工程延期违约金主张时效从何时开始起算？.doc

工程延期违约金主张时效从何时开始起算？ 工程延期违约金主张时效从违约行为发生之日起计算，也就是说从延期的第一天开始。在许多合同民事案件中，合同的有所标注违约金的，在产生合同纠纷的时候，是可以向法院申请执行违约金的，这个违约金赔偿的执行也是有时效性的。 一、工程延期违约金主张时效从何时开始起算？工程违约金主张时效从违约的第一天开始计算，也就是超过合同约定日期的第一天。违约行为发生之日，违约金的诉讼时效亦开始起算。其后续时间对债权构成或数额变化不产生任何影响，无须时间补充即告成立和完成。二、建筑工程延误违约金原则上是有约定从约定，但是需要符合实际情况。1、工期延误的情形有哪些?示范文本通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。(1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2) 发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;(3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;(4) 工程设计变更和工程量增加;(5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6) 不可抗力;(7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。2、因发包人的原因造成工期顺延的事实，承包人如何履行催告义务?根据司法解释和建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人迟延支付预付款、进度款，承包人均有通知的义务。3、发包人、监理单位经常在签证单上签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”，承包人有何良策?(1) 如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化，对该部分工程价款不能协商一致，承包人可以要求按照定额审价;(2) 如果是合同范围之外的工程，承包人需要保留发包人同意施工的凭证，然后结合其他签证据实结算;(3) 如果因发包人的原因，造成在工程的关键线路上工期延误，承包人应及时收集并保管证据，包括使用照片、摄像等手段固定证据;(4)前述几种情况实际上都已进行索赔程序，承包人有一项工作必不可少，即在建设单位或建立单位签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”后面声明，承包人不同意或有异议，并将日期和时间签在建设单位或监理单位之后;(5)承包人可以申请审价单位进行审价，也可以在竣工结算时提出追加，如果仍然不能达成一致意见，可以通过司法鉴定解决。4、承包人主张工期顺延，需要注意哪些事项?(1) 准备收集固定导致工期延误的事实证据，比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实;(2) 这些事实与工期延误之间具有因果关系，即拖延的事实必须在关键线路上;(3) 顺延的具体天数，承包人在办理工期签证时，特别注意应该特别记载工期顺延天数，否则一旦争议，承包人举证难度增加。5、承包人如何避免逾期竣工违约责任?(1) 掌握施工进度，避免工期延误;(2) 收集工期顺延的证据;(3) 承包合同对逾期竣工的违约金约定要尽可能小。6、合同无效，发包人能否追究承包人工期延误的违约责任?(1) 按照法律规定，如果合同无效，有关工期以及工期延误的违约条款均属无效，但是解决争议的条款是有效的;(2) 发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任;(3) 如果一方当事人因合同无效造成损失而诉至法院或仲裁机关，法院或仲裁机关会根据各方当事人导致合同无效的过错责任大小，裁判各方承担损失。工程延期竣工如果要追究责任的话，要在诉讼时效区间内进行追诉，一旦超过追诉的有效区