全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
购买大型设备未签订合同 质量约定不明导致争议 原告起诉要求支付货款被告反诉退货 最终被告反胜 原、被告均是在东莞的外资企业,双方曾有长期良好的供货关系,被告因生产需要向原告订购价格为40万元的专业日用陶瓷供干机一台(长20米、宽2.2米、高2.2米的大型设备) 案情简介原、被告均是在东莞的外资企业,双方曾有长期良好的供货关系,被告因生产需要向原告订购价格为40万元的专业日用陶瓷供干机一台(长20米、宽2.2米、高2.2米的大型设备),双方未签订正式采购合同,被告仅在原告传真的报价单上签字确认,报价单上写明了供干机的工作原理、基本机械配置、功率等参数、同时注明了付款方式及交货、安装调试时间。合同成立后被告向原告支付了预付款16万元,此后原告延期交货,经被告多次催促,原告在延期9个月后交货并安装完成,但在长达数月的设备调试中一直未能达到约定的使用功能及效果,双方协商签订了一份对帐单,对帐单确认将被告已支付的16万元预付款抵消应付的其他货款,等于该烘干机设备40万元货款被告未付款。此后因设备质量问题一直无法正常使用,双方产生争议,原告向法院起诉要求支付40万元货款,被告收到应诉材料后找到李琼律师,李琼律师接受被告委托后,认真分析了双方交易方式,详细了解了供干机的性能及工作原理,从原告起诉状、提交的对帐单、报价单证据,及设备采购交货过程中零星的往来传真图纸、签字的单据中找到案件的突破口,精心组织证据并提起反诉要求解除合同、退货,并向法院申请对烘干机质量进行司法鉴定。法院受理被告的反诉,经第一次开庭审理查明的相关事实,法院采纳了被告律师意见同意对设备的质量进行司法鉴定。经法院摇号确定的司法鉴定机构对烘干机进行了现场开机、鉴定,鉴定意见书认为涉案设备供干机存在多项设计缺陷,不符合日用陶瓷供干机行业标准,无法达到正常日用陶瓷工业生产的要求。一审法院据此认定原告交付产品质量不合格致被告合同目的无法实现已构成根本违约,判决支持被告解除合同、将设备退还原告。原告不服一审判决提起上诉,二审法院经开庭审理采纳了被上诉人(被告)律师的代理意见,驳回上诉,维持一审判决。此案被告反败为胜,维护了自身合法权益。办案思路及心得原告起诉要求被告支付设备货款,提供了对帐单、送货单作为证据,该证据对被告十分不利。设备事实上存在质量问题,由于原、被告之前有长期、良好的合作,双方沟通均以口头方式,被告无法提供已向原告提出质量异议的证据,并且双方就买卖供干机设备没有签订书面合同,对设备质量没有明确约定,这为日后争议埋下了伏笔。由于原告将设备安装到被告工厂已经数月,被告有向原告签署三份送货单,在此情况下证据对被告十分不利,被告需要证明已就设备的质量问题向原告提出了异议,否则在被告已收货数月原告起诉后再就质量问题提起反诉要求退货一般不会被法院采纳支持。为此李琼律师就本案的关键问题“被告是否已经验收确认原告所供设备质量”,也就是证明双方对设备质量一直存在争议进行了举证及答辩,提供了原告传真给被告的图纸证明原告在设备安装完成后又修改了设备的结构设计,同时结合原告提供的证据的内容、表述语气、安装时间等形成证据链来说服法官双方对供干机质量确实存在争议,且双方对设备质量没有明确约定,因此根据合同法规定质量应按国家标准或行业标准进行检验。法院采纳了被告律师的意见,由法院摇号确定鉴定机构对设备进行质量鉴定。在鉴定过程中,李琼律师主动向法院及鉴定机构提供了轻工业标准“日用陶瓷机械分册”作为质量鉴定的参照标准,并按鉴定机构要求制作了规范的购方质量陈述书,对法院的提问作出图文并茂的书面情况说明,使法院及鉴定对案件事实及设备质量问题形成了客观的认识。裁判结果经司法鉴定,确定原告提供的该设备存在多项设计缺陷,不符合轻工业相关机械标准,不能达到被告行业生产要求。法院据此驳回了原告要求支付40万元货款的诉求,支持了被告要求解除
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024房屋建筑装修工程施工合同
- 2024劳务派遣协议书样本范例
- 预应力施工施工工艺
- 2024房屋建设工程施工合同
- 2024庭院房屋出售合同模板
- 2024建筑工程施工总承包合同协议书
- 2024工程监理保密协议
- 2024房地产抵押典当合同
- 2024商业活动赞助协议书
- 2023年乳糖项目安全评价报告
- 第一讲 伟大事业都始于梦想(课件)
- 企业所得税汇算清缴的基本思路及税收风险防控课件
- 新教科版科学六年级上册全册实验汇总 (超全)
- 沪教版九年级上册-二次函数复习-讲义
- 感知与判断-美术鉴赏的过程与方法 教学设计-2023-2024学年高中美术人美版(2019)美术鉴赏
- 义务兵学驾驶的申请书
- 线性代数启蒙-北京航空航天大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
- 西藏日喀则地区昂仁县2022-2023学年小升初素养数学检测卷含答案
- 预评估报告书-
- 3D数字游戏角色设计与制作(Maya)PPT完整全套教学课件
- 织金县后寨乡冯家堰矿山生态修复整改技术方案
评论
0/150
提交评论