2004一级建造师真题《法律法规》 .doc

一. 单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1国家级建造师执业资格的注册管理机构是（） a.省级建设行政主管部门b.人事部或其授权机构 c.建设行业协会d.建设部或其授权机构 2国家一级建造师的主要执业范围是（） a.担任建设工程项目施工的项目经理b.担任建设工程项目评估人员 c.从事建设工程项目咨询工作d.从事建设工程项目预算工作 3民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人（） a.言行要有法律根据b.作出承诺 c.语言规范d.表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致 4以下关于时效中止的正确表述是（） a.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止 b.因原告起诉，诉讼时效中止 c.因被告应诉，诉讼时效中止d.因证人要求，诉讼时效中止 5大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按（）顺序办理相应手续。 a.工程发包报建登记签订施工承包合同申领施工许可证 b.报建登记申领施工许可证工程发包签订施工承包合同 c.申领施工许可证工程发包签订施工承包合同报建登记 d.报建登记工程发包签订施工承包合同申领施工许可证 6.从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（） a.注册资本.专业技术人员和技术装备b.流动资金.专业技术人员和突出业绩 c.注册资本.专业管理人员并依法设立d.流动资金.专业管理人员和资格证书 7施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（）。 a分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 b分包单位可以不承担法律责任 c总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任 d总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 8下列各项，符合建筑法建设工程监理规定的是（）。 a工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务 b工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改 c工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改 d工程监理单位可以转让工程监理业务 9建设工程实施监理前，（）应当将委托的工程监理单位.监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。 a.建设行政主管部门b行业协会c监理单位d建设单位 10依据工程建设项目招标范围和规模标准规定，施工单项合同估算价（）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。 a.50b100c200d50o 11招标投标活动应当遵循的原则是（）。 a.公开、公平.公正和最低价中标b.自愿、公平、公正和等价有偿 c公开.公平.公正和诚实信用d自愿.公平.等价有偿和诚实信用 12招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守招标投标法关于（）的规定。 a招标人b投标人c评标人d招标人和投标人 13招标投标法规定的招标方式是（）。 a公开招标.邀请招标和议标b公开招标和议标 c邀请招标和议标d公开招标和邀请招标 14投标人应当具备（）的能力。 a.编制标底b组织评标c承担招标项目d融资 15同一专业的单位组成联合体投标，按照（）单位确定资质等级。 a资质等级较高的b资质等级较低的c联合体主办者的d承担主要任务的 16某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）。 a有效b无效c.经澄清说明后有效d.在招标人同意接受的情况下有效 17.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。 a当天公开b当天不公开c同时间公开d同一时间不公开 18安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（）。 a同时设计，同时施工，同时竣工验收b同时设计，同时施工，同时投入使用 c同时论证，同时评价，同时投资d同时投资，同时施工，同时评价 19生产经营单位使用涉及生命安全.危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。 a.专业检测机构检测合格，取得安全标志 b.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准 c专业检验机构检验合格，申请安全使用证 d健立专门安全管理制度，定期检测评估 20安全生产监督检查人员的职权之一是（）。 a财务报表审查权b责令紧急避险权c现场调解裁决权d设备物资检验权 21建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（）的应急救援人员。 a专职b兼职c专职和兼职相结合d消防单位 22建设工程安全生产管理条例规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。 a.编制安全技术措施及专项施工方案b审查安全技术措施及专项施工方案 c报告安全生产事故隐患d承担建设工程安全生产监理责任 23建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。 a办公区与生活区b备料区与作业区c办公、生活区与备料区d办公、生活区与作业区 24施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。 al次b2次c3次d.4次 25建设工程安全生产管理条例规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。 a使用许可证和产品合格证b产品许可证c生产许可证d生产许可证和产品合格证 26建设工程质量，（）实行政府监督管理。 a可以b.必须c不必要d不需要 27建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时,应当向建设单位出具（）。 a质量保证书b.咨询评估书c使用说明书d质量保修书 28建设工程质量管理条例规定，（）对分包工程的质量承担连带责任。 a监理单位与分包单位b建设单位与分包单位 c总承包单位与分包单位d设计单位与分包单位 29建设工程质量管理条例规定，建设工程质量保修期限应当由（）。 a法律直接规定b发包人与承包人自主决定 c法律规定和发承包人双方约定d发包人规定 30建设工程质量管理条例规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。 a2年和3年b5年和合理使用年限c2年和5年d2年和合理使用年限 31工程建设标准是指建设工程设计.施工方法和安全保护的（）及有关工程建设的技术术语.符号.代号.制图方法的一般原则。 a常用的技术规定b特殊的技术要求c统的技术要求d强制的技术要求 32涉及保障人体健康.人身财产安全的标准应当是（）。 a国家标准b行业标准c强制性标准d推荐性标准 33环境影响评价法规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 a.2年b3年c4年d5年 34环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（）进行。 a分别b同时c交叉d顺序 35建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。 a.2004年3月1日b.2004年3月20日c2004年3月10日d2004年3月18日 36下列各项，属安装工程一切险除外责任的是（）造成损失。 a电路短路.过电压b离心力引起的结构断裂c结构缺陷及合同罚款d一般性盗窃 37某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（）通知用人单位。 a10日b20日c.15日以书面形式d30日以书面形式 38安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。 a.执行国家劳动安全卫生规程和标准b为劳动者办理意外伤害保险 c对劳动者进行劳动安全卫生教育d对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查 39对环境保护法关于污染者付费的不正确理解是（）。 a.谁污染，谁治理b付费即可免责c谁开发，谁保护 d.污染者必须承担治理污染.保护环境的责任 40下列各项，水污染防治法未作禁止规定的是（）。 a.向水体排放和倾倒工业废渣.城市垃圾和其他废弃物 b向水体排放油类.酸液.碱液或者剧毒废物 c向水体排放热水d向水体排放.倾倒放射性固体废物 41下列各项，固体废物污染环境防治法未作禁止规定的是（）。 a境外废物进境倾倒.堆放.处置b进口不能用做原料的固体废物 c进口可以用做原料的废物d经中国境内转移危险废物 42在城市市区噪声动感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（）。 a经附近居民所在单位的同意b在居民小区代表监视下施工 c公告附近居民d经居民小区业主委员会同意 43消防法未作持证上岗要本的人员是（）。 a电焊作业人员b.气焊作业人员c.消防器材经销人员d自动消防系统操作人员 44.消防法未作禁止性规定的是（）。 a.携带火种进人生产.储存易燃易爆危险物品的场所b使用明火作业 c销售未经合法检验机构检验的消防产品d.使用不符合标准的消防器材 45建设工程勘察设计管理条例规定，（）未经县级以上建设行政主管部门或者交通.水利等有关部门审查批准的，不得使用。 a.勘察文件b.设计方案c.施工图设计文件d施工组织设计文件 46企业的设立.变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下不属于办理登记的是（）。 a企业分立b.法定代表人更换c对外投资d公司破产 47.有限责任公司经营规模较大的，设立监事会，其成员最低为（）。 a.3人b5人c7人d9人 48纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外。从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。 a千分之三b千分之五c万分之三d万分之五 49承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。 a受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更b.承诺中增加的建议性条款 c承诺中要求增加价款d.受要约人对合同履行方式提出独立的主张 50合同法规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人（）。 a可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权 b.可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权 c.可以向仲裁机构以债务人的名义行使债务人的债权 d行使代位权的必要费用，由债权人负担 51合同法规定，先履行一方行使抗辩权的做法是（）。 a.有权中止合同的履行b有权终止合同的履行 c.无权中止履行合同d有权变更合同的履行 52甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照合同法的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。 a视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿b.视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿 c视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿d.直接要求甲承包人赔偿 53.合同法规定，违约责任除另有规定外，实行（）原则。 a.过错责任b严格责任c损害赔偿d公平合理 54.当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。 a只能采用违约金b由违约一方选择采用违约金或定金 c由非违约方选择采用违约金或定金d同时采用违约金和定金 55一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据合同法的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。 a.5b.6c.7d.8 56依据合同法的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。 a.建设资金未能按计划到位的施工暂停b发包人改变项目建设方案的工程停建 c传染病流行导致施工暂停d征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误 57合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从（）之日开始。 a合同订立b合同开始履行c一方向仲裁机构申请撤销合同 d仲裁机构裁定为可撤销合同 58担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（）。 a保证b抵押c留置d定金 59甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。 a甲方未将变更事项通知动，损失由甲乙双方承担 b甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半 c丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任 d甲方未将变更事项据知丙方，两方对该部分损失不承担保证责任 60按照担保法的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。 a建筑物b构筑物c依法可以转让的股票d土地 61下列选项，属债权合同的是（）。 a监护合同b买卖合同c行政合同d劳动合同 62以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（）。 a.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员 b由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员 c仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名 d仲裁庭由当事人各方选定。名仲裁员组成 63当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（）。 a鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的b，鉴定程序严重违法的 c鉴定结论经过质证认定的d鉴定结论明显依据不足的 64合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。 a可以委托工商行政管理部门执行b不可以强制执行 c授权人民法院强制执行d移交检察机关强制执行 65中国仲裁协会是（）。 a国家行政机关的组成部分b国家司法机关的组成部分 c国家事业单位的组成部分d依法成立的社团法人 66以下各项，施工合同质量纠纷成因表述错误的是（）。 a.建筑材料没有注册商标b监理制度不严格 c建设单位不顾实际地降低造价，缩短工期d施工单位在施工过程中偷工减料 67招标投标法规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（）。 a情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告 b处中标项目金额5以上10以下的罚款 c对单位直接负责人处单位罚款金额1以上5以下的罚款 d情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照 68行政处分的方式是（）。 a没收非法财产b吊销营业执照c行政拘留d记过.撤职.开除等 69下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。 a有期徒刑b警告c没收违法所得d拘留 70下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（）。 a有损害事实发生b违反职业道德规范 c存在违法或损害行为d违法行为与损害事实有因果关系 二.多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 71以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（）。 a.合同b.志愿服务c.侵权行为d不当得利e.无因管理 72.工程建设法律关系的构成要素是指（）。 a.主体b.形式c客体d.内容e目标 73.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（）等。 a.著作权b.专利权c商标权d.商业秘密e.肖像权 74实用新型取得专利权的条件包括（）。 a.新颖性b.竞争性c.创造性d.垄断性e.实用性 75.建设工程发承包，建筑法作出禁止规定的有（）。 a将建筑工程肢解发包b.承包人将其承包的建筑工程分包他人 c承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 d.分包人将其承包的工程再分包e.两个不同资质等级的单位联合共同承包 76.建筑法规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，己经（）。 a取得建设工程规划许可证b确定建筑施工企业c.已签订委托监理合同 d.办理工程质量.安全监督手续e审查通过施工图设计文件 77招标投标法规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（）。 a.逾期送达的b.未送达指定地点的c.未按规定格式填写的 d.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 e.未按招标文件要求密封的 78.下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（）。 a.投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价 b.投标者之间相互约定，在招标项目中*流以低价位中标 c.两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标 d.投标者借用其他企业的资质证书参加投标 e.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标 79.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括（）的培训。 a取得专业技术资格证书b.必要的安全生产知识c.有关的安全生产规章制度 d.岗位的安全生产操作技能e.专业学历教育 80从业人员在安全生产活动中的义务包括（）。 a正确佩戴和使用劳动防护用品b.掌握本岗位工作所需的安全生产知识 c.制定安全生产事故的处理程序d.绝对服从作业指挥 e发现事故隐患立即向新闻媒体披露 81.建设工程安全生产管理条例规定，施工现场的安全防护用具.机械设备.施工机具及配件必须（）。 a由专人管理b.堆放在特定位置c.定期检查.维修和保养 d.建立相应的资料档案e.按照国家规定及时报废 82.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料包括（）。 a建设项目立项批准文件b工程竣工验收备案表c工程竣工验收报告 d.施工单位签署的工程质量保修书e施工中有关质量检测数据和试验资料 83建设工程质量管理条例规定。任何单位和个人对建设工程的质量事故.质量缺陷都有（）。 a检举权b处理权c.控告权d.投诉权e检验权 84施工单位必须按照工程设计要求.施工技术标准和台同约定，对（）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。 a.建筑材料b周转材料c.建筑构配件d.设备e商品混凝土 85.工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（）。 a.验收程序是否合法b施工单位质量行为是否合法c竣工验收资料是否齐全 d实体质量是否存有严重缺陷e竣工结算是否完成 86合同法规定，要约邀请包括（）等。 a拍卖公告b.招标公告c递交投标文件d招股说明书e寄送价目表 87.合同法规定，合同内容一般包括（）等条款。 a标的b数量.质量c价款或者报酬d签订地点e解决争议的方法 88当事人对合同质量约定不明确的（）。 a有国家标准的，按国家标准执行b没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行 c没有国家标准.行业标准，有地方标准的，按地方标准执行 d没有国家标准.行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行 e国家鼓励企业采用国际质量标准 89当事人在订立合同过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。 a不履行合同意向b假借订立合同，恶意进行磋商 c因经营状况严重恶化而不签订合同d故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况 e有其他违背诚实信用原则的行为 90.合同法规定，有（）情形的，合同无效。 a.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 b恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益c以合法形式掩盖非法目的 d损害社会公共利益e违反法律.行政法规的强制性规定 91合同法规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。 a在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价 b逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行 c.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行 d逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行 e逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行 92合同法规定，合同效力表述正确的有（）。 a不得约定解除合同的条件b可以约定合同生效的条件 c附生效条件的合同，自条件成就时合同生效d附解除条件的合同，自条件成就时失效 e附生效期限的合同，自期限届至时生效 93合同法规定，合同变更表述正确的有（）。 a变更必须采用书面形式b.当事人可以将合同转让给他人 c当事人经过协商可以改变某些条款的约定d必须以明确的新条款内容更换相应条款内容 e变更的条款对当事人双方有约束力 94合同法规定，解除合同表述正确的有（）。 a.当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同 b.当事人协商一致可以解除合同c.因不可抗力致使不能实现合同目的 d一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理 e.合同解除后，当事人均不再要求有方承担任何责任 单选 1-20dadabadbdccadcbccbab 21-40badadbdccdccdbccdbbc 41-60cccbccabbaadbbdcaaac 61-70baccdaddab 多选 71-75acdeacdabcdaceacd 76-80abceababebcdab 81-85acdebcdeacdacdeacd 86-90abdeabceabcebdebcde 91-94abdbcdeacebcd全国一级建造师考试专业工程管理与实务（机电安装）试卷及答案(06年)2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务(机电安装)应考人员注意事项 本试卷科目代码为“4”，请将此代码和应考人员信息填涂、填写在答题卡相应栏目上。 全卷共三大题，全部在答题卡上作答。其中第一、二大题为客观题，共30题，连续编号，请按题号在答题卡上将所选选项对应的字母涂黑；第三大题共5题，请在答题卡的指定区域内作答，不得将答案写出黑框之外，否则会影响考试成绩。 本试卷所有填涂部分请使用2b铅笔，书写部分请使用黑色钢笔或签字笔。 在试卷上作答无效。一、单项选择题(共20题每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)1活塞式压缩机主轴应采用( )。 a直轴 b曲轴 c心轴 d挠性轴2正弦交流电动势的波形图(见右下)，其正确瞬时值e的表达式是( )。 ae=220sin(t- )v be=220sin(t+ )v ce=311sin(t+ )v de=311sin(t- )v3交流电路中，视在功率s的单位为( )。 a瓦特(w) b伏安(va) c焦耳(j) d乏(var)4物体的导热系数是指单位厚度的物体与外界具有单位温度差时，在它的单位面积上，单位( )的导热量。 a长度 b体积 c重量 d时间5自动控制系统中，闭环控制的目的是使被控变量与( )达到一致。 a设定值 8控制值 c偏差值 d调节值6缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统，副缆风绳直径大小的选用原则是( )选取。 a以主缆风绳的工作拉力 b以主缆风绳的初拉力 c比主缆风绳较小的直径 d以主缆风绳相同直径7设备基础定位放线可依据( )图和有关建筑物的轴线、边沿线及标高线，划定安装基准线。 a设备布置 b工艺流程 c设备装配 d土建施工8大型风机起动运转前应( )迸、出口风阀。 a全开启 b开启23 c关闭2/3 d全关闭9由于工艺需要，管道与设备需作为一个系统进行试压，管道的设计压力为1.8mpa，设备的设计压力为l.6mpa，试验压力均为设计压力的l5倍，则系统强度试验压力可为( )mpa。 a2.07 b2.25 c2.40 d2.7010压缩空气系统中，空气压缩机与储气罐之间的管路上宜装( )o a截止阀 b球阀 c止回阀 d角阀11净化空调系统风管制作时，风管及部件的各个缝隙处应用密封( )密封。 a胶 b带 c填料 d圈12为降低噪声，对噪声大的机械设备要设置( )o a隔声罩 b隔声闯 c隔声屏 d隔声幕13仪表的压力取源部件，其检测的液体、蒸汽和可凝性气体的温度高于( )，应带有冷凝附件。 a45 b50 c55 d6014合理选择装配和焊接顺序、焊接方法，是对焊接变形和焊接应力的( )控制措施。 a设计因素 b施工方案 c工艺因素 d施工方法15当管道及设备冷保温层的厚度大于( )mm时，保温层应分层施工。 a60 b65 c70 d7516机电安装工程总承包项目经理部应在工程( )，向分承包方和内部各层面管理人员、技术人员作施工任务划分的交底。 a总包合同签订后 b图纸设计交底中 c前期准备工作中 d施工组织总设计编制后17机电安装工程的进口设备验收，首先应办理报关和通关手续，经过( )合格后，再按设备进口的规定，进行设备进货验收工作。 a检测 b商检 c质检 d鉴定18锅炉到货后，应检查锅炉的生产许可证明、随机( )文件必须符合规定，设备零部件齐全无损坏。 a安全和质量 b工艺和质量 c技术和质量 d安全和技术19在编制的电力设施保护区内安装作业施工方案中，要写明施工作业时请( )部门派员监管。 a设施管理 b电力管理 c设施使用 d建设管理20机械设备安装工程施工及验收通用规范强制性条文规定：交给施工人员进行安装的机械设备，必须符合( )标准的规定，并应有合格证明。 a制造和工艺 b设计和工艺 c设计和产品 d制造和产品二、多项选择题(共l0题。每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分)21链传动与齿轮传动相比，其主要特点是( )。 a适用的圆周速度和功率范围广 b传动比大 c制造和安装精度要求较低 d传动平稳性较差 e传动结构简单22滚动轴承与滑动轴承相比，其优点是( )。 a抗冲击能力强 b摩擦阻力小 c起动灵敏 d润滑简便 e高速时噪声低23造成流体在管路中阻力损失的原因包括( )。 a流体的粘滞性 b流体的惯性 c管路断面突变 d流体静压力 e流体的化学特性24机械设备零部件的主要形状误差包括( )。 a垂直度 b直线度 c平面度 d圆度 e圆柱度25火灾报警联动控制系统的精装修消防验收内容包括( )。 a各项消防系统 b消防管线及连接 c各项消防设施 d安全疏散 e室内装修26智能建筑系统联动调试应包括( )。 a单体调试检查 b系统的接线检查 c系统通信检查 d系统监控性能的测试 e系统联动功能的测试27机电安装分项工程是按( )等进行划分。 a专业性质 b主要工程材料 c施工工艺 d设备类别 e工种类别28锅炉的高压无缝钢管是用( )制造的。 a普通碳素钢 b优质碳素钢 c普通低合金钢 d低温合金钢 e合金结构钢 29特种设备安装单位除具有独立法人资格外，还应具备相应的( )条件。 a企业资质等级 b人员配备 c作业设备、工具和检测仪器 d管理体系 e业绩30接地装置的接地电阻值由( )等因素决定。 a接地体形状 b接地体敷设位置 c接地体数量 d接地体方向 e埋入处土壤的理化性质三、案例分析题(共5题。(一)、(二)、(三)题各20分、(四)、(五)题各30分)(一)背景资料 某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。 管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。 地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。 该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。问题 1项目部可否自行采购水泵?若自行采购应履行何种程序? 2项目部在设备采购管理中可能存在哪些失控而使所购水泵不能满足要求? 3人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期? 4项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确?说明理由。如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确?分别说明理由。 5项目部提出合同变更的理由是什么?可向业主提出哪些索赔?(二)背景资料 南方电子电气有限公司(建设单位)新建液晶屏(lcd)生产车间，其生产线由建设单位从国外订购，a施工单位承包安装。a施工单位进场时，生产车间的土建工程和机电配套工程(b施工单位承建)已基本完工。a施工单位按合同工期要求，与建设单位、生产线供应商和b施工单位洽谈，编制了lcd生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表(见下表)。 a施工单位在设备基础检验时，发现少量基础与安装施工图不符，b施工单位进行了整改，重新浇捣了混凝土基础，经检验合格，但影响了工期，使基础检验持续时间为30天。lcd生产线的安装正值夏季，由于台风影响航运，使lcd生产线设备到达安装现场比计划晚7天。a施工单位按照建设单位的要求，调整进度计划，仍按合同规定的工期完成。问题 1按lcd生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表为a施工单位项目部绘出安装进度双代号网络计划图。 2分析影响工期的关键工作是哪几个?总工期需多少天? 3基础检验工作增加到30天，是否影响总工期?说明理由。 4lcd生产线设备晚到7天，是否影响总工期?说明理由。 5如按合同工期完成，a施工单位如何进行工期调整?(三)背景资料 某机电安装施工单位在沿海城市承建一座植物油厂，施工时间在5月ll月。该工程施工难度较大的是六条栈桥吊装，总重500多吨，分布在8m30m标高的不同区域内。项目经理部制定吊装方案时，针对现场具体情况，结合本单位起重吊装经验，提出了采用全部吊车、全部桅杆、吊车桅杆混合或侧用汽车吊、另一侧利用塔楼钢架架设工具(简称吊车塔架法)等吊装方法。为确保安全、工期和降低成本，从操作难度、吊装成本、客观条件、吊装效率、安全程度等评价因素进行技术经济分析，见下表。 汽车吊试吊时出现倾斜，经分析汽车吊使用偏离了特性曲线参数要求，随即作了处理。在正式吊装过程中，有一个从其它施工现场调来的导向滑轮，由于本身故障卡死不转，立即采取紧急处理并予以更换。问题 1根据技术经济分析表，运用综合评价法选定最优的吊装方案。 2根据背景资料，指出栈桥吊装应编制哪些针对性的安全技术措施。 3针对汽车吊试吊中出现倾斜事件，根据汽车吊特性曲线，应如何进行调整? 4指出导向滑轮出现故障可能的原因。 5栈桥吊装应在什么时间进行技术交底?由谁向谁交底?交底内容有哪些?(四)背景资料某机电安装施工单位承建一地下动力中心安装工程，建筑物为现浇钢筋混凝土结构，并已施工完成。预埋的照明电线管和其他预埋工作经检查无遗漏。地下建筑物的平面及剖面简图如下所示。设备布置和设计要求是： -2.600层i区安装冷却塔及其水池。-6.800层i区安装燃油供热锅炉、区北侧安装换热器，南侧安装各类水泵。-11.800层i区为变配电所、区北侧安装离心冷水机组，南侧安装柴油发电机组。动力中心设有通风排气和照明系统，在-11.800层地面下有集水坑。各层吊装孔在设备吊装结束后加盖，达到楼面强度，并做防渗漏措施。每种设备均有多台，设备布置紧凑，周界通道有限。安装开工时，工程设备均已到达现场仓库。所有工程设备均需用站位于吊装孔边临时道路的汽车吊(40t)，吊运至设备所在平面层，经水平拖运才能就位。问题1根据建筑物设备布置和要求应怎样合理安排设备就位的顺序?理由是什么? 用任意一层(-2.600层除外)为例作设备就位流程图。2为充分利用资源、降低成本、改善作业环境，动力中心开工时，可先安排哪些工程施工?说明理由。3动力中心安装前要做起重吊装作业的专项安全技术交底，交底内容哪些与土建工程有关?说明理由。4动力中心的设备就位作业计划宜用什么形式表示?其有什么优点?5简要说明动力中心设备单机试运转需具备的基本条件。(五)背景资料 其施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为l0个月，于2004年ll月10日开工，2005年9月10日竣工。 该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。 由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。 通风与空调系统的风管设计工作压力为l000pa。项目部决定风管及部件在场外加工。 项目部制定的施工进度计划中，施工高峰期在6月一8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。 在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现震动大、噪声大，电动机端部发热等异常现象。经调查发现：风机的钢垫铁有移位和松动；电动机与风机的联轴器同轴度超差。问题 1针对环境条件，制订主要的施工技术措施。 2为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制质量预控方案。 3按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。 4风管及部件进场做什么检验?风管系统安装完毕后做什么检验? 5变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验，在管理上应采取哪些措施?2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务试卷标准答案(机电安装)(满分l60分)一、单项选择题(共20题。每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1b 2c 3b 4d 5a 6d 7a 8d 9c l0. c 11a l2b l3d l4c l5d 16c l7b， 18c l9a 20c二、多项选择题(共l0题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选本题不得分；少选,所选的每个选项得0.5分) 21cde 22bcd 23abc 24bcde 25acde 26bcde 27bcd 28bce 29bcde 30abce三、案例分析题(共5题（一)、(二)、(三)题各20分。(四)、(五)题各30分)(一) 1(本小题3分) 合同约定，全部工程设备和主材由业主提供，项目部自行采购是不允许的(1分)。应在采购前要经业主同意(1分)并在进场时填报验收单，报监理单位认可(1分)后才能安装。 2(本小题4分) 项目部在设备采购管理中可能有以下方面的失控：(1)订立合同前供应商选择(1分)；(2)设备监造(1分)；(3)设备包装运输(1分)；(4)设备交付验收(1分)。 3(本小题3分) 应采取的措施有：(1)根据工程量进行劳动力内部协调和补充(1分)；(2)项目部向公司申请增加劳动力(1分)；(3)如公司无力调入所需劳动力，则可提出将部分工程分包给其它施工企业 (1分)。 4(本小题6分) (1)不正确(1分)。 因为合成工段压缩机安装属于主要设备的安装(1分)，按规定不可以分包。如要分包也必须征得监理工程师或业主认可(1分)。 (2)不正确(1分)。 项目部编制的施工组织设计应报监理单位批准后，才能向分包单位交底(1分)。 施工方案应由分包单位制订，并报总承包项目部批准后，才能组织施工(1分)。 5(本小题4分) 提出合同变更的理由是：亘遘让缝趁(1分)，葳王蓝泓(1分)o 可向业主提出签互塞蹙(1分)塑延翅塞蹙(1分)o(二) 1(本小题4分) lcd生产线安装进度双代号网络计划(图)(4分) 2(本小题5分) 影响工期的关键工作是：生产线进场(1分)，生产线组装固定(1分)，生产线试车调整(1分)，联动调试、试运行、验收(1分)，总工期为180天(1分)。 3(本小题3分) 基础检验工作增加到30天，不会影响总工期(1分)，因为基础检验在非关键线路上(1分)，出现的偏差小于总时差30天(1分)o 4(本小题3分) lcd生产线设备晚到7天，要影响总工期(2分)，因为该工作在关键线路上(1分)。 5(本小题5分) a施工单位采用适当措施压缩关键工作的持续时间(1分)，改变施工方案(1分)和调整施工程序