D.施工时的天气情况参考答案：C参考解析影响施工过程的因素主要有技术因素、组织因素以及自然因素，C不属于任何其中之一。57关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是()。A.招标文件的澄清应在投标截止时间l4d前发出B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C.招标人收到澄清后的确认时间可以采用一个相对的时间D.招标人收到澄清后的确认时间可以采用一个绝对的时间参考答案：A参考解析参考教材P179页。招标文件的澄清将在规定的投标截止时间15d前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15d，相应推后投标截止时间。投标人在收到澄清后，应在规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。投标人收到澄清后的确认时间，可以采用一个相对的时间，也可采用一个绝对的时间。58根据建筑安装工程费用项目组成(建标201844号文)，施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费属于()。A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.企业管理费参考答案：D参考解析根据建筑安装工程费用项目组成(建标201844号文)，材料的检验试验费属于企业管理费。59根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2018)，关于招标控制价的表述符合规定的是()。A.招标控制价不能超过批准的概算B.投标报价与招标控制价的误差超过3%时，应予拒绝C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价参考答案：D参考解析国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价;招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核;投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标作为废标处理;招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制，工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价;招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮;投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照建设工程工程量清单计价规范的规定进行编制的，应在开标前5d向招标投标监督机构或(和)工程造价管理机构投诉。60招标控制价综合单价的组成价包括如下工作：根据政策规定或造价信息确定工料价单价;根据工程所在地的定额规定的计算工程量;将定额项目的合价除以清单项目的工程量;根据费率和利率计算出组价定额项目的合价，则正确的工作顺序是()。A.B.C.D.参考答案：D61某建设项目报告期建筑安装工程费为900万元，造价指数为106%;报告期设备、工(器)具单价为60万元，基期单价为50万元，报告期购置数量同基期购置数量均为10台;报告期工程建设其他费用为200万元，工程建设其他费指数为103%，则该建设项目的工程造价指数为()。A.120.24%B.110.16%C.115.54%D.105.5%参考答案：B62设计总概算是编制和确定建设项目()费用的文件。A.从筹建到竣工交付使用所需全部B.从筹建到竣工验收所需建安工程C.从开工到竣工验收所需建安工程D.从开工到竣工验收所需全部参考答案：A63工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是()。A.正方形矩形T形L形B.矩形正方形T形L形C.T形L形正方形矩形D.L形T形矩形正方形参考答案：A64已知某工程承包合同价款总额为8000万元，其主要材料及构件所占比重为65%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是()万元。A.5834.52B.4475.25C.5600.23D.5538.46参考答案：D参考解析参见教材P252页。预付款=80020%=1600(万元);预付款起扣点=8000-1600/65%=5538.46(万元)。65某分部(分项)工程的人工、材料、机械台班单位用量分别为5个工日、20m3和5台班，人工、材料、机械台班单价分别为8/工日、16/m3和58/台班。措施费费率为5%，间接费费率为15%，利润率为10%，税率为3.48%。则该分部(分项)工程全费用单价为()元。A.8245.25B.7248.16C.8934.08D.8665.53参考答案：C参考解析单位工程造价=(580+20160+5580)(1+5%)(1+15%)(1+10%)(1+3.48%)=8934.08(元)。66投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2018)的规定进行编制的，应在开标前()d向招标投标监督机构或(和)工程造价管理机构投诉。A.5B.7C.10D.15参考答案：A67对于技术复杂、设计有难度的工程通常采用三阶段设计，即()。A.方案设计、技术设计和施工图设计B.总体设计、技术设计和施工图设计C.初步设计、技术设计和施工图设计D.总平面设计、工艺设计和建筑设计参考答案：C参考解析根据建设部建质200384号文件建筑工程设计文件编制深度规定的有关要求，对于技术复杂、设计有难度的工程一般可分为初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段。68发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付，发包人在付款期满后的()d内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。A.30B.28C.14D.7参考答案：D参考解析参考教材P253页，安全文明施工费。69国有土地使用权出让是指国家土地使用权在一定年限内出让给土地使用者，由土地使用者向国家支付土地使用权出让金的行为。下列关于土地使用权出让最高年限说法正确的是()。A.科技教育用地40年B.工业用地50年C.商业、娱乐用地50年D.其他用地70年参考答案：B参考解析土地使用权出让最高年限的划分：居住用地70年。工业用地50年。教育、科技、文化、卫生、体育用地50年;商业、旅游、娱乐用地40年;综合或其他用地50年。第69题笔记70下列关于工程总承包项目投标报价构成中的标高金构成，说法正确的是()。A.标高金由管理费、利润和风险费组成B.标高金由间接费、利润和风险费组成C.标高金由规费、税金、利润和风险费组成D.标高金由公司本部费用、管理费、利润和风险费组成参考答案：A参考解析标高金由管理费、利润和风险费组成。71经县级以上人民政府依法批准，可以以划拨方式取得的建设用地不包括()。A.国家机关用地B.居住用地C.城市基础设施用地D.国家重点扶持的能源、水利等基础设施用地参考答案：B参考解析经县级以上人民政府依法批准可以以划拨方式取得的建设用地有：国家机关用地和军事用地;城市基础设施用地和公益事业用地;国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地;法律、行政法规规定的其他用地。72关于工程定额计价模式的说法，不正确的是()。A.按单价的综合程度划分，可将分部(分项)工程单价分为工料单价和综合单价B.工程项目的基本构造单元是定额项目或清单项目C.工程单价是完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用D.定额计价中不考虑不可预见费参考答案：D二、多项选择题(共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)73某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金。招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有()。A.投标人在投标有效期内撤回投标文件B.投标人在开标前撤回授标文件C.中标人拒绝提交履约保证金D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E.中标人拒绝签订合同参考答案：A,C,E参考解析参考教材Pl97页，投标文件的递交。出现下列情况的，投标保证金将不予返还：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件;中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按照招标文件规定提交履约担保。其中A、C、E项符合上述情况。74关于双方约定争议调解人进行调解的规定，叙述正确的有()A.发承包双方应按照调解人提出的要求，给调解人提供所需要的资料、现场进入权及相应设施B.如果发承包双方发生了争议，任何一方可以将该争议以书面形式提交调解人，并将副本抄送另一方，委托调解人调解C.调解人应被视为不是在进行仲裁人的工作D.发承包合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动E.如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后30d内向另一方发出异议通知，并说明争议的事项和理由参考答案：A,B,C,D75下列关于民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的表述中，正确的是()。A.在矩形民用住宅建筑中长宽比以4：3最佳B.住宅层高降低，可降低工程造价和提高建筑密度C.在满足住宅功能和质量的前提下，适当加大住宅宽度，有利于降低工程造价D.随着住宅层数的增加，单方造价系数逐渐降低，而边际造价系数逐渐增加E.衡量单元组合、户型设计的指标是结构面积系数参考答案：B,C,E参考解析在矩形民用住宅建筑中长宽比以2：1最佳，故A错误;随着住宅层数的增加，单方造价系数逐渐降低，而边际造价系数逐渐缩小，故D错误。76根据工程建设项目施工招标投标办法和标准施工招标文件的规定，招标公告的内容应包括()。A.项目概况与招标范围B.发布公告的媒介C.投标文件的递交D.资格预审的方法E.招标文件的获取参考答案：A,B,C,E参考解析参见教材P180页。招标公告共有七项内容。选项D属于资格预审公告的内容。77按照现行规定，生产工人的人工单价组成内容包括基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费等，下列属于职工福利费的有()。A.保健费B.取暖费C.降温防暑费D.洗理费E.书报费参考答案：B,D,E参考解析保健费以及降温防暑费均属于劳动保护费。78编制人工定额时，工人工作必须消耗的时间包括()。A.抹灰工不得不补偶然遗留下的墙洞B.工人擅自离开工作岗位造成的时间损失C.由于工作面准备工作做得不好引起的停工时间D.由于施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间E.工人下班前清洗整理工具的时间参考答案：D,E参考解析抹灰工不得不补偶然遗留下的墙洞属于偶然的工作时间，故选项A错误;工人擅自离开工作岗位造成的时间损失属于损失时间，故选项B错误;由于工作面准备工作做得不好引起的停工时间属于施工本身造成的停工时间，也属于损失时间故选项C错误。79根据建筑安装工程费用项目组成(建标201844号文)，财务费用是指企业为施工生产()的费用。A.筹集资金B.提供预付款担保C.提供履约担保D.提供职工工资支付担保E.提供管理人员工资参考答案：A,B,C,D参考解析财务费是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用。80投资估算的系数估算法又称为因子估算法，其包括()。A.比例估算法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力系数法E.朗格系数法参考答案：B,C,E81关于联合体投标的规定，下列说法中正确的是()。A.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己名义单独投标B.通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责，以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变C.联合体各方应按招标文件提供的