水电消防安装承包合同.doc

合同协议：_水电消防安装承包合同甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 10 页水电消防安装承包合同承包人：贵州佳合消防工程有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本水电安装及消防安装工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：1、工程名称：遵义县城乡房地产开发公司在毕节市所建项目2、工程内容：甲方提供施工图所涉及的水电安装及消防安装工程3、承包范围：A、给水排水工程：施工图中所属给排水工程、空调排水管道工程。B、电气照明工程：甲方提供施工图纸范围内所有电气安装工程（室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线盒安装，所有强电、弱电设备的安装）。C、消防工程：设计图纸所涉及的消防工程范围，具体内容包括室内消防栓系统、室内自动喷淋系统、室内自动报警系统及应急照明和疏散指示等。二、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包验收。三、工期：以甲方指定某一项目开工日期及竣工日期为准。四、质量标准：乙方在施工过程中，工程质量必须力争优良，确保合格，严格按照施工规范按图施工，接受相关工程质量监督部门及甲方、工地技术负责人的管理、监督检测，验收，具体工程质量以通过相关部门验收合格为准，如达不到工程质量要求，甲方有权要求停工，返工整改，返工所需人工及材料全部由乙方负责。五、承包总价：按图纸所定的工程范围(量)，以24版贵州省安装工程计价定额及市场调差计价标准（主材参考照贵州省建设工程造价信息执行），按实际工程量包工包料，并结合施工图数据按实际工程量结算；变更项目经甲方签证，乙方认可按实结算。六、竣工验收：由乙方负责办理相关验收手续，并通过消防及相关部门验收合格，取得消防部门验收合格证。七、材料采购：材料由乙方自行采购，进场后由监理验收，合格后方可用于工程，如因质量原因所造成的工期延误由乙方承担一切责任及损失。八、工期延误：出甲方提供施工图纸变更外，乙方在土建主体施工期间，应根据土建施工进度做好各项预埋、预留工资，不得延误土建方施工进度，而且不能因为预留及预埋影响工期而影响整个工程竣工验收。九、安全及文明：1、乙方必须按照国家有关法律、法规安全生产法建设工程安全生产管理条例等要求施工并对职工经常进行安全生产教育，及时做好安全检查，如发生安全事故则按建设部、国家工商行政管理局颁发的相关文件执行。2、乙方人员必须服从甲方现场管理人员的安排，并自觉遵守甲方各项规章制度；施工人员进入工地后必须正确带好安全帽。如乙方承包项目因为施工安全及质量问题使甲方遭受相关部门处罚，其费用由乙方负责。十、保修：1、保修期自本工程竣工验收之日起计算，保修期为两年；2、在保修期内（除不可抗力及人为破坏因素外），乙方承担一切保修责任并负担其费用；3、质量保证金为总价的2%，保修期满后10个工作日内一次付清；4、乙方接到甲方及物管维修通知后，必须在三天内到现场进行修理，如未及时到达，由甲方指派人员维修，费用从质保金中扣除。十一、付款方式：采用预决算制方式，按照月进度完成实际工程量95%支付，余款待工程竣工后，相关部门与遵义市城乡房产开发公司共同验收且所有消防、水电相关手续全部到位后，1个月内付清余款（留2%质保金）。十二、违约及争议处理：1、本协议一经签订，甲方双方应共同遵守执行，如有违约，违约方承担相应责任及损失。2、如遇本协议约定之外情形，甲乙双方共同协商解决，如协商不成，可向当地仲裁机关或管辖地司法机关申请仲裁解决。十三、其他事项约定：1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。2、本合同及其补充协议具同等法律效力。本合同及其补充协议内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。十三、本合同双方签字后生效，保修期满、工程款结清后自动失效。【甲方】（盖章）：【乙方】：身份证号：【授权代理人】：【委托代理人】：联系电话： 联系电话：第 5 页 共 10 页水电站安全互保协议签订单位：中国安能建设总公司柳树沟工程项目部中水十五工程局有限公司柳树沟水电站工程项目部签订时间：二一年八月二十六日为了保证柳树沟水电站工程建设项目施工顺利进行，我们作为柳树沟水电站工程建设的施工队伍，有责任保证员工在施工中的人身安全不受伤害；有责任杜绝安全事故的发生；有责任保证文明施工。按照安全生产法和柳树沟水电站业主及监理单位要求，我们就双方在施工安全互保管理一事，明确各自的责任和应采取的安全防护措施。经协商达成如下协议：一、基本要求1、协议双方都必须在柳树沟水电站安全文明施工规划、中国国电集团公司工程建设安全设施标志标识标准化图册、柳树沟水电站施工安全监督监理工作规程等文件要求下展开安全工作，以利于柳树沟水电站安全设施标准化、统一化。2、协议双方应加强对自己职工的安全教育，熟悉现场安全标志的警示作用，保证不违规作业，不破坏对方安全设施。3、协议双方必须依据安全生产法律法规制定安全生产操作规程及各种规章制度，并在施工过程中严格执行，最大程度减少各种违章作业行为发生。4、协议双方要积极配合业主、监理及管理方等上级部门的安全检查、并对查出的问题及时妥善处理。5、协议双方应指定专人建立沟通渠道，在施工过程中应多协商沟通，专责人员休假或调整前，应提前告之对方，并保证通信通畅。二、爆破施工1、爆破施工方（以下简称爆破方）在爆破作业前4小时由质安科长或专职安全员以书面形式填写爆破作业通知单通知另一方质安科长或专职安全员，注明爆破时间、部位，征得其同意并签字确认。爆破通知单应抄送监理部。2、爆破方在爆破前半小时必须派专人到对方施工区域进行巡查和警戒，由专职安全员对施工现场进行检查，确定施工人员和机械设备撤离到安全地段后，方可进行起爆。3、被通知方质安科长或专职安全员必须在爆破前1小时及时组织本方施工范围的人员和设备撤离，并由专职安全员到现场确认。4、爆破方在超出通知的爆破时间仍未进行爆破，暂停放炮，先告知对方情况，在征得对方和监理同意后再进行起爆。5、爆破完成后，爆破方的专职安全管理员必须到施工现场进行检查，确定爆破施工区域确无隐患后，再通知对方进场并解除警戒。6、被通知方在接到爆破方解除警报后，派专职安全管理人员到现场检查并确认无误后，才允许施工人员和设备进入现场施工。三、上下垂直交叉作业1、现场发生上下垂直交叉作业时，上方作业单位必须及时与下方作业单位取得联系，告之上方施工作业项目及可能给下方作业单位带来的安全隐患。2、上方作业单位必须按规范要求设置安全防护设施，施工人员必须具备相应安全知识，并遵守安全文明施工规定。3、上、下方施工单位都必须指定专人进行安全监护，时刻注意施工现场的安全状况，发现险情，现场负责人应立即将作业人员撤离危险区域，并及时向现场或上级安全管理人员或部门报告。4、下方施工单位对上方施工单位在施工过程中，未采取防护措施构成的威胁有建议权和督促整改权，并视其危险程度有权要求其停工，并及时上报业主和监理。5、上方单位因施工需要向下倒碴或吊运物资时，必须提前通知下方施工单位，并有专职的安全监管人员进行监护，因倒碴或吊运物资造成施工道路堵塞，爆破方或物资吊运必须及时对道路进行清理，保证道路畅通。四、人员管理1、进入（穿行）对方施工作业场区时，必须佩戴符合国电图册要求的安全帽，并视对方作业面环境需要，佩戴与其相应的个人劳动防护用品，否则，对方有权拒绝进入其施工场地。2、进入对方施工作业场区时，随身携带的工具、材料等物品不应给对方安全文明施工构成威胁，否则，应采取相应安全措施，在不能保证安全的前提下，不得进入对方施工作业面。3、在穿行过程中不得有违反安全要求的行为发生，避免给对方劳动纪律造成不好的影响。4、施工方应为穿行方提供便利，不得无故阻挠。五、车辆管理1、协议双方必须加强对车辆的检修维护，保证刹车、照明大灯、转向灯、防撞钢梁等安全设备处于良好状态，并在车身粘贴反光条、内部编号，以利于安全行驶和准确识别。2、协议双方聘用驾驶员必须持证上岗，并须加强对驾驶员的安全教育，严格遵守道路交通法规，安全行驶。3、在施工场区行驶时，除要遵守道路交通法规外，还要按场区道路路标行驶，严禁超速和超载。4、进入对方施工场区时，应减速行驶，左右观望，不得损坏对方安全或施工设施，也不得给对方人员安全构成威胁。5、由于借道穿行给对方造成的一切损失由借道方承担。6、施工方应对过往车辆提供通行便利，尽可能满足其机械行驶要求，对违规车辆有权提出建议并要求整改。六、其它事项1、本协议中未明确事宜，协议双方应通过协商解决，并可签订补充协议，补充协议视为本协议的延伸，经业主、监理签字后，具有同等效力，不能解决的问题可通过监理和业主加以协调，协调未果后可依法申请法律仲裁。2、双方有一方违反协议规定，另一方有权向监理、业主举报，经查实后，由监理、业主按柳树沟水电站安全文明施工规划中的具体标准实施处罚。3、业主、监理应对本协议的执行情况进行监督和控制，对违反本协议的施工单位，业主、监理部有权视其违约程度处10元以上的处罚。4、上述条款必须严格执行，并落实到位，任何一方如未按上述条款实施导致发生了安全事故，必须