天然气安装工程施工合同.docVIP

仅供参考整理安全管理文书天然气安装工程施工合同 日期：_ 单位：_第 1 页 共 7 页天然气安装工程施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就乙方承包天然气工程达成以下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围及内容：四、承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。五、工期：本工程计划开工时间： 年 月 日计划完工时间： 年 月 日工期天。（施工期间如遇天气或人力不可抗因素影响，工期顺延。）六、工程验收标准及质量等级验收标准：应当符合城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ33-2005）、聚乙烯燃气管道工程技术规程（CJJ63-2008）、城镇燃气室内工程施工与质量验收规范（CJJ94-2009）等行业规范、标准要求及本工程的施工图纸、施工合同等双方约定。质量等级：合格七、工程造价依据设计图纸进行工程预算。编制依据：按照2009年陕西省安装工程价目表、陕西省建设工程工程量清单计价规则及配套费率表进行工程造价预（决）算，工程造价经甲方审核认可签字后方能生效。八、付款方式：合同签订后，甲方按照预算价预付70%工程款；乙方工程竣工且验收合格后，甲方按决算价款扣除预付款70%工程款和5%的质量保证金（质保金不计息），剩余工程款一次性支付给乙方；质保期为一年，在质保期内，如有质量问题，甲方通知乙方及时返修，如24小时内未进场返修，甲方有权拒付质保金。同时，甲方有权安排其他单位对质量问题进行处理、整改，所需费用从乙方质保金中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。质保期届满后，质量无缺陷，返还质量保证金给乙方。九、双方责任（一）、甲方责任：1、负责向乙方提供施工图纸八套，并做全面的设计技术交底。2、指派现场代表和监理人员，负责现场协调和工程质量监督。3、为乙方协调解决施工用水、用电、临时库房等（具备用水用电条件），费用由乙方承担。4、负责办理施工许可证及施工前期相关手续。5、负责协调施工过程中外围关系。6、组织单项工程的竣工验收，并按时办理工程拨款结算。7、对乙方施工过程有权进行监督、检查。有权对工程提出变更意见，并负责协调办理变更、签证手续。（二）、乙方责任：1、必须按国家及行业有关技术规范，施工图要求组织施工。合同签订后三日内向甲方提供经监理审核同意的开工报告、施工组织设计报监理方、甲方审批并接受甲方及监理单位的质量检查。2、要做到安全、文明施工，工完、料净、场地清。在施工过程中出现的任何安全问题由乙方负责。3、施工中遇到图纸与实际不符无法施工时，须向甲方提出书面变更申请，经甲方同意后方可变更施工方案。否则造成的返工、窝工费用等，由乙方自负。4、施工过程中对成品加强保护，因施工原因造成成品损坏需恢复原状，费用由乙方承担。5、每道施工工序完工后，未经工程监理签字认可不得进行下道工序，否则返工所造成的损失由乙方承担。6、施工完毕竣工验收合格后14日内，须向甲方提供完整的工程技术资料4套。7、工程交付使用一年内发生质量问题，乙方必须返修，费用由乙方自理。十、安全责任1、乙方必须做到安全、文明施工；乙方应在施工现场设置明显标志和采取安全措施，保证施工人员和其他第三人的安全。如果乙方施工人员出现工伤，或因施工、工程质量造成他人损害及其他意外事故，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。2、对上述责任事故，乙方应积极予以解决处理。凡因乙方怠于事故处理，致使甲方受到追究，甲方为此所垫付的一切费用，均由乙方承担，甲方有权从应付的合同款中扣除，不足的甲方有权继续追偿。十一、违约责任1、工程验收质量达不到合格要求，除返工外（返工费用自理），另赔偿甲方因此造成损失，并按工程总造价的10%支付违约金。2、因乙方原因造成的未按合同工期完工，工程完工延期10天以内（含10天），每延迟一天支付违约金100元。工程延期10天以上30天以内（含30天）完成，每延迟一天支付违约金200元。超过30天，除每延迟一天支付违约金200元，并另按该工程总造价的5%支付违约金；违约金从该工程款中扣除。同时乙方须按甲方要求调整施工方案报送甲方及监理单位，审核同意完成剩余工程。3、因甲方原因造成的窝工、返工，除工期顺延外，由甲方承担窝工费、返工费。4、工程验收合格甲方未按时支付工程款，延迟30日内（含30日）每延迟一天支付违约金100元；超过30天，以该工程总造价5%支付违约金。十二、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议为本合同的组成部分。十三、合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成，可向工程所在地的法院提起诉讼。十四、本合同一式四份，双方